Мыло туалетное жидкое Наличие насоса-дозатора да Объем тары ≥ 400 и ≤ 500 СМ3; МЛ Наличие антибактериального компонента Да
42300
141
300
Литр; кубический дециметр
2
Средство для мытья посуды не содержит хлор да Объем тары ≥ 500 и Для использования в посудомоечной машине Нет
29832.5
119.33
250
Штука
3
Порошок стиральный Объем тары ≥ 0.5 и ≤ 2 КГ Тип стирки Ручная и машинная стирка Средство с отбеливающим эффектом Да
1488.7
148.87
10
Килограмм
4
Средство отбеливающее для стирки Объем тары 1000 СМ3; МЛ Тип средства Хлорсодержащее Форма выпуска Жидкость
38800
97
400
Литр; кубический дециметр
5
Средство моющее для туалетов и ванных комнат Объем тары ≥ 750 и ≤ 1000 СМ3; МЛ Форма флакона с наклонной горловиной Форма выпуска Гель
44898
299.32
150
Литр; кубический дециметр
6
Средство для прочистки канализационных труб Форма выпуска Гель Объем тары ≥ 500 и ≤ 1000 СМ3; МЛ
6335.4
316.77
20
Литр; кубический дециметр
7
Порошок чистящий Средство хлорсодержащее Нет Средство абразивное Да Масса нетто ≥ 400 и
13042
65.21
200
Штука
8
Чистящая паста назначение для чистки кухонной посуды, ванн, раковин, унитазов, кафеля, плитки и сильно загрязненных рук вид Дезинфицирующая универсальная Состав ПАВ ...
71266
356.33
200
Штука
9
Средство моющее для стекол и зеркал Объем тары ≥ 750 и ≤ 1000 СМ3; МЛ Форма выпуска Аэрозоль Наличие антистатического компонента Да
10983.5
219.67
50
Штука
10
Средство для мытья посуды В состав таблетки входит соль да Для использования в посудомоечной машине Да Форма выпуска Таблетка
1959
19.59
100
Штука
11
Ополаскиватель для посудомоечной машины не содержит фосфаты и хлор да наличие отдушки нет состав неионогенные ПАВ ≥5% и ≤ 15% ...
1472.01
490.67
3
Литр; кубический дециметр
12
Средство для мытья полов Форма выпуска Гель Назначение Универсальное Объем тары ≥ 500 и ≤ 1000 СМ3; МЛ
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
НМЦК_мыло_порошки
- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_заявке_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_её_заполнению_№_2025_013301
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки.
Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в закупке, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.
В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе. Информация о характеристиках товара, указанная в структурируемой форме заявки имеет приоритет над информацией во вложенных в составе заявки документах.
Любое указание в описании объекта закупки на товарный знак по умолчанию считать сопровожденным словами "или эквивалент".
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, г Севастополь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн.тер.г. Нахимовский муниципальный округ,
улица Могилевская, зд.16, кабинет 101.
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии
со ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Да
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
5.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки,
с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц,
в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона
44-ФЗ.
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих
из иностранных государств,
выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении
товаров российского происхождения,
а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими
лицами,
а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства
Российской Федерации
о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (сокращенно ГБУ «СЕВВЕТЦЕНТР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Клочковой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, с соблюдений требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства в сфере закупок, на основании протокола __________ от _____ №_______________, извещение № __________________ от _____________, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Поставщик обязуется осуществить поставку товара (моющих и чистящих средств) (далее – товар) в количестве и по цене, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору, является его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
Полное наименование, количество, цена, характеристики и комплектность Товара, определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, является его неотъемлемой частью).
2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.1 Договора.
Цена Договора составляет ___________ рублей (_______ рублей __ копеек), включая налог на добавленную стоимость (НДС) __ %. [1]
Если Договор заключается с юридическим лицом, физическим лицом, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате по Договору уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Валютой платежа является российский рубль.
Цена, указанная в Договоре, включает в себя стоимость поставляемого Товара на условиях поставки Товара по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора, и включает все затраты на хранение, изготовление, упаковку, маркировку, доставку, перевозку, информационные расходы, затраты по хранению товара на складе, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, гарантийное обслуживание, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с поставкой товара, и расходов, прямо не предусмотренных, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества.
Авансирование (предварительная оплата) Договора не предусмотрено.
Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется за счет средств бюджетных учреждений. КВР – 244.
Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок уведомить Заказчика в письменной форме, или по электронной почте, или другим способом с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Заказчик перечисляет на счет Поставщика денежные средства в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3. Обеспечение исполнения договора.
Обеспечение исполнения Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, в соответствии с требованиями статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере 5 (пяти) % от цены Договора, что составляет ____________________ рублей (_______ сумма прописью___________).
Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Обеспечение исполнения настоящего Договора должно быть предоставлено Поставщиком до предполагаемой даты заключения настоящего Договора. При невыполнении данного требования Поставщик признается уклонившимся от заключения Договора.
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств.
В случае если обеспечением исполнения Договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам с обязательным указанием КБК:
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора №_______ на поставку товара (моющих и чистящих средств)».
В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 3.12 и 3.13 настоящего договора.
Обеспечение исполнения Договора, внесенное в виде денежных средств на счет Заказчика, в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора, возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору. Заказчик производит возврат в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения настоящего Договора, такой Поставщик будет считаться уклонившимся от заключения Договора.
Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в пункте 3.1 настоящего Договора, но не менее чем десять процентов от цены Договора, что составляет _______________ рублей (__________________________________), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Договора в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в пункте 3.1 Договора.
Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в Договоре.
Если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 3.12 и 3.13 настоящего договора.
Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора, и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Предусмотренное настоящим разделом уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара.
Обеспечение исполнения договора не предоставляется в случае, указанным в пункте 8 статьи 96 Закона о контрактной системе.
Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения Договора в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Договора. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.
4. Условия и сроки поставки Товара, порядок и сроки приемки Товара
Поставщик обязан доставить Товар собственными силами (или с привлечением организации перевозчика) и за свой счет по адресу Заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Севастополь, вн.тер.г. Нахимовский муниципальный округ, улица Могилевская, зд.16, кабинет 101.
Поставка Товара должна быть осуществлена в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Разгрузка товара по месту поставки осуществляется силами Поставщика.
Представитель Поставщика обязан присутствовать при приемке товара Заказчиком. В случае отсутствия представителя Поставщика при приёме Товара Заказчиком, все установленные Заказчиком (в одностороннем порядке) расхождения по количеству и качеству (в том числе проверка на соответствие технических характеристик товара согласно спецификации Договора и сопроводительных документов) Товара согласно Договору считаются согласованными с Поставщиком.
При выполнении погрузо-разгрузочных работ и транспортировании товара должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности товара.
Товар поставляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки. Поставка и приемка товара осуществляется в рабочее время с 08:30 до 16:00.
Предварительно поставщик должен оповестить заказчика о дате и времени поставки не позднее двух рабочих дней до предполагаемой даты поставки. Оповещение Заказчика можно совершить устно, по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили письменно официальным письмом на имя начальника.
С целью приемки товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе (далее ЕИС) документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона.
К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.9. Договора, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.9. Договора информация, содержащаяся в документе о приемке.
Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 4.9. Договора автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.11. Договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с подпунктами «б» пункта 4.12. Договора направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В случае получения в соответствии с пунктом 4.13. Договора мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Договора, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
Заказчик обязан принять поставленный товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать от Поставщикая замены поставленного товара и (или) устранения недостатков, выявленных при его приемке.
Основаниями для отказа в приемке поставленных товаров могут быть несоответствия товаров требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора.
В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о ненадлежащем исполнении Договора, он обязан самостоятельно подтвердить качество поставленного товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения предоставить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком в письменном виде. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Поставщиком.
Надлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору является подписанный Заказчиком документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
Документ о приемке является результатом экспертизы результатов, проведенной заказчиком своими силами.
Обслуживание товара по гарантии осуществляется поставщиком.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями.
5. Права и обязанности Сторон
Поставщик обязан:
В установленные сроки поставить Товар Заказчику. Погрузка, доставка, разгрузка, по месту поставки Товара организуется и производится силами и за счет Поставщика.
Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Договору, является его неотъемлемой частью).
Передать Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.
Гарантировать Заказчику качество товара в соответствии с Договором.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору, является его неотъемлемой частью).
Выполнять все условия настоящего Договора.
Гарантировать, что применение товара экологически и технически полностью безопасно.
5.2. Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Договором.
Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с закон РФ.
По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.3.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.Заказчик вправе:
5.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
5.4.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.
6. Момент перехода права собственности
6.1. Право собственности на поставленный Товар и риск его случайной гибели переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком документа о приемке.
7. Гарантии качества
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.
Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, подтверждаться сертификатом соответствия (качества) производителя и удостоверяться документами, подтверждающими качество Товара, согласно установленным Госстандартом РФ требованиям, техническим условиям и иной нормативно – технической документации на данный вид товаров, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче сертификатов и/или других необходимых документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.Ро
Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, без дефектов материала и изготовления, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, товаром не используемом в демонстрационных целях, не выставочный экземпляр.
Гарантирует, что поставляемый Товар не имеет потертостей, царапин, сколов, следов ржавчины, вмятин, трещин, и иных повреждений, ухудшающих внешние и функциональные характеристики товара.
Гарантирует, что Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.
Замена бракованного Товара осуществляется Поставщиком за его счет согласно условиям Договора.
При причинении вреда имуществу Заказчика или сотрудникам Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в размере реального ущерба (полученного в результате утраты или повреждения его имущества).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида Товара.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует документации, поставляемой вместе с товаром.
Поставщик обязан заменить любой товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
Принять меры по устранению недостатков Товара, его некомплектности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии о них от Заказчика.
Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
8. Ответственность сторон
За неисполнение и ненадлежащее исполнение, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
За нарушение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) срока поставки товара и гарантийного обязательства он уплачивает Заказчику пени.
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за исключением случая, предусмотренного пунктами 8.5., 8.6., 8.7.):
- 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) вправе потребовать уплаты штрафов, пени.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных Договором, к исполнению обязательств по Договору.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
В случае возникновения указанных в п. 9.1. обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, Стороны обязаны письменно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.
Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, то Стороны имеют право расторгнуть Договор без обращения в Арбитражный суд по соглашению Сторон.
Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
10. Порядок разрешения споров
Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.
В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе направить претензию.
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
Если Заказчик и Поставщик не придут к соглашению по спорному вопросу, любая Сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде города Севастополя в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий договора в отношении договора, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
11. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует до 31.12.2025 г, а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12. Изменение, расторжение Договора, прочие условия
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара и иных условий Договора.
Внесение изменений в настоящий Договор возможно в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ. Все изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, в электронной форме через ЕИС. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания Сторонами.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, если в ходе исполнения Договора установлено, что:
а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае её проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
В случае принятия поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:
1) поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
По согласованию с Заказчиком все уведомления и дополнения в рамках настоящего Договора, переписка могут быть переданы посредством электронной почты (в виде сканированной копии). При этом передача документов производится с электронной почты, указанной в реквизитах Сторон Договора.
Стороны также признают юридическую силу документов, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по адресам электронной почты, указанными в реквизитах сторон Договора.
В случае изменения адреса электронной почты, Поставщик обязан в однодневный срок уведомить Заказчика в письменной форме или по электронной почте.
В случае отсутствия подтверждения прочтения письма – информация и документы, переданы Заказчиком посредством электронной почты считаются полученными Поставщиком по истечении 3 (трёх) рабочих дней с даты их направления Заказчиком.
Поставщик гарантируют работоспособность адресов электронной почты, указанных в Договоре, и самостоятельно несет риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой сообщений, ознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную.
По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном Законом. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
13. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 13.1 настоящей антикоррупционной оговорки, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении необходимо указать факты и (или) предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в пункте 13.2 настоящей антикоррупционной оговорки, до момента получения ею ответа.
Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в пункте 13.1 настоящей антикоррупционной оговорки, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив уведомление о расторжении через Единую информационную систему (ЕИС). Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством РФ не облагается НДС, то в настоящем пункте вместо слов «включая налог на добавленную стоимость (__ %) указать «НДС не облагается».) ↑
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.