Тендер - Поставка хладагентов №316336860

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 2._Проект_договора_поставка_ДУ_и_не_ДУ.docx
• 3._Техническое_задание.docx
• 4._Форма_КП.xlsx
• 1.Требования_и_критерии_ЦЗ.docx

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Поставщик должен:

Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставляемые товары должны отвечать следующим требованиям:

Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставляемые товары должны быть новыми, оригинальными, свободными от прав третьих лиц, не восстановленными.

Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

При использовании товаров по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товаров не должно причинять вред имуществу потребителя.

Количество и характеристики поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Прочие условия:

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не иметь замененных составных частей, выпущенным не ранее 2024 года.

3.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к качеству, требованиям экологической безопасности и безопасности для здоровья человека, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством РФ, санитарными нормами и правилами, действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара технических условий, требованиям предприятия-изготовителя, конкретным показателям и техническим характеристикам в соответствии с потребностью Заказчика и сопровождаться соответствующими документами предприятия-изготовителя.

3.3. Поставляемый Товар должен сопровождаться:

• инструкцией по эксплуатации
• сертификат соответствия

3.4. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Упаковка должна обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Поставляемый товар в соответствии с требованиями законодательства РФ должен иметь действующий сертификат или декларацию о соответствии. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить за свой счет замену или ремонт оборудования, по согласованию с Заказчиком.

5. Требования к условиям поставки товара:

5.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский проспект 80.

5.2. Срок поставки Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____________

г. Санкт-Петербург __________2025 г.

Акционерное общество «Зенит-Арена» (АО «Зенит-Арена»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов определения Поставщика посредством неконкурентной закупки в электронной форме с использованием Торгового портала заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар (далее – Товар), наименование, количество, цена, срок поставки, которого указаны в Спецификациях – Приложение №1 к настоящему Договору.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, в том числе основанных на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, и находится в свободном обращении на территории Российской Федерации.

Цена Договора

Цена Товара, указанная в Спецификациях, изменению не подлежит.

Цена Договора составляет ________________________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ________________ [1] /НДС не облагается [2] .

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе стоимость упаковки, доставки до места поставки, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Качество Товара

Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям на данный вид Товара и подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии (если наличие таковых предусмотрено действующим законодательством в отношении поставляемого по Договору Товара).

Гарантийный срок на Товар указывается в Спецификациях — Приложение №1 к Договору.

Течение гарантийного срока начинается с момента перехода права собственности на Товар к Заказчику.

Гарантия предоставляется при условии выполнения Заказчиком соответствующих Правил по эксплуатации Товара.

Условия и порядок оплаты

Оплата производится путем безналичного расчета платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

Срок оплаты Товара указывается в Спецификациях к Договору.

При оплате Товара в платежном поручении в поле «назначение платежа» Заказчик обязан указать дату и номер Договора или счета (счета-фактуры, товарной накладной).

В случае образования со стороны Заказчика переплаты по Договору по причинам изменения наименования, количества, стоимости Товара, отказа от покупки и других причин, приведшим к образованию переплаты, излишне уплаченные средства подлежат возврату Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования от Заказчика.

Срок и условия поставки

В рамках настоящего Договора поставка Товара производится в сроки, указанные в Спецификациях.

Способ поставки Товара определяется Сторонами в Спецификациях.

Доставка Товара Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика, если иное не оговорено в Спецификациях.

Обязанности Поставщика считаются выполненными в момент передачи Товара и товаросопроводительных документов Заказчику (грузополучателю).

Право собственности, а также риски, связанные с гибелью и ухудшением качества Товара, переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику.

Датой поставки считается дата отгрузки Товара и подписания Заказчиком (грузополучателем) товарной (товарно-транспортной) накладной.

В обязанность Поставщика входит доставка Товара до подъезда (офиса, склада и т.д.) Заказчика, выгрузку и дальнейшее перемещение Товара обеспечивает Заказчик (грузополучатель).

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Условия приема Товара

6.1 Приемка Товара по количеству и ассортименту производится Заказчиком в момент получения Товара на складе Поставщика при самовывозе, либо в момент получения на складе Заказчика при доставке транспортом Поставщика, либо в момент получения Товара в транспортной компании.

6.2 Одновременно с передачей Товара Заказчику Поставщик передает необходимые документы согласно действующему законодательству России:

- товарные накладные (унифицированная форма № ТОРГ – 12/УПД);

- счета-фактуры (при наличии);

- документы о сертификации Товара (по требованию принимающей стороны)

- товарно-транспортные накладные (ТТН).

- инструкции по использованию Товара;

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

6.3 Полномочия представителей Сторон при приемке Товара, в том числе, право подписи товарной накладной, должны быть подтверждены оригиналом или надлежащей образом заверенной копией доверенности.

В случае отсутствия у представителя Заказчика (грузополучателя) равно оформленных с нарушением законодательства указанных выше документов, свидетельствующих о наличии полномочий на право приемки Товара, Поставщик вправе не производить отгрузку Товара. Повторная доставка Товара производится исключительно за счет Заказчика.

Данные обстоятельства фиксируются Поставщиком в одностороннем акте с использованием видеосъемки с тайм-кодом, копия которого направляется Заказчику в течение 2 рабочих дней. Видеосъемка должна быть произведена таким образом, при котором можно достоверно и однозначно установить место адреса доставки Товара (Приложение №1 к Договору), в котором обязательства Поставщика не смогли быть исполнены по причине, указанной в абз.2 настоящего пункта Договора.

6.4 В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Спецификаций и сопроводительным документам по количеству и/или качеству, и/или ассортименту, и /или комплектности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. После чего уполномоченные представители Поставщика и Заказчика при приемке-передаче Товара делают соответствующую отметку об этом в товарной накладной и составляют соответствующий акт о несоответствии поставленного Товара условиям Договора.

6.5 Претензии по количеству и ассортименту Товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приемки Товара. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока (указывается в Спецификациях).

6.6 В случае споров о качестве поставленного Товара Стороны согласовывают экспертную организацию для проведения необходимой экспертизы, которая проводится за счет Стороны, требующей ее проведения, с последующим возмещением стоимости указанной экспертизы Стороной, необоснованно заявившей о некачественности поставленного Товара или поставившей некачественный Товар.

6.7 Некачественный, некомплектный, а также недопоставленный Товар подлежит замене/допоставке Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика (в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней – при необходимости заказа Товара с фабрики-производителя/завода-изготовителя).

6.8 Любые претензии Заказчика (грузополучателя) должны быть рассмотрены Поставщиком в 10 (десятидневный) срок и могут быть удовлетворены при условии соблюдения Заказчиком (грузополучателем) правил приемки и хранения Товара.

6.9 Заказчик обязан передать экземпляр оригиналов первичных документов Поставщика сразу после их подписания при условии отгрузки Товара со склада Поставщика и в течение 10 (десяти) рабочих дней – при доставке Товара транспортной компанией.

Права и обязанности Сторон

7.1 Заказчик обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара;

- проверить количество и качество принятого Товара и о выявленных недостатках Товара письменно уведомить Поставщика;

- оплатить Товар по цене, предусмотренной настоящим Договором.

7.2 Заказчик вправе:

- требовать передачи ему недостающего количества Товара;

- требовать расторжение Договора, если Товар не свободен от прав третьих лиц;

- отказаться от приемки и оплаты Товара в следующих случаях:

• при отсутствии товаросопроводительных документов, указанных в п.6.2. Договора;
• при предоставлении документов, не соответствующих требованиям Договора, а также содержащих ошибочные данные;
• при расхождении данных о количестве и ассортименте Товара, указанных в товарных накладных (или в универсальном передаточном документе), и количестве, и ассортименте фактически поставленного Товара;
• при поставке Товара, несоответствующего условиям Договора;
• при нарушении сроков поставки.

7.3 Поставщик обязан:

-передать Товар свободный от прав третьих лиц;

- передать Товар, соответствующий условиям настоящего Договора.

7.4 Поставщик вправе:

-требовать уплаты оговоренной цены.

Ответственность Сторон

8.1 При неоплате Заказчиком Товара в сроки, предусмотренные Договором (за исключением авансового платежа), Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,10% (ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты.

8.2 За несвоевременную поставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,10% (ноль целых одна десятая) процента от стоимости непоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3 В случае отказа Заказчика от Товара, приобретенного «под заказ» по причинам, несвязанным с комплектностью или качеством Товара, Поставщик вправе продать заказанный Заказчиком Товар, при этом возврат уплаченных Заказчиком средств происходит только после реализации этого Товара.

8.4 Взыскание за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

8.5 Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) второй стороны. В случае направления такого требования расчет причитающихся сумм, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда.

8.6 В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7 Поставщик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик самостоятельно оплачивает налоги, сборы, штрафы, и несет полную ответственность за надлежащее выполнение норм и требований действующего Налогового законодательства РФ (Заказчик проявил должную осмотрительность при заключении Договора: Поставщик, перед заключением сделки, полностью предъявил необходимую документацию, связанную с регистрацией юридического лица и надлежащим ведением хозяйственной деятельности: Устав, выписку из ЕГРЮЛ, протокол о назначении исполнительного (единоличного) органа, бухгалтерскую и финансовую отчетность компании на последнюю отчетную дату).

8.8 Поставщик гарантирует, что при заключении договоров с третьими лицами, он осуществляет проверку их налоговой добросовестности и деловой репутации. В случае выявления у Поставщика недобросовестных контрагентов и потенциальных налоговых рисков для Заказчика, Поставщик обязуется самостоятельно осуществлять взаиморасчеты с бюджетом за своих недобросовестных контрагентов. В случае претензий со стороны налоговых органов в связи с налоговой недобросовестностью контрагентов Поставщика Заказчик вправе произвести доплату в бюджет в размере, определенном требованием налогового органа, с последующим уменьшением цены Договора.

Форс-мажорные обстоятельства

9.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение Договора на период наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы - пожара, наводнения, землетрясения и иных стихийных бедствий, а также военных действий, массовых беспорядков, забастовок и решения Правительства), непосредственно влияющих на выполнение всех или части договорных обязательств.

9.2 Срок выполнения Договора может быть продлен на срок, согласованный Сторонами до окончания действия форс-мажорных обстоятельств.

9.3 Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (Пяти) дней со дня их возникновения письменно сообщить другой Стороне о характере непреодолимой силы и ее влиянии на выполнение настоящего Договора. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

9.4 После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об этом и указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

9.5 Если форс-мажорные обстоятельства продлятся дольше 30 (Тридцати) дней, настоящий Договор считается расторгнутым. При этом Поставщик обязан вернуть Заказчику ранее перечисленные денежные средства не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора. Если поставка Товара уже произведена до наступления форс-мажорных обстоятельств, Заказчик обязан заплатить за поставленный Товар при первой же возможности.

Порядок разрешения споров

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться, прежде всего, в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу предъявленных требований не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения.

В случае не достижения соглашения в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: _____________________.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес должника неизвестен, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Срок действия Договора

11.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2 Одностороннее расторжение и изменение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом для договоров данного вида.

Антикоррупционная оговорка

12.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется обратиться за разъяснениями к другой Стороне в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в адрес первой стороны в течение десяти рабочих дней с даты направления ей соответствующего запроса.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.2 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

Дополнительные условия

13.1 В течение срока действия настоящего Договора и трех лет по истечении его каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию, связанную с условиями Договора и деловыми операциями другой Стороны, полученную ею в результате исполнения настоящего Договора, включая, в частности, информацию о клиентах, о перспективных разработках, финансово-экономическую и ценовую информацию. Каждая Сторона соглашается не разглашать такую конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. Каждая из Сторон предпримет все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации, в той же мере, в какой она охраняет собственные конфиденциальные сведения. Стороны соглашаются также, что доступ к любой конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам и представителям Сторон, деятельность которых непосредственно связана с выполнением настоящего Договора.

13.2 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Разделе 14 Договора, или нарочно, а также с использованием, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Если уведомление не получено Стороной по причине смены своего адреса, о которой другая Сторона не была уведомлена, уклонения от получения уведомления, - уведомление считается полученным в день его отправки независимо от фактического получения.

13.3 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Документы, имеющие отношение к настоящему Договору и полученные посредством факсимильной связи или электронной почты с адреса, указанного Сторонами в настоящем Договоре, имеют юридическую силу. Сторона, направившая сообщение (документы) по электронной почте, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней передать в адрес другой стороны оригинал такого сообщения либо отправить его по почте.

13.4 В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

13.5 Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны, кроме случаев законного правопреемства.

13.6. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет Заказчику информацию об указанных изменениях по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течении 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением произошедших изменений соответствующими документами

органах Поставщика, последний предоставляет Заказчику информацию об указанных изменениях по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течении 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением произошедших изменений соответствующими документами.

13.7. Поставщик гарантирует, что он ознакомлен с положениями:

- Кодекса корпоративной этики ПАО «Газпром», размещенного на сайте ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru /investors/documents/);

- Кодекса поведения поставщика (подрядчика, исполнителя) ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, размещенного на сайте ПАО «Газпром» (https://www.gazprom.ru/sustainability/sustainability-management/regulatory-documents/),

согласен с содержащимися в них рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения, и обязуется их придерживаться в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

13.8. Поставщик уведомлен, что при исполнении Договора АО «Зенит-Арена» действует в том числе в качестве доверительного управляющего имуществом ПАО «Газпром» (АО «Зенит-Арена» Д.У. – на основании договора доверительного управления №28/24 от 30.10.2024г.; ст. 1012 Гражданского кодекса РФ).

13.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 13.6. настоящего Договора.

Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение №1 - Спецификация

2. Приложение № 2 – Техническое задание

14. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ___________________от «____» ______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Акционерное общество «Зенит-Арена» (АО «Зенит-Арена»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о поставке нижеследующего Товара по указанным ценам и в указанном количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара на Объект Заказчика и подписания товаросопроводительных документов [4] .

1. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поставки Товара на Объект Заказчика и подписания товаросопроводительных документов [5] .

Предоставленное Заказчику право произвести оплату Товара на условиях отсрочки платежа не порождает у Заказчика обязанностей, предусмотренных положениями ст.ст. 317.1., 823 Гражданского кодекса РФ, и не расценивается Сторонами как коммерческий кредит.

2. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора и настоящей Спецификации.

3. Условия поставки: Поставщик производит доставку Товара своими силами и за свой счет. Адрес доставки Товара: Приморский проспект 80 (далее – Объект).

4. Гарантийный срок на Товар: в течение 12 месяцев с момента поставки и подписания товаросопроводительных документов, при соблюдении Заказчиком условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, указанных в документах (техническая документация), переданных вместе с товаром.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Акционерное общество «Зенит-Арена» Д.У. (АО «Зенит-Арена» Д.У.), действующее на основании Договора доверительного управления № 28/24 от 30.10.2024г., заключенного с ПАО «Газпром», в лице _______________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о поставке нижеследующего Товара по указанным ценам и в указанном количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара на Объект Заказчика и подписания товаросопроводительных документов [7] .

1. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поставки Товара на Объект Заказчика и подписания товаросопроводительных документов [8] .

Предоставленное Заказчику право произвести оплату Товара на условиях отсрочки платежа не порождает у Заказчика обязанностей, предусмотренных положениями ст.ст. 317.1., 823 Гражданского кодекса РФ, и не расценивается Сторонами как коммерческий кредит.

2. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора и настоящей Спецификации.

3. Условия поставки: Поставщик производит доставку Товара своими силами и за свой счет. Адрес доставки Товара: Приморский проспект 80 (далее – Объект).

4. Гарантийный срок на Товар: в течение 12 месяцев с момента поставки и подписания товаросопроводительных документов, при соблюдении Заказчиком условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, указанных в документах (техническая документация), переданных вместе с товаром.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № ___________________от «____» ______________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подписи Сторон:

исключить в случае заключения Договора с контрагентом, не уплачивающим НДС ↑

исключить в случае заключения Договора с контрагентом, уплачивающим НДС ↑

При закупке работ/услуг данный столбец удалить ↑

Данная редакция п.2.1 используется в случае заключения Договора с контрагентом, являющимся СМСП ↑

Данная редакция п.2.1 используется в случае заключения Договора с контрагентом, НЕ являющимся СМСП ↑

При закупке работ/услуг данный столбец удалить ↑

Данная редакция п.2.1 используется в случае заключения Договора с контрагентом, являющимся СМСП ↑

Данная редакция п.2.1 используется в случае заключения Договора с контрагентом, НЕ являющимся СМСП ↑