Тендер - Поставка химических реактивов №306323517

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

ЛФ

КОНТРАКТ №___________

г. Новосибирск «__» __________ 2025г.

_________________________________________________ (далее – __________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИХБФМ СО РАН), в лице заместителя директора по научной работе Пестрякова Павла Ефимовича, действующего на основании доверенности №1/25 от 28.12.2024г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя следующие обязательства:

Поставка химических реактивов (в дальнейшем «Товар») в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в соответствии с настоящим Контрактом.

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность в обусловленный настоящим контрактом срок товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар в установленном в настоящем контракте срок.

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

II. Стоимость товара и порядок оплаты

2.1. Стоимость товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Контракту составляет _______ (____________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС % _________ (_________________) рублей __ копеек.

2.2. Указанная в п.2.1. цена включает в себя: стоимость товара, стоимость доставки, страхование, транспортные расходы, погрузочные работы, уплата налогов, пошлин и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

2.3. Заказчик производит оплату товара в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки товара Заказчику, подписания сторонами товаросопроводительных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД)) и выставления Поставщиком Счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

2.4. В счете, счет-фактуре, УПД или товарной накладной Поставщика на поставленный Заказчику Товар, в соответствии с настоящим контрактом, обязательно указывается номер и дата настоящего контракта.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

III. Условия поставки

3.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик производит доставку товара своим транспортом или транспортной компанией по адресу г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 8, центральный склад, каб.040.

3.3. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент вручения товара Заказчику и подписания сторонами товарной накладной или УПД.

3.4. Датой поставки товара Заказчику является дата подписания товарной накладной или УПД Заказчиком.

3.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику после подписания товарной накладной или УПД.

3.6. Риск случайной гибели Товара несет собственник.

3.7. Подписанная Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании выданной доверенности) накладная является документом, подтверждающим передачу товара и отсутствие претензий по количеству со стороны Заказчика.

3.8. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и другим обязательным требованиям, быть надлежащего качества и быть пригодным для целей его использования и удостоверяться соответствующей документацией.

3.9. Поставляемый товар должен быть упакован таким образом, чтобы при транспортировке товар не был подвержен внешним воздействиям.

3.10. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, в случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков Товара, в праве по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок, но не более 10 (Десяти) рабочих дней, с момента уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении неустранимых недостатков поставленного Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

либо в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения контракта купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего контракта;

3.11. Требования, указанные в п. 3.10. настоящего контракта не предъявляются Поставщику в случае, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

3.12. В случае отказа от приема товара Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

3.13. Приемка товара по количеству, ассортименту, внешнему виду упаковки осуществляется в момент передачи товара Заказчику в месте доставки.

При обнаружении внешних повреждений транспортной тары/опломбировки и/или несоответствия количества грузовых мест, Поставщик принимает к рассмотрению претензию Заказчика при условии представления составленного совместно с Перевозчиком по форме Перевозчика акта о получении повреждённого груза и фотографий, подтверждающих обстоятельства претензии. Претензия направляется заказным письмом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения груза Заказчиком.

При обнаружении несоответствия качества или количества товара при неповрежденной транспортной таре/опломбировке и соответствующем количестве грузовых мест, Поставщик принимает к рассмотрению претензию Заказчика при условии представления составленного Заказчиком акта о несоответствии качества или количества товара, составленного в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки, фотографий, подтверждающих обстоятельства претензии.

IV. Качество товара

4.1. Товар должен упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность поставляемого товара при перевозке и хранении.

4.2. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным.

4.3. Качество товара подтверждается паспортом качества. Качество товара должно соответствовать паспорту качества.

V. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется

5.1.1. Осуществить поставку товара согласно разделам I, III, IV настоящего контракта.

5.1.2. Документом, подтверждающим исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, является товарная накладная или УПД, подписанные уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика и заверенные оригинальными печатями Сторон.

5.1.3. Направить Заказчику комплект документов на поставляемый товар, включающий в себя счет, счет-фактуру (при наличии) , товарную накладную или УПД.

5.1.4. Поставщик обеспечивает поставку химических реактивов при гарантийном сроке хранения от 3 (трех) месяцев до 5 (пяти) лет – с остаточным гарантийным сроком не менее 30% , а поставку химических реактивов при гарантийном сроке хранения продукции от 5 (пяти) лет и более – с остаточным гарантийным сроком не менее 1(одного) года.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оплатить товар в соответствии с разделом II настоящего контракта.

5.2.2. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий контракт) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

VI. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости товара поставляемого по настоящему контракту, поставка которого (Товара) задерживается, но не более 100% стоимости такого товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Покупатель имеет право на предъявление претензий по качеству и количеству принятого товара в порядке, определенном пунктом 3.13. настоящего договора, а в части скрытых недостатков качества в сроки, определенные п. 5.1.4. настоящего договора.

VII. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, например: война, гражданские волнения, эпидемия, действия государственных органов, пожар, землетрясение, наводнения и прочие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, не имеющая возможности выполнения контрактных обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить своего контрагента. Бремя обоснования невыполнения обязательств по Контракту несет на себе Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы.

VШ. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются Сторонами по возможности посредством переговоров, путем направления претензии.

8.1.1. При направлении претензии срок ее рассмотрения Стороной (которой адресована претензия) и ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней, со дня ее получения.

8.1.2. При не направлении ответа на претензию, Стороной ее получившей, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее получения, Сторона, направившая претензию, считается соблюдшей досудебный порядок разрешения споров.

8.2. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

IX. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 01.12.2025г., а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

9.4. Подписывая настоящий контракт Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям п. 3-5, 7-11 ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

9.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к контракту:

Приложение № 1 – Спецификация.

X. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту № __________

от «___» __________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Фасовка: 0,05кг

уп

2

2

Магний сернокислый 7-водный (чда) (0,5кг меш)

- Посмотреть таблицу с данными

Фасовка: 0,5кг, мешок

уп

2

3

Глицерин (чда) (1,2 кг п/э)

- Посмотреть таблицу с данными

Фасовка: 1,2кг, п/э

уп

1

Итого:

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с данными