Тендер - Поставка химических реактивов №307861022

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

приложение_№_1_-_Обоснование_цены_к_документации_—_копия - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_и_документация_о_закупке_хим_реакт_11111__3_

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»

по Красноярскому краю

___________ А.В. Малинников

2025 года

Извещение о закупке

на запрос котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»

по Красноярскому краю

___________ А.В. Малинников

Документация о закупке

на запрос котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к документации о закупке

Описание товара,

функциональные характеристики (потребительские свойства),

количественные и качественные характеристики

1. Объект закупки – приобретение реагентов для определения микотоксинов методом ИФА, контрольный образец микотоксинов.

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Сурикова 54 В.

3. Назначение товара и цели использования: товар предназначен для использования в испытательной лаборатории.

4. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

5. Требования к качеству: техническим характеристикам товара, требования к их безопасности:

- наборы реагентов должны быть упакованы так, чтобы при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу Заказчика и сохраняли свои потребительские свойства;

- поставляемый товар должен соответствовать требованиям изготовителя и иметь паспорт качества или документ его заменяющий;

- доставка осуществляется силами и за счет Поставщика;

- товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений при перевозке и хранении.

6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 70% от общего срока годности продукции, указанного производителем.

7. Требования по передаче покупателю документов: вместе с товаром покупателю предоставляется полный пакет документов на товар, а именно: товарная накладная, счет, счет-фактура, паспорта товара, инструкции и методики при работе с наборами.

8. Перечень стандартных образцов и их характеристики указаны в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Все встречающиеся в документации указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Требования к отгрузке Товара

Товар доставляется Заказчику силами и средствами Поставщика.

Приложение № 3 к документации о закупке

Проект договора

ДОГОВОР №____

Город Красноярск _________________ 202__ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю Малинникова Алексея Валентиновича, действующего на основании доверенности № 32/27 от 09.01.2024 года, с одной стороны, и

____________________ (полное наименование) ______________________________ (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ (наименование должности) _______________ (ФИО), действующего на основании (Устав или доверенность, или свидетельства для ИП), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, на основании протокола № _________ от __________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку химических реактивов (далее - Товар) в обусловленные настоящим Договором сроки, а Заказчик принять и оплатить Товар по условиям настоящего Договора в количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Спецификация является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим характеристикам, действующим стандартам, сертификатам соответствия, ГОСТам и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

1.3. Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром: документ, подтверждающий качество Товара; счет-фактура (при наличии НДС), товарная накладная или УПД.

1.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

1.5. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, 54 «В».

1.6. Поставщик гарантирует, что Товар произведен надлежащим образом, до передачи Товара Заказчику, соблюдались все требования по его хранению и транспортировке. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен и/или не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.7. Гарантийный срок: остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 70% от общего срока годности продукции, указанного производителем

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______ (_______) рублей ___ копеек (НДС __% - ____ (_____) рублей 00 копеек/без НДС), цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

2.2. В цену Договора входят расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе поставка до указанного места Заказчиком, страхование, уплата налогов, уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей и затрат Поставщика для исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.

2.3. Оплата стоимости за Товар осуществляется Заказчиком в рублях по безналичному расчету, на расчетный счет Поставщика по факту поставки на основании товарной накладной или УПД в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемки Товара, с предоставлением счета – фактуры (при наличии НДС).

2.4. Обязательства Заказчика считаются исполненными по настоящему Договору с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Не предоставление или оформление с нарушением требований действующего законодательства первичной документации является основанием для Заказчика задержать платеж по Договору соразмерно времени предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов. Это не считается нарушением обязательств со стороны Заказчика и отказом со стороны Заказчика от своих прав по настоящему Договору. Заказчик до предоставления недостающих (или недооформленных) документов продолжает в полной мере исполнение других своих обязательств по настоящему Договору.

Сроки и условия поставки Товара

Срок поставки: с даты заключения договора 30 рабочих дней.

Условия поставки Товара: транспортные расходы до адреса поставки, указанного в пункте 1.5. настоящего Договора за счет Поставщика.

Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик. Риск случайной гибели Товара переходит с Поставщика на Заказчика с момента передачи Товара и подписания соответствующих документов.

Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку Товара в полном объеме, в соответствии со спецификацией и в установленный Договором срок.

4.1.2. Добросовестно исполнять все обязательства по настоящему Договору.

4.1.3. Представить Заказчику документы, перечисленные в 1.3. настоящего договора. Наличие в указанных документах исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.1.4. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на поставку Товара, сроки поставки или стать причиной недостижения указанных в Спецификации характеристик и показателей Товара.

4.1.5. Безвозмездно заменить Товар по требованию Заказчика в случае выявления недостатков при приемке Товара в течение согласованного сторонами срока.

4.1.6. Нести риск случайного уничтожения и повреждения Товара до передачи его Заказчику.

4.1.7. Своевременно, за свой счет в течение согласованного сторонами срока, заменить Товар с недостатками и дефектами, выявленными при эксплуатации Товара. Вместе с Товаром передать Заказчику документы, перечисленные в п. 2.3.

• • Предоставить, подтверждающие документы на качество и соответствие Товара, установленным требования в документации о закупке, действующим стандартам, сертификатам соответствия, существующим ГОСТам и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
• Поставщик имеет право:

4.2.1. Досрочно передать Заказчику Товар в установленном настоящим Договором порядке.

• Заказчик обязан:
• Принять от Поставщика фактически поставленный Товар.
• Своевременно осуществить оплату Поставщику на условиях настоящего Договора.

4.3.3. В случае обнаружения несоответствия качества и характеристик Товара условиям документации о закупке и требованиям настоящего Договора, спецификации, сертификатам соответствия, существующим ГОСТам, стандартам качества, а также иным обязательным требованиям, заявить об этом Поставщику.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Возвратить Товар ненадлежащего качества, возвратить используемый Товар по выявленным дефектам до истечения гарантийного срока.

5. Приемка Товара

5.1. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД.

5.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД.

5.5. В случае поставки Товара, не соответствующего по количеству, качеству на предмет видимых повреждений и комплектности требованиям документации, спецификации, Заказчик обязан составить и подписать с представителем транспортной компании акт об установленном расхождении при приемке Товара и направить его Поставщику в течение двух дней для дальнейшего исправления выявленных недостатков.

5.6. Поставщик обязуется при наличии Товара на складе осуществить замену некачественного Товара, замену Товара, ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Договора, а в случае отсутствия Товара – осуществить поставку недостающего количества Товара, в течение согласованного сторонами срока.

5.7. Поставщик обязан произвести замену Товара, наименование которого не соответствует условиям настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара, если Стороны не придут к соглашению об ином.

5.8. В случае не подписания акта об установленном расхождении по количеству и качеству со стороны Поставщика, Поставщик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированный отказ от подписания акта об установленном расхождении по количеству и качеству переданного Заказчику Товара. В случае не направления мотивированного отказа подписания акта об установленном расхождении по количеству и качеству, акт об установленном расхождении по количеству и качеству считается подписанным в одностороннем порядке и имеет для Сторон по договору юридическую силу. В случае не устранения причин недопоставки Товара или поставки некачественного Товара Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем устранения выявленных нарушений условий настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Поставщиком требований пунктов 1.1, 1.3 -1.7, 3.1.- 3.3. и раздела 5 настоящего Договора, а также отступление от согласованных Сторонами по Договору условий и отступление от Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

6.3. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе по своему усмотрению либо направить в адрес Поставщика претензию об уплате штрафов, пеней и неустоек, предусмотренных настоящим Договором, либо удержать начисленные за нарушения неустойки, штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставку товара по данному Договору.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанном в претензии.

6.7. В остальном, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обязана:

- в течение 3 (трех) рабочих дней после возникновения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения;

- предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

7.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

7.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (трех) месяцев подряд либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 (три) месяца, то по инициативе любой из Сторон Договор может быть расторгнут без возникновения обязательства по возмещению убытков, связанных с расторжением Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны, не достигнув устранения разногласий в ходе переговоров, рассматривают споры в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.

8.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, все неразрешенные споры, возникающие из Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2025 года, а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

10.2. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам согласно действующему законодательству, либо изменен по взаимному соглашению Сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим лицом Стороны и скреплены печатью.

10.4. Договор заключается с помощью электронных средств и/или по соглашению Сторон составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, переданных посредством факсимильной связи, с обязательным предоставлением для каждой Стороны экземпляр оригинала. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

10.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. Стороны вправе применять электронный документооборот (ЭДО). ЭДО не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств по Договору и обязательств, не регулируемых Договором.

10.9. В процессе исполнения своих обязательств по Договору Стороны вправе применить электронный документооборот через оператора «Контур.Диадок» АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7). Направление документов с использованием ЭДО необходимо указывать точные реквизиты КПП филиала (КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

10.11. Указание Заказчиком в Договоре на данные оператора ЭДО, осуществляющего техническую поддержку электронного документооборота, является согласием Заказчика и согласием Исполнителя на применение ЭДО в процессе исполнения обязательств по Договору.

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № __

от ___ _____________202__ года

Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, д.54 «В».
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.08.2025 по 08.09.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-