Тендер - Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для проведения исследований ФГБОУ ВО «КГТУ» №318871072

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 1, склад ФГБОУ ВО «КГТУ»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.12.2025 по 02.12.2025Место предоставления документации:236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 1Порядок предоставления документации:Согласно документации и извещению о проведении закупкиОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договораxx

ДОГОВОР № _________

на поставку Товара в рамках реализации гранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований «Разработка биологически активных добавок на основе сквалена для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний моряков транспортного флота Калининградской области»

г. Калининград « » 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Мнацаканяна Альберта Гургеновича, действующего на основании Приказа Росрыболовства № 328-Л от 17 сентября 2025 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИРИДИУМ» (ООО «ИРИДИУМ»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Лавренчука Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года № 223, пп. 2 п. 33 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический университет», утвержденного Приказом Федерального агентства по рыболовству от 01.11.2024 г. № 613, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка химических реактивов и лабораторной посуды для проведения исследований ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее по тексту — Товар).

Наименование, характеристики, количество и цена Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить приобретенный Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калининград, Советский проспект, д. 1, склад ФГБОУ ВО «КГТУ».

1.4. Срок поставки Товара: единовременно одной партией в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим Договорам, не продан, не заложен, под арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений - грант на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований «Разработка биологически активных добавок на основе сквалена для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний моряков транспортного флота Калининградской области» (Соглашение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 от 21.05.2025 г.)

2.3. Цена договора включает в себя стоимость Товара, перевозки, хранения, транспортировки Товара, погрузочных работ, доставки Товара по месту расположения Заказчика, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится в рублях, по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи Товара.

2.5. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

3.1. Поставщик гарантирует качество передаваемого Товара в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении). Передаваемый Товар не должен иметь механических повреждений. Товар должен быть упакован в надлежащую упаковку, обеспечивающую его сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

3.3. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются одновременно с передачей Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик считается предоставившим Покупателю (грузополучателю) указанные выше документы в полном объёме и оформленные надлежащим образом, если Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки не предъявит Поставщику письменное требование (факсом или по электронной почте) о предоставлении недостающих документов или исправлении выявленных недостатков в их оформлении.

3.4. Гарантии качества предоставляются на весь поставляемый Товар в соответствии с гарантией, устанавливаемой производителем Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара.

3.5. В случае выявления Заказчиком, в течение гарантийного срока, скрытых недостатков Товара (его части) Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех выявленных недостатках Товара, обстоятельствах, при которых они были выявлены и сформулировать свои претензии (требования) Поставщику.

3.6. В целях уточнения характера выявленных Заказчиком недостатков в Товаре в случае разногласий Поставщик обязан за свой счет провести исследование (экспертизу) Товара и дать заключение о причинах выявленных недостатков в Товаре, их характере, возможности и правомерности замены Товара, учитывая обстоятельства спорной ситуации.

3.7. Если претензии Заказчика относительно качества Товара обоснованы и правомерны, Стороны решают вопрос о замене Товара. Замена некачественного Товара в этом случае должна быть произведена Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после установления Поставщиком обоснованности и правомерности претензий Заказчика. При этом Сторонами составляется Акт об установленных недостатках, который и является основанием для замены некачественного Товара.

3.8. Качество каждой единицы Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия (декларациях соответствия), передаваемых Заказчику вместе с Товаром

3.9. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в ассортименте и количеству, предусмотренном Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) в срок и по адресу, указанными в п. 1.3 и п. 1.4. Договора, с одновременной передачей Поставщиком всех необходимых документов (товарная накладная и акт приема-передачи Товара, счет-фактура (счет), документов, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора.

4.2. Приёмка Товара по ассортименту, количеству, комплектности, а также на предмет целостности упаковки (при её наличии) и явных недостатков производится в момент приёмки Товара Покупателем от Поставщика.

В день приёмки Товара Покупатель/Грузополучатель обязан проверить ассортимент, количество, комплектность Товара, целостность упаковки Товара (при её наличии), а также наличие/отсутствие явных дефектов Товара, которые возможно обнаружить при визуальном осмотре.

При обнаружении несоответствий, Покупатель обязан заявить об этом Поставщику в день приёмки Товара, в противном случае, Покупатель лишается права в будущем заявить претензии о пересортице, некомплектности, недостаче Товара, и/или нарушения целостности упаковки Товара (при её наличии) и/или наличия явных дефектов Товара.

Приёмка Товара по качеству, производится Покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Товара от Поставщика.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения несоответствия качества Товара Покупатель обязан письменно по электронной почте уведомить Поставщика об обнаруженных несоответствиях и вызвать представителя Поставщика для участия в приёмке Товара и составлении совместного Акта.

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней (не считая времени на проезд до места нахождения Товара) с момента получения уведомления обеспечить явку своего представителя для участия в приёмке Товара и составлении Акта.

Неполучение Покупателем ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления, а равно неявка представителя Поставщика в указанный срок, даёт право Покупателю осуществить приёмку Товара и оформить Акт в одностороннем порядке с обязательной фотофиксацией дефектов с возможностью идентификации Товара, без которых Акт не имеет юридической силы и является недействительным.

О выявленной по результатам приёмки, проведенной в одностороннем порядке, некачественности Товара, Покупатель информирует Поставщика путём направления ему по электронной почте соответствующего Акта с фотографиями с возможностью идентификации Товара в день его составления. Акт без фотографий, и/или с фотографиями без возможности идентификации Товара, и/или отправленный позднее дня его составления, является недействительным.

Для оценки соответствия Товара указанным требованиям, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным разделе 3 настоящего Договора, Техническому заданию и Спецификации, а также некомплектный и/или не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

4.4. Приемка Товара оформляется документами о приемке (товарной накладной или актом приема-передачи Товара), которые подписываются Заказчиком, либо составляется мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи, товарной накладной, в день фактической приемки Товара.

4.5. Днём поставки Товара считается дата выписки документов на отгрузку товара. В случае если в накладной (его представителем или иным грузополучателем) в разделе «Груз прял/Груз получил грузополучатель» не будет указана дата получения Товара, датой получения Товара будет являться дата заполнения документа, указанная в её титуле.

4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки Товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Заказчик с момента перехода к нему права собственности на Товар.

4.7. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Заказчик обязан потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара в течение 10 календарных дней. При этом данный Товар считается не поставленным.

4.8. В случае несоответствия Товаров по количеству и/или комплектности Заказчик в течение 10 календарных дней со дня фактической поставки Товара направляет Поставщику в письменном виде уведомление о необходимости устранения недостатков или уведомление об отказе от принятия и оплаты Товара, при этом в Акте приема - передачи указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков)

4.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с даты уведомления о наличии брака.

Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, уведомленный Заказчиком о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

4.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.11. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара обязан вернуть Поставщику подписанную и скрепленную печатью со своей стороны УПД или товарную накладную по форме ТОРГ-12. В случае неполучения от Покупателя товарной накладной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, Поставщик имеет право, в одностороннем порядке, предварительно уведомив Покупателя (факсом или по электронной почте) приостановить поставку любого Товара Покупателю до момента получения товарной накладной. В данном случае Поставщик не несёт ответственность за нарушение сроков поставки и не возмещает Покупателю какие-либо убытки

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки по электронной почте.

5.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, приобретаемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к н).

5.1.3. Поставить Товар Заказчику (по месту нахождения Заказчика) собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5.1.4. Передать Заказчику оригиналы документов: товарную накладную и акт приемки-передачи Товара и счет-фактуру (счет), подписанные Поставщиком и другую документацию, предусмотренную в п.3.1. настоящего Договора.

5.1.5. Участвовать лично или уполномоченным лицом в приемке-передаче Товара.

5.1.6. Предоставить Заказчику с каждым комплектом поставляемого Товара копии сертификатов (деклараций о соответствии) на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные документы, подтверждающие качество Товара.

5.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 календарных дней с момента направления письменного уведомления Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

5.1.8. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Участвовать в приемке – передачи Товара в соответствии с требованиями настоящего Договора.

5.3 Заказчик обязан:

5.3.1. Принять Товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара подписать документы приемки-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

5.3.2. Произвести оплату поставленного Товара в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Отказаться от приемки некачественного Товара, а также Товара, не соответствующим условиям настоящего Договора.

5.4.2. Требовать замены некачественного товара, а также Товара, не соответствующим условиям настоящего Договора.

5.4.3. Требовать возврата денежных средств, уплаченных за некачественный Товар;

5.4.4. Не оплачивать некачественный Товар, а также Товар, несоответствующий условиям настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. Неисполнение Поставщиком условий Договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

6.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора, указанной в п. 2.1. Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и составляет 0,1 % от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательства по настоящему Договору.

6.9. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Договором, не может превышать цены Договора.

6.10. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 (тридцати) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

8.5. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов уведомить об этом в течение 3(трех) дней другую сторону.

8.6. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 января 2026 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и не влечет за собой прекращения действия обязательств по Договору до полного их исполнения.

10.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения.

10.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

10.6. По всем иным вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение:

Приложение №1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ___________
от « » 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_и_извещение_о_закупке - Посмотреть таблицу с данными

Документация о проведении закупки

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

на поставку химических реактивов и лабораторной посуды для проведения исследований ФГБОУ ВО «КГТУ»

Калининград

2025 г.

РазделI. Общие сведения

Настоящая документация о проведении закупки подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический университет», утверждённым приказом Федерального агентства по рыболовству от 01.11.2024 г. № 613 (далее - Положение), и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупочной деятельностью. Актуальная редакция Положения размещена на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/.

Ввиду выбранного способа закупки настоящая документация носит информационный характер и не имеет целью пригласить участников закупки для заключения договора с Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными