Тендер - Поставка хозяйственных товаров - 2 (филиал "Великолукский") №307063807

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Псковская облМесто поставки (адрес):Псковская область, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 9
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.08.2025 по 28.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ОН(М)ЦД_2 - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Псков, ул. Советская 44а, тел\факс (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

на поставку хозяйственных товаров - 2 (филиал «Великолукский»)

г. Псков

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров - 2 (филиал «Великолукский»)

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленному нормативной и технической документацией Российской Федерации.

Все канцелярские товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке товара.

Товар, на который документы качества не предоставлены, Заказчиком не приходуется и считается не поставленным.

Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), должен соответствовать по комплектности, заявленным качественным, техническим и функциональным характеристикам.

Требования к сроку годности: дата выпуска поставляемого товара, с ограниченным сроком годности, должна быть не менее 12 месяцев с даты поставки. При обнаружении товара с истекшим сроком годности, Поставщик обязан обменять поставляемый товар.

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

Проект

Договор №__________

на поставку хозяйственных товаров - 2 (филиал «Великолукский»)

г. Псков «____»____________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер Псковской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. главного врача – директора филиала Щепова Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности от 27 марта 2025 г., с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили по итогам проведения аукциона в электронной форме (протокол от " " г. № ) настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары - 2 (далее – Товар) Заказчику в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Требования к качественным и количественным характеристикам Товара установлены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место поставки Товара:

- Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 9.

1.4. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Моментом поставки является доставка Товара Заказчику.

1.5. Источник финансирования: средства от оказания платных медицинских услуг.

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек или НДС не облагается (далее - Цена Договора). В случае если Поставщиком применяется упрощенная система налогообложения, т.е. Поставщик не признается налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, то цена Договора устанавливается без НДС, при этом указывается основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.2. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Сумма платежей по настоящему Договору, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Договора включает в себя общую стоимость товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара по Договору, стоимость транспортных услуг, погрузо-разгрузочных услуг, предпродажную подготовку, страхование, а также все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата Товара по Договору производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных Сторонами Акта приемки-передачи товара (в соответствии с п. 4.12. Договора), товарной накладной, счета и счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Договора.

2.6. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.

3. Сроки поставки Товара.

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара с даты заключения Договора и 15 октября 2025 года включительно, по заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такой заявки.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания полномочными представителями Сторон товарно-транспортной накладной и Акта приемки-передачи товара.

3.3. Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят
от Поставщика к Заказчику с момента доставки Товара на территорию Заказчика, подписания Акта приемки-передачи товара и товарно-транспортной накладной.

3.4. Договором предусмотрен один этап его исполнения, который заканчивается поставкой Товара в полном объеме и оплатой Заказчиком последней партии поставленного Товара.

4. Порядок приемки Товара.

4.1. В случае если Поставщик некорректно оформил счет, товарную накладную, счет-фактуру или Акт приемки-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку отгруженного Товара до устранения Поставщиком замечаний к оформлению указанных документов.

4.2. В целях приемки поставленного Товара Заказчик создает приемочную комиссию.

Приемочная комиссия проверяет поставленный Товар на соответствие требованиям настоящего Договора, в том числе Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.3. Принятие и разгрузка товара осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 484 и пунктом 1 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту и другим характеристикам производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.5. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Приложении № 2 к Договору. В этом случае изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в пункте 8.7. Договора.

4.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.

4.8. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.9. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту хранения.

4.11. Уборка помещений и вывоз транспортировочной упаковки/тары (при ее наличии) производятся силами Поставщика и за его счет в течение не более 1 (одного) дня после дня поставки Товара.

4.12. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов: товарных накладных, счета или счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) (счета при УСН), Акта приемки-передачи товара, составленного по форме Приложения № 3 к Договору, подписанного Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты соответствия (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.12. Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Приемка Товара не производится до момента устранения причины отказа в приемке, при этом сторонами составляется соответствующий акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их исправления.

4.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявить фото и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.15. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.

4.16. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан допоставить Товар в соответствии с заявкой Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.17. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 4.12. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортиментам и других характеристик товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.18. Поставщик по согласованию с Заказчиком может поставить Товар с заменых торговых марок (наименований производителей). При этом качественные показатели данного товара должны быть эквивалентны качественным характеристикам, установленным требованиями Заказчика.

4.19. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров, требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Договором, может проводиться Заказчиком своими силами и (или) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По результатам проведенной экспертизы эксперт (экспертная организация) готовит экспертное заключение и направляет его на рассмотрение приемочной комиссии.

4.20. Товар считается поставленным с даты получения Заказчиком документов, указанных в пункте 4.12. настоящего Договора, но не ранее фактической доставки Товара Заказчику.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.12. настоящего Договора и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.1.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) на основании представленных Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 4.12. настоящего Договора.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с
условиями настоящего Договора.

5.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.4. Досрочно исполнить обязательства, установленные настоящим Договором с согласия Заказчика.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить товар, являющийся объектом закупки, в соответствии с требованиями технического задания, с остаточным сроком годности на момент поставки в соответствии с техническим заданием.

5.4.2. Поставить Товар в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.4.3. Доставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.4.4. Осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

5.4.5. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.4.6. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков поставки Товара, устранять допущенные по своей вине несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности поставить Товар или о нецелесообразности продолжения поставки Товара.

5.4.8. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.9. Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара.

5.4.10. В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет, несет Поставщик.

5.5. Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6. Гарантии.

Не установлено.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1% от цены договора.

7.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором и устанавливаются в размере 1 % от цены Договора.

7.7. Поставщик при нарушении сроков (графика) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства.

7.8. Поставщик при поставке товара ненадлежащего качества уплачивает Заказчику пеню в размере 1% стоимости поставленного товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.9. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.10. Перечисленные выше удержания производятся Заказчиком путем уменьшения суммы ближайшего платежа на сумму неустойки (штрафа, пеней).

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Договора.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество товара (объем работ, услуг) не более чем на 10 (десять) процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в Договоре цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара (работы или услуги).

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.5. В случае расторжения Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения условий Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия товара и (или) от его оплаты.

8.7. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

10. Порядок урегулирования споров.

10.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде.

10.3. В случае направления одной из Сторон претензии, она должна быть рассмотрена второй Стороной и в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения направлен ответ по существу. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.1. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

11. Срок действия Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 октября 2025 года в части поставки Товара, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12. Прочие условия.

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Положением о закупке ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области». Дополнительно стороны вправе оформить Договор в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

12.4.1. Приложение № 1: «Спецификация»;

12.4.2. Приложение № 2: «Техническое задание»;

12.4.3. Приложение № 3: «Акт приемки-передачи товара».

13. Адреса и реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Печати и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Договору №

от " " 20 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара составляет ( ) рублей. НДС ( %) в сумме ( ) рублей включен в цену товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2
к Договору №

от " " 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров - 2 (филиал «Великолукский»)

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленному нормативной и технической документацией Российской Федерации.

Все канцелярские товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке товара.

Товар, на который документы качества не предоставлены, Заказчиком не приходуется и считается не поставленным.

Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), должен соответствовать по комплектности, заявленным качественным, техническим и функциональным характеристикам.

Требования к сроку годности: дата выпуска поставляемого товара, с ограниченным сроком годности, должна быть не менее 12 месяцев с даты поставки. При обнаружении товара с истекшим сроком годности, Поставщик обязан обменять поставляемый товар.

Приложение № 3
к Договору №

от " " 20 г.

АКТ

приемки-передачи товара

«___» ____________ 20___ г.

______________________, в лице директора__________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и ______________________________, в лице ______________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора №_____ от «___» __________ 20____ года (далее – Договор) между Сторонами Поставщик передает, а Заказчик принимает товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставщик гарантирует, что настоящий товар, принадлежит ему на праве собственности.

3. Стоимость данного товара составляет ______________ рублей (указать с НДС или без НДС).

4. Поставщик выполнил обязательства по вышеуказанному Договору в полном объеме, качественно и в срок, а Заказчик принял товар и обязуется оплатить его на условиях, оговоренных Договором (в случае нарушения сроков поставки и (или) других условий договора указать нарушения, в случаях, предусмотренных договором, отказать в приемке товара с указанием причин). _.

5. Претензий по количеству и качеству переданного товара у Заказчика не имеются / имеются (если имеются, указать какие) ____________________________________________.

6. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными