Тендер - Поставка технической соли (Галит) №316202909

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_ГК_(4)

Государственный контракт №____

на поставку товара

г. Апшеронск «___» ________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Краснодарскому краю), от имени Российской Федерации, в лице ______________________________, действующего на основании____________, именуемое в дальнейшем Заказчик и_______________________ ________________, в лице _____________________________________, действующей на основании____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется отпустить товар Заказчику, а Заказчик, обязуется обеспечить приемку оплату поставленного товара.

1.2. Предметом Контракта является поставка технической соли (Галит).

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные характеристики:

Техническая соль, концентрированное минеральное вещество естественного происхождения, высший сорт, крупность помола 1-3, без добавки. Соль техническая - кристаллическое сыпучее вещество, преимущественно белого цвета, без запаха и с ярко выраженным солёным вкусом. Основным компонентом является хлористый натрий NaCl (примерно 97%). В зависимости от наличия в составе различных природных примесей допускаются оттенки серого, жёлтого и розового цветов, но без присутствия посторонних привкусов.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара, предусмотренного Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку и оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Требовать от Поставщика всю необходимую информацию, связанную с исполнением Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативным и техническим документам и условиям настоящего Контракта.

2.3.2. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.3. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет______________ (в т. ч. НДС ___ %) и включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Контрактом количества, качества товара и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Оплата поставляемого товара производится Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета за счет средств дополнительного бюджетного финансирования на 2025 год согласно ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в следующем порядке: Заказчик осуществляет оплату за фактически поставленный товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки товара. Авансирование не предусмотрено.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам несет Поставщик.

3.6. Заказчик уменьшит сумму, подлежащую уплате Поставщику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Упаковка и транспортировка

4.1. Упаковка должна быть не нарушена. Упаковка товара должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке.

4.2. Транспортировка товара в адрес Заказчика осуществляется транспортом Поставщика, в соответствии с правилами перевозок указанным видом транспорта для данного вида товара

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

5.1. Поставка товара производится в адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Советская, 175 склад ОМТО Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю". Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения Государственного контракта.

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию, но не позднее 5 рабочих дней:

- первичные учетные документы, подтверждающие факт поставки товара, оформленные в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» (счет, счет – фактуру, накладную, товарную накладную или универсальный передаточный документ и т.д.), оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

- акт приема – передачи оборудования, составленный по прилагаемой форме (Приложение № 2 к Контракту), подписанный Поставщиком в 2-х экземплярах (по одному для Заказчика и Поставщика);

- документ, подтверждающий качество поставляемого товара.

5.3. Заказчик вправе досрочно получить поставляемый товар, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности к досрочной поставке товара не менее чем за
1 (один) рабочий день до даты предполагаемой поставки. Досрочная поставка товара допускается только с письменного согласия Заказчика.

5.4. В случае если документы, указанные в пункте 5.2. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты доставки Товара, Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик в обязательном порядке обеспечивает проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 14.1 настоящего Контракта, могут проводиться исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик подписывает документ о приемке, подтверждающие факт поставки товара, в течение 10 дней с даты поставки Товара.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение
мотивированный отказ от подписания акта о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ), который направляет Поставщику в течение 20 дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим первичным учетным документом, предусмотренным настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае проведения экспертизы в соответствии с пунктом 5.6. Контракта Заказчик уведомляет Поставщика о дате, месте, порядке и сроках проведения экспертизы, о порядке и сроках оформления результатов такой экспертизы, а также об экспертной организации и (или) эксперте (ах), осуществляющих экспертизу.

5.8. Экспертиза товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

5.9. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный товар не соответствует условиям, предусмотренным Контрактом, такой товар приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Грузополучателя с момента подписания Грузополучателем первичных учетных документов, подтверждающие факт поставки.

5.11. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи без замечаний.

5.12. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, необремененный правами третьих лиц.

5.13. В целях соблюдения требований п. 1.10 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 29.06.2021 г. № 762-П номера первичных документов указанных в п. 5.2. Государственного контракта не должны превышать 12 знаков (символов).

6. Качество и безопасность товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок хранения со дня изготовления: не менее 12 месяцев.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

7.3. В течение срока годности на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.5. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Заказчиком.

7.6. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

8. Ответственность сторон [1]

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011 о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом), Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере [2] _________ руб.______ коп.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента от цены Контракта, но не менее 1 000,00 рублей и не более 5 000,00 рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере [3] _______ руб. 00 коп.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере [4]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.00 коп.

8.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом – не предусмотрено.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.00 коп.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.16. В случае нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту Заказчик вправе удержать начисления за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме.В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документы, подтверждающие наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение и расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

12.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Прочие условия

13.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

14. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения. Срок исполнения – 30.11.2025 г.

15. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по Государственному контракту от «____» __________ 202___ г. № ____

г. ____________ «_____» ____________________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице ______________________________________________________________________,

( должность, Ф.И.О. представителя)

с одной стороны и представитель Грузополучателя в лице_____________________________________________________________________________,

( должность, Ф.И.О. представителя)

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от __________ 202__ г. № _____, Поставщик поставил, а Заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______; счет-фактура от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух0 подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр –Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011 о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» ↑

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. ↑

если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑