Тендер - Поставка хозяйственных товаров №303820290

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.07.2025 по 15.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):15.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, 48, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:15.07.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЭМ_Тех.задание

Муниципальное автономное учреждение

«Центр социального обслуживания населения»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Муниципального автономного

учреждения «Центр социального

обслуживания населения»

_________________/ Н.А. Бачинина

11.07.2025г.

Подписано электронной подписью

Часть 1. Извещение о проведении закупки хозяйственных товаров

у субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном

магазине (далее -Извещение)

г. Тобольск – 2025г

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОСТАВКА хозяйственных товаров, бумаги и бумажных изделий

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

ОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки

Прилагается отдельным файлом

Часть 2. Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товаров

г. Тобольск «___»_______ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения» (МАУ «Центр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бачининой Надежды Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товары (далее – Товар), технические условия и цена которой определены в Спецификации (Приложение №1) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Наименование, количество, развернутая номенклатура, цены на товар, должны соответствовать требованиям Технического задания, включенного в состав закупочной документации и Спецификации (Приложение № 1) являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ассортимент и количество поставляемой партии товара указывается в заявке Заказчика, в пределах общего объема поставки, с момента заключения настоящего договора. Заявка передается Заказчиком Поставщику средствами телефонной связи, электронной почтой. Неуказанная в заявке Продукция не поставляется и не принимается.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар поставляется в соответствии с условиями настоящего Договора до склада хранения. Погрузка и разгрузка Товара производится персоналом Поставщика в чистой санитарной одежде (халат, нарукавники, перчатки), пройденный медицинский осмотр.

1.4. Место поставки товара: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, 48 дом.

1.5. Источник финансирования: бюджетные средства, переданные Заказчику в рамках исполнения муниципального задания и средства от предпринимательской деятельности и иной приносящий доход деятельности учреждения.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет

Стоимость единицы товара указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. В стоимость Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Договору (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, других работ, связанных с поставкой данного товара.

2.4. Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания акта взимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

2.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ стороны договорились о возможности изменения размера и (или) срока оплаты и (или) объема товара по настоящему договору в случае уменьшения, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, получателю бюджетных средств (Заказчику).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки товара условиям настоящего Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Требовать возмещение убытков, причинённых по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству, качеству, ассортименту условиям, согласованным сторонами в настоящем Договоре.

3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему договору после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим договором в место поставки, предусмотренное пунктом 1.4. настоящего Договора.

3.3.2. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

3.4. Поставщик гарантирует:

3.4.1. Качество поставляемого Товара в рамках настоящего договора, должно соответствовать требуемым стандартам, установленным в РФ, документации указанной в спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара ГОСТ, ТУ.

3.4.2. Качество каждой партии Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, подтверждается, удостоверениями о качестве, выданными производителем на весь срок годности, и иными документами, подтверждающими происхождение, качество и безопасность Товара, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром.

3.4.3. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность продуктов с учетом соблюдения товарного соседства. Товар, поставленный с поврежденной упаковкой, считается не поставленным и подлежит возврату Поставщику.

Упаковочная тара должна иметь маркировочный ярлык. Маркировка должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя Товара, дате его выработки, весе нетто и брутто, сроке годности.

3.4.4. Перевозка Товара должна производиться в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в условиях, обеспечивающих его сохранность, качество и безопасность.

3.5. Поставщик вправе:

3.5.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (партии товаров) в соответствии с условиями Договора.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Поставка товаров (партии товара) осуществляется частями согласно заявки полученного от Заказчика. Срок доставки товара с момента получения заявки составляет 5 (пять) рабочих дней. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Доставка Товара до склада Заказчика производится силами Поставщика по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 4 микрорайон, дом 48.

Поставка товара осуществляется согласно заявки (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (время местное), количество товара указывается в заявке. Погодные условия не должны влиять на поставку товара.

4.2. Датой поставки товара (партии товара) является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является:

4.5. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, наименованию, качеству в соответствии со спецификацией и инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965.

4.6. Поставщик обеспечивает на момент поставки Товара предоставление Заказчику следующих документов: товарную-накладную, счет-фактура (или упрощенно -передаточный документ УПД), счет, при необходимости сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки, Заказчику.

4.8. В случае обнаружения недостатков товара – скрытых дефектов (скрытыми являются дефекты, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара), Заказчик обязан уведомить об этом поставщика факсом в день обнаружения указанного недостатка. Претензии по скрытым дефектам принимаются в течении срока действия настоящего договора.

5. Сроки поставки товаров

5.1. Поставка товара в соответствие с настоящим договором осуществляется по заявкам Заказчика с даты заключения договора по 31.12.2025г.

Прием товара осуществляется согласно заявки (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (время местное). Погодные условия не должны влиять на поставку товара.

Срок поставки может быть увеличен по соглашению Сторон без изменения цены Договора и цены за единицу товар.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, либо за исполнение обязательств в неполном объёме.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в пункте 4.1. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.3. За просрочку оплаты Товара Заказчиком уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора.

6.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

6.8. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.9. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки, Поставщик так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.10. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Тюменской области, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

9.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и соглашении о расторжении договора, которое Поставщик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

9.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением договора:

- в случае однократного нарушения Поставщиком срока поставки Продукции в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора;

- в случае однократного нарушения Поставщиком качества поставляемой продукции согласно п. 3.4.1. настоящего Договора;

- однократного нарушения Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком нормативных документов;

- в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации, введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.6. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору в срок, не превышающий трёх банковских дней, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего параграфа и вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания по 31.12.2025г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Истечение срока действия Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и не прекращает обязательства сторон по договору, не исполненных к моменту прекращения Договора.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен и заключен в электронной форме. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. К договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1);

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. В соответствии с пунктом 2 ст. 160 ГК РФ, во исполнение обязательств по Договору при наличии технических возможностей Сторон, Стороны устанавливают возможность использования электронного документооборота. Стороны соглашаются получать и подписывать в электронном виде следующие документы: счета на оплату, документы о приемке Товара, работ, услуг, акты сверок взаимных расчетов, дополнительные соглашения к настоящему Договору, информационные письма, претензии и другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора.

13. Адреса места нахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №____________

от «___» ________ 202___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора: .

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.Место поставки товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 48

3.Срок поставки товара: С даты заключения договора по 31.12.2025 года согласно заявкам Заказчика.

4. Условия поставки: Поставка товара осуществляется ежедневно (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (время местное), количество товара указывается в заявке.

5. Требования к товару: Качество поставляемого Товара в рамках настоящего договора, должно соответствовать требуемым стандартам, установленным в РФ, документации указанной в спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара ГОСТ, ТУ.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3.

Образец заполнения предложения на участие в закупке в электронном магазине

Кому: Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

от «____» ______________2025г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ № / -ЭМ

на поставку хозяйственных товаров (далее – закупка в электронном магазине)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

Изучив данную закупку в электронном магазине, (полное и сокращенное наименование (при наличии последнего), сведения об организационно-правовой форме (для участника закупки - юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для участника закупки - физического лица), сведения о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для участника закупки – индивидуального предпринимателя), в лице (наименование должности, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи предложения от имени участника закупки, полномочия которого оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Извещения) действующего(ей) на основании (указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица) выражает согласие на поставку товара, который указан в извещении о закупке в электронном магазине, на условиях, предусмотренных проектом договора на поставку товара, и направляет настоящее предложение:

- Посмотреть таблицу с данными

* Содержание столбцов 2,3,4 Таблицы участник закупки оставляет неизменным.

Должность лица, уполномоченного

на подписание предложения на участие в закупке

в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _____________________________

(должность) (расшифровка подписи, ФИО)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Участник закупки: укажите участника закупки подтверждает:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица -участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

12) для юридического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

13) для физического лица - отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Должность лица, уполномоченного

на подписание предложения на участие в закупке

в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

М.П.

Приложение_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЭМ_Тех.задание

Муниципальное автономное учреждение

«Центр социального обслуживания населения»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Муниципального автономного

учреждения «Центр социального

обслуживания населения»

_________________/ Н.А. Бачинина

11.07.2025г.

Подписано электронной подписью

Часть 1. Извещение о проведении закупки хозяйственных товаров

у субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном

магазине (далее -Извещение)

г. Тобольск – 2025г

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОСТАВКА хозяйственных товаров, бумаги и бумажных изделий

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к 1-ой части извещения

о проведении закупки

в электронном магазине

ОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки

Прилагается отдельным файлом

Часть 2. Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товаров

г. Тобольск «___»_______ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения» (МАУ «Центр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бачининой Надежды Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товары (далее – Товар), технические условия и цена которой определены в Спецификации (Приложение №1) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Наименование, количество, развернутая номенклатура, цены на товар, должны соответствовать требованиям Технического задания, включенного в состав закупочной документации и Спецификации (Приложение № 1) являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ассортимент и количество поставляемой партии товара указывается в заявке Заказчика, в пределах общего объема поставки, с момента заключения настоящего договора. Заявка передается Заказчиком Поставщику средствами телефонной связи, электронной почтой. Неуказанная в заявке Продукция не поставляется и не принимается.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар поставляется в соответствии с условиями настоящего Договора до склада хранения. Погрузка и разгрузка Товара производится персоналом Поставщика в чистой санитарной одежде (халат, нарукавники, перчатки), пройденный медицинский осмотр.

1.4. Место поставки товара: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, 48 дом.

1.5. Источник финансирования: бюджетные средства, переданные Заказчику в рамках исполнения муниципального задания и средства от предпринимательской деятельности и иной приносящий доход деятельности учреждения.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет

Стоимость единицы товара указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. В стоимость Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Договору (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, других работ, связанных с поставкой данного товара.

2.4. Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания акта взимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

2.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ стороны договорились о возможности изменения размера и (или) срока оплаты и (или) объема товара по настоящему договору в случае уменьшения, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, получателю бюджетных средств (Заказчику).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки товара условиям настоящего Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Требовать возмещение убытков, причинённых по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству, качеству, ассортименту условиям, согласованным сторонами в настоящем Договоре.

3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему договору после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим договором в место поставки, предусмотренное пунктом 1.4. настоящего Договора.

3.3.2. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

3.4. Поставщик гарантирует:

3.4.1. Качество поставляемого Товара в рамках настоящего договора, должно соответствовать требуемым стандартам, установленным в РФ, документации указанной в спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара ГОСТ, ТУ.

3.4.2. Качество каждой партии Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, подтверждается, удостоверениями о качестве, выданными производителем на весь срок годности, и иными документами, подтверждающими происхождение, качество и безопасность Товара, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром.

3.4.3. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность продуктов с учетом соблюдения товарного соседства. Товар, поставленный с поврежденной упаковкой, считается не поставленным и подлежит возврату Поставщику.

Упаковочная тара должна иметь маркировочный ярлык. Маркировка должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя Товара, дате его выработки, весе нетто и брутто, сроке годности.

3.4.4. Перевозка Товара должна производиться в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в условиях, обеспечивающих его сохранность, качество и безопасность.

3.5. Поставщик вправе:

3.5.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (партии товаров) в соответствии с условиями Договора.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Поставка товаров (партии товара) осуществляется частями согласно заявки полученного от Заказчика. Срок доставки товара с момента получения заявки составляет 5 (пять) рабочих дней. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Доставка Товара до склада Заказчика производится силами Поставщика по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 4 микрорайон, дом 48.

Поставка товара осуществляется согласно заявки (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (время местное), количество товара указывается в заявке. Погодные условия не должны влиять на поставку товара.

4.2. Датой поставки товара (партии товара) является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является:

4.5. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, наименованию, качеству в соответствии со спецификацией и инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965.

4.6. Поставщик обеспечивает на момент поставки Товара предоставление Заказчику следующих документов: товарную-накладную, счет-фактура (или упрощенно -передаточный документ УПД), счет, при необходимости сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки, Заказчику.

4.8. В случае обнаружения недостатков товара – скрытых дефектов (скрытыми являются дефекты, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара), Заказчик обязан уведомить об этом поставщика факсом в день обнаружения указанного недостатка. Претензии по скрытым дефектам принимаются в течении срока действия настоящего договора.

5. Сроки поставки товаров

5.1. Поставка товара в соответствие с настоящим договором осуществляется по заявкам Заказчика с даты заключения договора по 31.12.2025г.

Прием товара осуществляется согласно заявки (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (время местное). Погодные условия не должны влиять на поставку товара.

Срок поставки может быть увеличен по соглашению Сторон без изменения цены Договора и цены за единицу товар.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, либо за исполнение обязательств в неполном объёме.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в пункте 4.1. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.3. За просрочку оплаты Товара Заказчиком уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора.

6.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

6.8. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.9. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки, Поставщик так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.10. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Тюменской области, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

9.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и соглашении о расторжении договора, которое Поставщик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

9.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением договора:

- в случае однократного нарушения Поставщиком срока поставки Продукции в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора;

- в случае однократного нарушения Поставщиком качества поставляемой продукции согласно п. 3.4.1. настоящего Договора;

- однократного нарушения Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком нормативных документов;

- в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации, введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.6. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору в срок, не превышающий трёх банковских дней, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего параграфа и вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания по 31.12.2025г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Истечение срока действия Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и не прекращает обязательства сторон по договору, не исполненных к моменту прекращения Договора.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен и заключен в электронной форме. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. К договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1);

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. В соответствии с пунктом 2 ст. 160 ГК РФ, во исполнение обязательств по Договору при наличии технических возможностей Сторон, Стороны устанавливают возможность использования электронного документооборота. Стороны соглашаются получать и подписывать в электронном виде следующие документы: счета на оплату, документы о приемке Товара, работ, услуг, акты сверок взаимных расчетов, дополнительные соглашения к настоящему Договору, информационные письма, претензии и другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора.

13. Адреса места нахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №____________

от «___» ________ 202___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора: .

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.Место поставки товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 48

3.Срок поставки товара: С даты заключения договора по 31.12.2025 года согласно заявкам Заказчика.

4. Условия поставки: Поставка товара осуществляется ежедневно (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (время местное), количество товара указывается в заявке.

5. Требования к товару: Качество поставляемого Товара в рамках настоящего договора, должно соответствовать требуемым стандартам, установленным в РФ, документации указанной в спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара ГОСТ, ТУ.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3.

Образец заполнения предложения на участие в закупке в электронном магазине

Кому: Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

от «____» ______________2025г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ № / -ЭМ

на поставку хозяйственных товаров (далее – закупка в электронном магазине)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

Изучив данную закупку в электронном магазине, (полное и сокращенное наименование (при наличии последнего), сведения об организационно-правовой форме (для участника закупки - юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для участника закупки - физического лица), сведения о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для участника закупки – индивидуального предпринимателя), в лице (наименование должности, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи предложения от имени участника закупки, полномочия которого оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Извещения) действующего(ей) на основании (указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица) выражает согласие на поставку товара, который указан в извещении о закупке в электронном магазине, на условиях, предусмотренных проектом договора на поставку товара, и направляет настоящее предложение:

- Посмотреть таблицу с данными

* Содержание столбцов 2,3,4 Таблицы участник закупки оставляет неизменным.

Должность лица, уполномоченного

на подписание предложения на участие в закупке

в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _____________________________

(должность) (расшифровка подписи, ФИО)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Участник закупки: укажите участника закупки подтверждает:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица -участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

12) для юридического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

13) для физического лица - отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Должность лица, уполномоченного

на подписание предложения на участие в закупке

в электронном магазине от имени участника закупки

_________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

М.П.