Тендер - Поставка химических реактивов и лабораторной посуды ВОС №307325967

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf
• ТЗ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.08.2025 по 28.08.2025Место предоставления документации:Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП https://korp.roseltorg.ru/ Порядок предоставления документации:Не предоставляетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Техническое задание

на поставку реактивов, питательных сред и оборудования

на III квартал 2025 г.

Аммоний надсернокислый, чда ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть- 0,1 кг

Бутилацетат хч (Экос-1) ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть- 0,9 кг

ГСО ионов марганца (II) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт.

ГСО ионов молибдена (VI) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0,1 мг/см▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО ионов мышьяка (III) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0,1 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО мутности (формазиновая суспензия 4000 ЕМФ) ГСО №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3 шт.

ГСО нитрит-иона №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО нитрат-иона №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО общей щелочности воды №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 1000ммоль/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО перманганатной окисляемости №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 мг/см▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО сульфат-ион №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО ионов свинца №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО хлорид ион №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 г/дм▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

ГСО цветности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 шт.

Диэтилдитиокарбамат свинца, чда ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 - 0,010 кг

Калий йодистый, чда ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 2 кг

Крахмал растворимый, чда ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 0,5 кг

Кювета кварцевая с прозрачными гранями и прямыми углами К-10 (для анализатора Флюорат-2) – 1 шт

Марганец сернокислый (II) 5-водный, чда ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 0,5 кг

Мембрана МФАС-ОС-1, ¢ диска =35 мм, ¢ пор 0,22 мкм, ацетат целлюлозы, нестерильный (Владипор)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт.

Насадка к шариковому холодильнику Н1-29/32-29/32-ТС – 1 шт

Натрия гидроокись хч ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 кг

Перекись водорода, хч ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 0,5 л

Реактив Грисса, чда ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 - 0,2 кг

Среда Гисса с лактозой («ООО НПЦ «Биокомпас-С»), расфасовка 100 гр. ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - 1 шт

Среда лактозный бульон с борной кислотой ООО «НИЦФ», расфасовка 250 гр. - 1 шт

Среда мясо-пептонный агар готовый к применению, 200 мл - 1 фл.

Стандарт-титр 0,1н магний хлористый 6-водн., ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 1 упак

Стрептомицина сульфат ООО «Био Фарм Гарант» - 25 гр

Термометр складской, марки ТС-7АМ – 1 шт

Тиосульфат натрия, чда ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 0,100 кг

Трихлорметан (хлороформ), хч ЭКОС-1 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 1,5 кг

Универсальное моющее средство «Прогресс», 5 л – 1 шт

Хлорамин Б (наличие инструкции по применению) – 15 кг

Чашка форфоровая (выпарительная) на 10 см 3 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть–20 шт

Шариковый холодильник ХШ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмм, шлифы 14/23-14/23 ХС, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-1шт

Штамм Escherichia coli М17 В▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьампула

Штамм Pseudomonas fluorescens В▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьампула

Штамм Escherichia coli K12F+Str. В-3254 – 1 ампула

Бактериофаг MS2-PH▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьампула

Лоток прямоугольный сетчатый (контейнер перфорированный, корзина проволочная) для мытья посуды, передвижения ее по лаборатории, 300х200х60 мм, нержав. – 2 шт

Необходимые условия для заключения договора на поставку:

• На все реактивы и питательные среды наличие паспортов и/или сертификатов соответствия.
• Все ГСО должны быть внесены в ГРСИ и иметь не менее 80% установленного срока годности.
• На мерную посуду наличие заводского номера и сведений о поверке.

Начальник лаборатории ВОС Палиенко А.В.

Проект_договора_поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

город Энгельс «____» ____________ 2025 года

МУП «Энгельс-Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филь Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые-Стороны, заключили настоящий договор посредством функционала «электронный магазин» (закупка № _____ от _____) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить этот товар на условиях настоящего договора, согласно нижеуказанной спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ руб.

В т.ч. НДС 20%: ________ руб.

2.СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма поставки по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС-20%.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И РАСЧЕТА

3.1. Поставщик обязан передать товар Покупателю не позднее 30 календарных после предоплаты и заявки Покупателя.

3.2. Доставка осуществляется транспортом, либо посредством транспортной компании за счет Поставщика и входит в стоимость договора. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара в месте поставки. Место поставки Товара — Саратовская область, г.Энгельс, ул.Телеграфная, 18.

3.3. Спецификацией определено максимальное количество Товара, которое Покупатель может приобрести в собственность по настоящему Договору. Покупатель вправе выбрать Товар в количестве меньшем, чем указано в Спецификации, что не является не выборкой Товара. Количество поставок — не более двух.

3.4. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке 30% предоплаты за каждую партию поставки. Оставшиеся 70% - не более, чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Товара. Оплата может осуществляться любыми, не запрещенными законодательством способами по согласованию сторон.

3.5. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Статья 317.1 ГК РФ не распространяется на отношения сторон по настоящему договору и не применяется Сторонами.

3.6. По соглашению Сторон, Покупатель и Поставщик вправе осуществлять документооборот в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Электронный документооборот осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 года № 14Н.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

а) отгружать товар в адрес Покупателя указанным транспортом в согласованные сроки;

б) до передачи товара информировать получающую сторону обо всех известных сборах и обременениях, связанных с владением и пользованием данной продукцией;

в) за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара. Тара и упаковка товара является невозвратной и входит в стоимость товара;

г) поставить товар свободным от любых прав и претензий третьих лиц, новый;

д) заменить некачественный товар на качественный, а при невозможности замены поставить другой товар по согласованию с принимающей стороной;

е) возврат некачественного товара осуществляется за счет стороны, поставляющей товар, не позже 5 рабочих дней после составления акта браковки;

4.2. Покупатель обязан:

а) своевременно принять и оплатить товар;

б) при получении товара, несоответствующего условиям настоящего договора, составить в одностороннем порядке акт браковки и уведомить сторону, поставляющую товар.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания обеими сторонами и до 31.12.2025 года.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение сроков замены Товара ненадлежащего качества или сроков устранения недостатков товара Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Товара.

6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующей условиям настоящего договора (приложений к нему), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества или Товара, не соответствующего условиям договора (приложениям к нему).

6.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из сумм, подлежащих уплате Поставщику.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Поставщик гарантирует качество товара. На товар устанавливается гарантийный срок, заявленный заводом-изготовителем, в соответствии с паспортом продукции, либо сертификатом соответствия.

7.2. Некомплектный, некачественный, бракованный товар подлежит возврату на основании акта браковки. Складские расходы за хранение и транспортные расходы за возврат некомплектного, некачественного, бракованного товара относятся на счет стороны, поставившей этот товар.

7.3. Настоящий договор заключен сторонами на основании их добровольного волеизъявления.

7.4. Все споры по настоящему договору решаются в претензионно - исковом порядке. Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней.

7.5. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения договорных обязательств.

7.7. Стороны договора освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств связано с возникновением форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

8.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушения сроков поставки товаров.

8.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях нарушения сроков оплаты товаров.

8.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой стороны.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными