Тендер - Поставка химических реактивов №314094740

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.docx

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(начальной цены единиц товара, работы, услуги)

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги» для установления начальной (максимальной) цены договора на Поставка химических реактивов нужд ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России был выполнен следующий расчет:

- Посмотреть таблицу с данными

Каждой организации, оказывающей соответствующую Услугу, был присвоен порядковый номер:

Предложение № 1 - Коммерческое предложение от 29.09.2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/309

Предложение № 2 - Коммерческое предложение от 29.09.2025 г. № Рик11790

Предложение № 3 - Коммерческое предложение от 29.09.2025 г. № Био27963

В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется не менее трех цен Услуг, предлагаемых различными исполнителями, исполнявшим контракты (договоры) в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД.

1.1. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

V - коэффициент вариации;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

ц - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Значение коэффициентов вариации – менее 33%, следовательно, совокупность цен принимается однородной.

1.2. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по следующей формуле:

рын

1

v

НМЦД=

n

i

i

ц

n







где:

НМЦД рын - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Начальник отдела материально-технического снабжения В.М. Кустовский

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_№_2025-ЕАТ_docx

Договор № ___/2025-ЕАТ

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Санкт-Петербург «____»_________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. ректора Наркевича Игоря Анатольевича, действующего на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2025 № 204пк с одной стороны,_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику химических реактивов (далее - Товар) для нужд ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. Заказчик обязуется принять и оплатить фактически поставленный Товар.

Наименование, количество, технические характеристики, принадлежности, стоимость Товара определены Сторонами в Техническом задании (Приложением № 1 к Договору) и в Спецификации (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

Цена договора

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Договора составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке __% _________(___________) рублей ____ копеек. (Если НДС не облагается указывается основание освобождения от уплаты налога. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора).

Цена Договора, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора, является твердой фиксированной ценой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1. и 8.2. Договора.

В цену Договора входят стоимость Товара, доставка до места передачи, погрузо-разгрузочные работы, подъем Товара на этаж, маркировка, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до 31 декабря 2026 года, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору.

Обязательства Поставщика по поставке Товара должны быть исполнены не позднее срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Договора.

Права и обязанности Сторон

Заказчик обязуется:

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Товара осуществить приемку Товара, а в случае обнаружения несоответствия Товара по качеству, комплектности, в том числе наличию необходимых документов, условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки, в указанный срок уведомить Поставщика.

Поставщик обязуется:

Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Договору) к нему.

Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

Передать Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора. Качество и безопасность всего поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам, законодательству, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров, санитарным нормам.

В кратчайшие сроки своими силами устранить недостатки или заменить Товар, в случае выявления обстоятельств, препятствующих приемке Товара Заказчиком.

Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору.

Заказчик вправе:

Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара или Договора.

При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в 10-дневный срок.
  • В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.
  • В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера Товара, либо вместо предъявления Поставщику требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества, предусмотренные п. 4.3.3 Договора.
• Поставщик вправе:
• По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Товар.

Порядок и сроки поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, в день и время, согласованное с Заказчиком, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул профессора Попова д 4 литера В .

Поставка Товара включает в себя доставку по вышеуказанному адресу, погрузо-разгрузочные работы, доставка до места хранения, подъем на этаж, которые осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет.

Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных и актов приема-передачи товара.

При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры, акты приема-передачи и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер и дату Договора, также декларации соответствия и/или сертификата качества или иные необходимые документы, надлежащим образом подтверждающие качество Товара. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

Акт приемки Товара (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) оформляется без присутствия Поставщика и/или его представителя и подписывается ответственным лицом и руководителем со стороны Заказчика, при этом подпись Поставщика и/или его представителя в указанном Акте не требуется.

Порядок расчетов

Оплата поставки Товара по Договору осуществляется в следующем порядке:

Авансирование по Договору не предусмотрено.

Оплата поставки Товара по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, после приемки фактически поставленного Товара, при условии соблюдения всех обязательств, возложенных на Поставщика настоящим Договором, фактическая поставка Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной и передачей документов, оговоренных в пункте 5.4 Договора.

В документах, предъявленных для оплаты поставленного Товара, Поставщику необходимо указать номер и дату Договора.

Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

Штрафы и неустойки

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. _ постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и ______ (_________) рублей ___ копеек.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, оплата Договора может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщиком суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с п. 6 Правил и составляет ______ (______) рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщиком вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, срока исполнения обязательства и устанавливается Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с п. 9 Правил, и составляет ______ (_______) рублей ____ копеек.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

Основания и порядок изменения и расторжения Договора

Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Договора.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Договором количество товара (объем работ, услуг) не более чем на 10%. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в Договоре цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара (работы или услуги).

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

Поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

Порядок урегулирования споров

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в раздел 14 Договора.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора (об отказе от исполнения Договора).

За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к Стороне, как к юридическому лицу, не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.

Заверения сторон

Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

каждая из Сторон Договора зарегистрирована в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), и такая регистрация является действительной на момент заключения настоящего Договора;

все сведения о Стороне, указанные в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) являются достоверными;

в отношении каждой из Сторон на момент заключения настоящего Договора не начата процедура банкротства, реорганизации, ликвидации или исключения из государственных реестров;

стороны имеют все необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему Договору разрешения, лицензии, сертификаты, членство СРО и другие документы;

стороны обладают необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

стороны надлежащим образом исполняют свои налоговые обязательства, своевременно и в полном объеме предоставляют налоговую отчетность, не имеют задолженности по налогам.

адреса Сторон, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения, не являются местом массовой регистрации;

руководители Сторон не являются руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц и не числятся в реестре дисквалифицированных лиц.

При заключении Договора Стороны полагаются на указанные в настоящем разделе Договора обстоятельства и исходят из их достоверности, признают указанные обстоятельства существенными для заключения настоящего Договора.

Прочие условия

Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.

Ответственное должностное лицо за поставку Товара со стороны Поставщика:

- ______ тел. ___________ Адрес электронной почты: _________________

• Ответственное должностное лицо за приемку поставленного Товара со стороны Заказчика:

- ______ тел. ___________ Адрес электронной почты: _________________

• Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
• Неотъемлемой частью Договора являются:
• Приложения №1, Техническое задание;
• Приложения №2, Спецификация
• Приложение №3, Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору бюджетного

учреждения от «__» ________ 2025 года № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов

для нужд ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Срок поставки Товара: Поставка осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, в день и время, согласованное с Заказчиком, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д 4; литера В.

Поставка Товара включает в себя доставку по вышеуказанному адресу, погрузо-разгрузочные работы, доставка до места хранения, подъем на этаж, которые осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет.

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней, исчисляемых со дня фактической приемки Товара, при условии соблюдения всех обязательств, возложенных на Поставщика. Авансирование не предусмотрено.

Стоимость поставки включает в себя: стоимость Товара, доставка до места передачи, погрузо-разгрузочные работы, подъем Товара на этаж, маркировку, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к безопасности товара: поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям (ТУ), действующим на территории РФ. Весь товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ для Товара.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь скрытых дефектов и брака, быть свободным от любых прав третьих лиц, не должен иметь обременений и/или находиться под арестом, наложенным органами государственной власти

Требования к техническим, функциональным, качественным характеристикам (потребительским свойствам) товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

от Заказчика от Поставщика

и. о. ректора

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

__________________ /И.А. Наркевич/ ______________ / _____________/

Приложение №2

к Гражданско-правовому договору бюджетного

учреждения от «__» ________ 2025 года № ________

Спецификация

на поставку химических реактивов

для нужд ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Правила определения размера штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011.

11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными