Тендер - Поставка товара №304045716

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное учреждение «Арт-резиденция «Миксер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Суховой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующий на основании ___________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,

с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ «Арт-резиденция «Миксер», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1) (далее Спецификация), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и произвести оплату указанного в Спецификации товара в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость товара, указанного в Спецификации, по настоящему договору составляет _________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/без НДС.

2.2. Цена товара по настоящему договору фиксированная и изменению в ходе исполнения настоящего договора не подлежит.

2.3. В стоимость Договора включены: стоимость упаковки, оказание сопутствующих услуг, необходимых для исполнения настоящего договора, налоговые, транспортные расходы по доставке товара Заказчику, погрузка, разгрузка товара на склад Заказчика силами и средствами Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, страховые выплаты и другие обязательные платежи.

2.4. Заказчик производит оплату по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) руководителем Заказчика.

2.5. Неправильно или не полностью оформленные документы на оплату (без указания номера и даты договора, печатей, подписей должностных лиц, реквизитов Заказчика и т.д.) Заказчиком к оплате не принимаются.

2.6. Датой оплаты за поставку считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.7. Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.8. Источник финансирования договора: бюджет города Ноябрьск.

2.9. Форма оплаты - безналичный расчет.

2.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны в ходе исполнения договора согласовывают новые условия договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренных договором.

2.11. Документ о приемке товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет-фактура, если Поставщик является плательщиком НДС) предоставляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней и направляются Заказчику на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с последующим предоставлением оригиналов или с помощью системы электронного документооборота с контрагентами «Контур.Диадок».

3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Принять товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.1.2. Оплатить товар в порядке и срок, установленные разделом 2 настоящего договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего договора и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему договору.

3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по договору.

3.2.4. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

3.2.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

3.2.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар надлежащего качества и количества, согласно Технического задания и документа о приемке товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет-фактура, если Поставщик является плательщиком НДС), в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемки товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет-фактура, если Поставщик является плательщиком НДС), учитывая пункт 4.2. настоящего договора.

3.4.2. Требовать своевременной оплаты поставки товара в соответствии с
условиями настоящего договора.

3.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

4. Сроки осуществления Заказчиком приемки товара в части соответствия ее объема требованиям, установленным Договором, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

4.1. Приемка поставки товара осуществляется представителями Заказчика.

4.2. Поставщик подтверждает результат поставки товара путем представления Заказчику следующих подписанных документов о приемки:

- документ о приемке (товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет-фактура, если Поставщик является плательщиком НДС).

4.3. По факту приемки товара Заказчик подписывает акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н) и документ о приемке (товарную накладную или универсальный передаточный документ, счет-фактуру, если Поставщик является плательщиком НДС) оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок поставки товара.

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов, предусмотренных договором, производит приемку товара на соответствие и подписывает акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи документ о приемке (товарную накладную или универсальный передаточный документ, счет-фактуру, если Поставщик является плательщиком НДС).

Приемка и подписание акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляется без присутствия Поставщика.

4.4.1. Для приемки товара от Поставщика результатов в части их соответствия условиям договора Заказчик может проводить экспертизу:

4.4.2. Экспертиза результата поставки товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом.

4.4.3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставки товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.4.4. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата поставки товара приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.4.5. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает и направляет Поставщику скан-копию акта приемки ТРУ по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи подписанный документ о приемке (товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет-фактура, если Поставщик является плательщиком НДС) в соответствии с условиями настоящего договора.

4.5. В случае отступления Поставщика от условий договора Заказчик при приемке товара составляет письменный мотивированный отказ от подписания документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа, счет-фактуры, если Поставщик является плательщиком НДС) и направляет его Поставщику с указанием недостатков и сроков их устранения. Обнаруженные недостатки устраняются Поставщик за свой счет.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документов указанных в п. 4.4. настоящего договора, подписывает акт приемки ТРУ по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа, счет-фактуры, если Поставщик является плательщиком НДС) в порядке, установленном п. 4.4. настоящего договора.

4.6. Факт приемки товара Заказчиком считается осуществленными после подписания Заказчиком документов, указанных в п. 4.3. настоящего договора.

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на дату уплаты пеней от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.10. Уплата неустойки (пени и штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

5.11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить второй Стороне причиненные таким неисполнением убытки, если вторая Сторона докажет наличие таких убытков и их причинно-следственную связь с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств перед ней первой Стороной.

5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.13. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

6.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

6.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

7.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с начала их действия.

7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

8.2. Нарушение условий настоящего договора Поставщиком предполагается существенным в случае оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.3. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.4. Любые письма, заявления, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора направленные с помощью системы электронного документооборота с контрагентами «Контур.Диадок» и подписанные неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями являются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Конфиденциальность

10.1. Поставщик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Поставщика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего договора, включая информацию о результатах выполненных работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему договору, в том числе после прекращения настоящего договора (далее – конфиденциальная информация).

10.2. Поставщик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Поставщика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.3. Поставщик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к поставке товара третьи лица также не нарушали, требования конфиденциальности.

10.4. Поставщик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 сентября 2025 года, а в части исполнения обязательств, до их полного выполнения.

11.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находится у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.

12.2. Стороны признают допустимым и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим законодательством, отправленные через систему ЭДО Контур.Диадок или с адресов и на адреса электронной почты, указанных в настоящем договоре, и подписанные неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон. Такие письма и документы являются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью (статья 6 ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011).

Также стороны договорились, что при принятии одной стороной договора приглашения, направленного другой стороной в системе ЭДО Контур.Диадок для обмена документами либо получения уведомления о готовности использования системы ЭДО означает согласие сторон на обмен (отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настоящем пункте документами, в том числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО Контур.Диадок, дополнительного подписания сторонами соглашения о переходе на электронный документооборот не требуется.

12.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга обо всех изменениях и дополнениях в своих реквизитах, почтовых адресах, телефонах, изменениях местонахождения, изменениях в учредительных документах и документах о регистрации, реорганизации и ликвидации, правоустанавливающих документах, и представлять надлежащее документальное подтверждение этого в течении 3 (трех) рабочих дней со дня документального оформления соответствующих изменений. При отсутствии указанного уведомления все действия Сторон, выполненные в соответствии с ранее представленными Сторонами друг другу сведениями, будут считаться исполненными надлежащим образом.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №___ от «__» _______ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318430168 Поставка промышленных газов для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети	Запрос котировок #318430168	450 409	2 часа 26.11.2025 02.12.2025
Тендер №318532183 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" объявляет тендер: поставка химических реактивов для нужд филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпид...	Электронный аукцион #318532183	121 878	3 дня 27.11.2025 05.12.2025
Тендер №318534501 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка химических реагентов для нужд филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»	Электронный аукцион #318534501	3 547 917	3 дня 27.11.2025 05.12.2025
Тендер №318669644 Филиал Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Ямало-Ненецкое Предприятие Магистральных Электрических Сетей объявляет тендер: Поставка лакокрасочной продукции для нужд филиала ПАО "Россети" - Ямало...	Запрос котировок #318669644	1 848 776	3 дня 28.11.2025 05.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №304045571 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА" объявляет тендер: Цементные добавки	Запрос предложений #304045571	См. док.	срок истек - 19.07.2025
Тендер №304045482 Акционерное общество "Совместное предприятие "Акбастау" объявляет тендер: Товары для лабораторий (Номер: 1133084) (с результатом)	Запрос предложений #304045482	74 000	срок истек 15.07.2025 23.07.2025
Тендер №304045397 Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ" объявляет тендер: Сульфат серебра (Номер: 1133064) (с результатом)	Запрос предложений #304045397	424 554	срок истек 15.07.2025 23.07.2025
Тендер №304045360 Поставка химической продукции	Анализ цен #304045360	См. док.	срок истек - 21.07.2025
Тендер №304045172 МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Малая закупка #304045172	189 376	срок истек - 15.07.2025

Тендеры из региона Ноябрьск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №304042562 Поставка наборов по основам математики, конструирования и моделирования (с результатом)	Запрос котировок #304042562	1 052 811 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 10 528	срок истек 15.07.2025 22.07.2025
Тендер №304042558 Поставка вертикальных декоративных панелей (фитостены)	Электронный аукцион #304042558	825 333	срок истек - 23.07.2025
Тендер №304042557 Поставка вертикальных декоративных панелей (фитостены) (с результатом)	Электронный аукцион #304042557	825 333 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: -1	срок истек 15.07.2025 23.07.2025
Тендер №304035278 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН Валганцикловир	Электронный аукцион #304035278	1 067 550 Обеспечение заявки: 10 675	срок истек - 29.07.2025
Тендер №304034907 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН Валганцикловир (с результатом)	Электронный аукцион #304034907	1 067 550 Обеспечение заявки: 10 676	срок истек 15.07.2025 29.07.2025