Тендер - Поставка хозяйственных товаров (бытовая химия, текстиль) №312857374

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):В соответствии с Приложение № 2 к документации о проведении запроса котировок
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_1_Описание_предмета_закупки

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ГАУ ТО «ЦГЖП»

Описание предмета (объекта) закупки на поставку хозяйственных товаров (бытовая химия, текстиль)

- Посмотреть таблицу с данными

* запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1, к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875.

** ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875.

Приложение_№_3_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_Договора - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ_ - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Государственного автономного учреждения Тюменской области

«Центр государственной жилищной поддержки»

(редакция № 1)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Формы документов,

установленные в соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФОРМА № 1

Заявка на участие в закупке

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о закупке, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о закупке и не подлежащих изменению по результатам ее проведения, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о закупке, на условиях, предусмотренных извещением о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о закупке и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки;

- поставку товара, который указан в извещении о закупке и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник закупки предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки

ФОРМА № 2

Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

соответствие участника закупки требованиям, установленным разделом 12 извещения о закупке

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в закупке ____________________________________________ (наименование участника закупки) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, отвечает требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении о закупке, и Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр государственной жилищной поддержки», а именно:

1) в отношении участника закупки- юридического лица не проводиться ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) у участника закупки не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

4) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) у участника такой закупки - юридического лица отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) участник закупки обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

7) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (сайта, или страницы сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») ______________________________________________________________;

8) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) участник закупки обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки

ФОРМА № 3

Предложение участника запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

в отношении предмета такой закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства объектом закупки (предметом договора), которого является __________________________________________ (наименование запроса котировок), участник закупки предлагает цену Договора в размере:

________________________________________________ _______ рублей _______ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик, Исполнитель не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Предложенная цена Договора включает в себя стоимость товара (работы, услуги), а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все иные расходы предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

Приложение_№_2_Проект_Договора Договор № П - _____

Договор №____________

на поставку товаров

г. Тюмень «______» ______________ 2025 г.

__________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе по тексту именуемые Стороны, на основании результатов запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства электронного аукциона №________ (Протокол аукциона №__ от _______________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком Заказчику хозяйственных товаров (бытовая химия, текстиль) (далее – Товар), в количестве и ассортименте, указанных Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется на основании письменных заявок Заказчика силами и средствами Поставщика бесплатно по г. Тюмени по местонахождению Заказчика: _________________________________ __________________________ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки Поставщиком.

Количество заявок - за весь период действия настоящего договора неограниченно.

Срок (период) подачи заявок – с даты заключения настоящего договора по 02.12.2025 года.

Место поставки – г. Тюмень, __________________________________.

2. Цена товара и порядок расчётов.

2.1. Общая цена договора составляет ____________________________________________, в том числе НДС -___% ( ______ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/или НДС нет, в связи с применением УСН в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев ее изменения при уменьшении стоимости за единицу Товара, без изменения характеристик поставляемого Товара. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, все затраты, связанные с доставкой Товара до места нахождения Заказчика. Общая сумма (стоимость) настоящего договора, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата Товара по настоящему договору осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору, на основании предъявленного Поставщиком счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной, либо универсальный передаточный документ (УПД).

2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Авансирование не предусмотрено.

В целях исполнения Договора Стороны договорились считать днем платежа (днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара) дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования:субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Своими силами и за свой счет в сроки, установленные настоящим договором, поставить Заказчику Товар в соответствии с п. 1.1 настоящего договора.

3.1.2. В случае поставки некачественного Товара своими силами и за свой счет в сроки, установленные по согласованию сторон, заменить поставленный товар - товаром надлежащего качества и с соответствующими характеристиками.

3.1.3. Своевременно предоставить Заказчику всю необходимую и достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по поставке Товара, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.1.4. Вместе с Товаром передать надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 2.3., 2.4. и 5.4. настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять Товар от Поставщика в течение 2 (двух) дней с момента его поставки и своевременно оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Уведомить Поставщика о ненадлежащем исполнении Поставщиком обязанностей, вытекающих из настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать о ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора. Заказчик обязан приложить к уведомлению (претензии) надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения обязанностей Поставщиком.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что:

- поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому Товару;

- поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор;

- поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения Товара, на этапе подачи заявки, в связи с чем ему было предоставлено преимущество в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и разделом 8 Положения о закупке товаров, работ услуг Заказчика.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

3.4.3. Требовать замены некачественного товара, на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

3.4.4.Отказаться от приемки товара у которого качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности, при условии, что такой срок для данного вида товара предусмотрен его производителем и/или действующим законодательством.

4. Качество товара. Упаковка. Порядок приемки товара.

4.1. Качество Товара, отгружаемого Заказчику, должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, документации производителя, а также сертификационным документам. Если в соответствии с законодательством Товар подлежит сертификации, копии сертификатов качества передаются по требованию Заказчика при отгрузке Товара.

При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору.

Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4.2. Товар, передаваемый Заказчику, должен быть упакован втару и упаковку соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов, иной нормативной документации для обеспечения его сохранности при транспортировке любым транспортом,проведении погрузочно-разгрузочных работ и дальнейшего хранения.При поставке тара и упаковка не должны иметь признаковповреждения, нарушения целостности.

В случае передачи товара в ненадлежащей таре и (или) упаковке или без нее Заказчик вправе потребовать от Поставщика либо затарить и (или) упаковать товар, либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо возместить расходы по затариванию и (или) упаковке товара Заказчик.

4.3. При приемке Товара представители Сторон осматривают и проверяют его по количеству, комплектности и качеству в день передачи Товара Заказчикув соответствии со Спецификацией (Приложением №1) настоящего Договора по товарным накладным и сопроводительным документам.

Количество и комплектность Товара проверяется на соответствие сведениям, указанным в договоре, сопроводительных документах,в тех же единицах измерения, путем подсчета товарных единиц. Для проверки качества Товара проводится его визуальный осмотр.Одновременно Заказчик проверяет наличие документации на товар, предусмотренной п.5.4. настоящего договора.

В случае выявления Сторонами в момент приемки Товара факта его несоответствия, условиям настоящего Договора, Заказчикприостанавливает дальнейшую приемку товара и уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет Акт о некачественном товаре. В документах должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

Поставщик по усмотрению Заказчика обязан или допоставить качественный товар в срок, согласованный с Заказчиком (произвести замену некачественного Товара). При приемке такого Товара применяются все условия настоящего Договора, регламентирующие порядок приемки Товара.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе несоответствующего по сроку годности, и/или некомплектного Товара, и/или Товара без соответствующих документов, такой Товар считается не поставленным и возвращается Поставщику.

При наличии затрат Заказчика на хранение или возврат Товара, такие затраты возлагаются на Поставщика и подлежат уплате им Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего требования.

В случае неоплаты затрат Поставщиком в указанные сроки, Заказчик вправе удержать данные затраты из суммы обеспечения исполнения договора, внесенной денежными средствами, либо из причитающейся Поставщику суммы оплаты по договору.

4.4. Документами о приемке товаров, работ, услуг являются: составленный и утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), а также утвержденные счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ.

Приемка товара, работ, услуг осуществляется Заказчиком самостоятельно без вызова представителя Исполнителя. Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и уведомляет Исполнителя об утверждении, путем направления по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота, а при отсутствии такой возможности путем направления по адресу электронной почты, указанной в договоре.

Стороны признают обязательную юридическую силу Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

4.5. Все претензии по качеству Товара принимаются в течение 30 дней с момента фактической приемки Товара. Замена некачественного Товара осуществляется в разумный срок после получения претензии от Заказчика, кроме случаев, когда недостатки Товара возникли после передачи его Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после его получения и подписания соответствующих документов.

4.7. Поставка Товара в адрес Заказчика осуществляется транспортом Поставщикапо заявке Заказчика в рабочие дни, ежедневно: с 09 до 18 часов.

4.8. День поставки Товара предварительно согласуется с ответственным представителем Заказчика по тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.10. Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике данного Товара. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику в момент фактической приемки Товара Заказчиком и подписания представителем Заказчика соответствующих документов (товарная накладная, акт приема-передачи, УПД, счет-фактура и пр.) без замечаний.

4.11. В случае если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

1) соразмерного уменьшения покупной цены.

2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок.

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.12. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

1) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

2) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору.

4.13. Гарантия качества на товар указывается в Спецификации (Приложение №1) и действует с момента фактической приемки Товара Заказчиком и подписания представителем Заказчика соответствующих документов без замечаний, а в случае если товар имеет срок годности, то в период действия всего срока годности, установленного настоящим Договором.

4.14. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР: «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966; «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

5. Поставка товара

5.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика к месту нахожденияЗаказчика по адресу:Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12. 5.2. ПоставкаТовара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) впорядке и срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора.Заявки, направленныеЗаказчиком по факсимильной связи или по электронной почте, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме. В заявке отражается адрес поставки, наименование и количество товара. Поставщик, после получения заявки по факсимильной связи или по электронной почте, возвращает заявкуЗаказчику той же связью, с отметкой о получении, а именно: датой получения уведомления, а также должностью получателя и его данными (Ф.И.О) или входящим номером.

5.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству товара считаются выполненными с момента с момента фактической передачи товара и необходимой документации Заказчику или указанному Заказчиком лицу и подписания Сторонами соответствующих документов без замечаний.

5.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара документами (технической документацией), относящейся товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные на русском языке и в соответствии с законодательством Российской Федерации), заверенной печатью Поставщика и/или Производителя товара или нотариально, а также: 1) товарными накладными по форме ТОРГ – 12 (или товарно-транспортной накладной) в 2-х экземплярах (один дляЗаказчика и один для Поставщика), счет-фактурой;

3) регистрационными удостоверениями, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с законодательством РФ, заверенными печатью Поставщика или нотариально;

4) иными необходимыми документами качества на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны договорились, что факт поставки/приема товара по настоящему Договору может быть подтвержден, в том числе составлением и подписанием универсального передаточного документа поформе, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (УПД).

Поставка товара без документации, а равно с документами качества не соответствующими требованиям настоящего Договора считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации, оформленной надлежащим образом.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, заказчик вправе отказаться от приема и оплаты Товаров, а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости договора, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления (претензии).

В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных договором.

Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику все суммы, взысканные судом с Заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит Заказчику, а также все понесенные Заказчиком убытки.

Заказчик не несет ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

6.8. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы Товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

6.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора. Подписанием настоящего договора, Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 8.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон.

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.

8.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Заключительные положения.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания идействует до 31.12.2025 года.

9.2. Расторжение настоящего договора допускается как по соглашению сторон, так и по решению суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и (или) договором.

В том числе заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором (два и более раз);

- наступления предельной просрочки невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору. При этом предельная просрочка невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору составляет 10 (десять) календарных дней;

- по другим основаниям, предусмотренным договором.

9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется Поставщику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщик по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС

9.5. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

9.6. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.7. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

9.8 Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

9.9. Если при осуществлении закупки был установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗзапрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускается:

- при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

9.10. Если при осуществлении закупки было установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускается:

- при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

9.11. Если при осуществлении закупки было установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗпреимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

9.12. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

9.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

9.14. Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения своих обязанностей, рассматриваются в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения. При недостижении согласия, а также при отсутствии ответа на предъявленные претензии в установленный срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области.

9.15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для сторон.

9.16. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью договора.

9.17. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.18. Приложением и неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение №1 «Спецификация».

10. Реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору на поставку товаров

№___________ от ____________ 2025 года

Спецификация

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок (с момента подписания Заказчиком документа о приемке): _________________________.

Общая цена договора составляет_________ (__________________________________________) рублей ___ копеек,в том числе НДС – _____ рублей ____ копеек /В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается» и основание.

- Посмотреть таблицу с данными