Тендер - Поставка таблетированной поваренной пищевой каменной соли №270905263

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Не заполнено Извещение_табл

«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральный директор

ООО «Тепловодоснабжение»

_____________ А.В. Царегородцев

«16» апреля 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24

В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на поставку таблетированной соли

Наименование

заказчика

Место нахождения

Почтовый адрес

Телефон

Электронная почта

Контактное лицо

Способ закупки

1.

Информация о Заказчике

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжение»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.

Сведения о закупке

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Предмет закупки

Поставка таблетированной соли

Количество

согласно техническому заданию в прилагаемой документации

поставляемого товара,

объем выполняемых

работ, оказываемых

услуг

3.

Сведения о поставке товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки

- Московская обл., г. Красноармейск, проспект Испытателей, д.10

товара, выполнения

работ, оказания услуг

4.

Сведения о цене договора

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Цена договора

20%

Документация_табл

«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральный директор

ООО «Тепловодоснабжение»

_____________ А.В. Царегородцев

«16» апреля 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

в целях заключения договора

на поставку таблетированной соли

Московская область,

2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ....................................................................................... 3

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ............................................................................................. 4

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ............. 5

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование п/п

Содержание

Требования к безопасности, качеству,

В соответствии с разделом 2 (Техническое

техническим характеристикам,

задание)

функциональным характеристикам

(потребительским свойствам), а также

эксплуатационным характеристики (при

необходимости) товара (работы, услуги), к

размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы, установленные

Заказчиком и предусмотренные

техническими регламентами в соответствии

с законодательством Российской Федерации

о техническом регулировании,

документами, разрабатываемыми и

применяемыми в национальной системе

стандартизации, принятыми в соответствии

с законодательством Российской Федерации

о стандартизации, иные требования,

связанные с определением соответствия

поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги потребностям

Заказчика.

Условия и сроки (периоды) поставки товара, Дата начала оказания: с момента

выполнения работы, оказания услуги

заключения договора

Дата окончания: 31.12.2024

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки оплаты:

- 100% постоплата - в течение 7 (семь)

Форма, сроки и порядок оплаты товара,

рабочих дней с момента подписания

работы, услуги

договора.

Порядок оплаты: путем перечисления

денежных средств на расчетный счет

Поставщика

Обоснование и порядок формирования цены Цена включает в себя все расходы

договора (с учетом или без учета расходов Поставщика, связанных с исполнением

договора, в том числе расходы на перевозку,

на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов и других

страхование, уплату таможенных пошлин,

обязательных платежей)

налогов и других обязательных платежей.

Закупка у единственного Поставщика

Основание заключения договора с

осуществляется на основании пункта 60.1.1

единственным поставщиком (подрядчиком,

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ Предметом

исполнителем) с указанием пункта

закупки является Поставка таблетированной

Положения о закупках

соли

Размер обеспечения исполнения договора и Не предусмотрен

(или) обеспечения исполнения гарантийных

обязательств, срок и порядок их

предоставления в случае, если Заказчиком

установлено требование обеспечения

исполнения договора и (или) обеспечения

исполнения гарантийных обязательств.

Размер обеспечения исполнения договора,

обеспечения исполнения гарантийных

обязательств определяется в соответствии с

разделом 61 Положения о закупках

7.

Нормы законодательства

Административное и уголовное наказание за

нарушение требований антимонопольного

законодательства о запрете

антиконкурентных действий и соглашений в

соответствии с Федеральным законом от

15.12.2022 №500-ФЗ

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку таблетированной соли

1. Срок поставки товара: с дня заключения договора по 31.12.2024 г.

2. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Московская обл., г.

Красноармейск, проспект Испытателей, д.10

3. Объем поставки товара: согласно заявке:

№п.п.

Наименование

1

Соль таблетированная пищевая каменная в мешках

по 25 кг

Ед.изм

количество

т

10

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку таблетированной соли

Для расчета начальной (максимальной) цены договора использовались

коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

№ п/п

1

Наименование вида

товара

Таблетированная соль

Итого

Объем

товара

ед.

изм.

колво

т

5

Поставщи Поставщи Поставщи Средняя Коли

к№1

к№2

к№3

цена за 1 честв

ед., руб.

о

значе

ний

28 000,00

27 300,00

27 000,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

27 433,33

3

σ=

Коэф.вар

иации V=

НМЦД

рын.=

513,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30

39

06

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30

Таким образом, начальная (максимальная) цена договора определена на основании исследования рынка и установлена по

наименьшему значению стоимости товара на основании представленных коммерческих предложений и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести

семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

На поставку таблетированной соли

г. Щёлково

«__» _____ 2024 г.

ООО «ТеплоВодоСнабжение» (далее по тексту ООО «ТВС»), именуемое в дальнейшем

«Заказчик», в лице Генерального директора Царегородцева А.В, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, с

соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на

основании Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ТВС», заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить

таблетированную соль (в дальнейшем именуемую - Товар) в количестве и ассортименте, указанном в

Спецификации (Приложение №1), являющийся неотъемлемой частью Договора.

1.2.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара на складе

Заказчика после полного оформления всех товарораспорядительных документов о приемке.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет _____________ (прописью), в том числе

НДС 20% ____________________. Цена договора является твердой на весь срок действия договора.

2.2. Оплата товара производится Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.3. Поставщик не в праве в одностороннем порядке увеличить Цену единицы Товара в течение срока

действия настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе получить скидки на поставляемый Товар, предлагаемый Поставщиком.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

Расчеты за Товар производятся путем перечисления денежных средств Заказчика по

безналичному расчету на счет Поставщика, указанный в п.13 Договора.

3.1.1. Этапы оплат:

- 100% постоплата- в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения товара заказчиком.

3.2.

В стоимость Товара включены все расходы на поставку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3.

Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных

средств с расчетного счета Заказчика по выставленному Поставщиком счету.

3.4.

Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного

поручения с отметкой банка об исполнении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Заказчику счета-фактуры, товарные накладные ТОРГ12 или УПД (универсальный

передаточный документ) на Товар. Указанные документы передаются Поставщиком вместе с Товаром.

4.1.2. Передать Заказчику все сертификаты и иные документы на передаваемый Товар,

подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, действующих на

территории РФ.

4.2.

Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и

качеству.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов

(накладных, акта приема - передачи и т.д.).

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В случае неисполнения обязательства требовать от Поставщика исполнения обязанности по

поставке Товара в натуре, несмотря на возмещение убытков, вызванных неисполнением обязательств и

уплаты неустойки за его неисполнение.

4.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать возмещения

убытков, возникших в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1.

Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора в течение _________

(прописью____________) календарных дней.

5.2.

Поставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 15.30.

5.3 Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на объект Заказчика, расположенного по

адресу: Московская обл., г. Красноармейск, проспект Испытателей, д.10.

5.4

Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи

Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается товарной накладной, товарнотранспортной накладной, подписанных представителем Заказчика.

5.5.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии

бережного с ним обращения.

5.6.

Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной,

ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5.7.

Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого

просрочена.

5.8.

В случае, когда Заказчик в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором

поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого

товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти

Товар, принятый Заказчиком (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение

30 дней с момента получения уведомления.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара

Заказчику.

6.2. В случае обнаружения недостатков Товара, Заказчиком в срок не позднее 10 (Десяти) дней с

момента обнаружения недостатков уведомляет об этом Поставщика. Устранение обнаруженных

недостатков осуществляется на основании претензии или акта, оформляемого в произвольной форме.

Претензия или акт составляется в течение 10 (Десяти) дней с момента обнаружения недостатков Товара.

Устранение выявленных недостатков осуществляется Поставщиком на безвозмездной основе в течение

10 (Десяти) дней с момента подписания претензии или акта сторонами настоящего Договора.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1.

Поставщик гарантирует качество Товара, а также соблюдение им надлежащих условий хранения

Товара, согласно рекомендациям производителя, до его передачи Заказчику.

7.2.

Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям

Государственных стандартов (ГОСТов), утвержденным для данного вида Товаров, а также

сертификатам соответствия, действующим на территории РФ.

7.3.

В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны

привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого

эксперта. Выбор эксперта осуществляется Заказчиком. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет

Заказчика, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара

возникло ввиду действий (бездействий) производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента

передачи Товара Заказчику, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены

Поставщиком. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара

возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае

Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества с момента подписания рекламационного

акта или получения заключения независимого эксперта. Положения настоящего пункта применяются в

отношении Товара, на который не установлена гарантия качества. В случае, если на Товар установлена

гарантия качества, то бремя доказывания поставки Товара надлежащего качества возлагается на

Поставщика.

7.4.

Заказчику, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику

требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за

исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках

поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

7.5.

Заказчику, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных

правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить

Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности

поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.

8. Гарантии

8.1.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с

действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием

сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,

являющихся предметом Договора, установлено требование о лицензировании, Поставщик обязан

обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего

срока исполнения Договора.

8.2. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской

Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям

изготовителей поставляемого товара.

8.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или) гарантию

качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

8.3.1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю.

8.3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар соответствует гарантией завода-изготовителя

(гарантийному талону (паспорта), что составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня ввода

оборудования в эксплуатацию, но не более 30 (Тридцати) месяцев со дня производства.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих

гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном

ярлыке поставленного товара.

8.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется силами завода-изготовителя производить

гарантийный ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации.

8.5. Поставщик не освобождается от исполнения гарантийных обязательств, в течение гарантийного

срока, указанного в Договоре, даже если Договор расторгнут.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.

В случае одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий Договора, Покупатель

вправе требовать с Поставщика взыскания убытков сверх неустойки, предусмотренной договором.

9.3.

Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания

сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные

бедствия, акты государственных органов и действия властей.

9.4.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,

должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств

по Договору.

9.6.

В случае возникновения на стороне Заказчика убытков, возникших в результате

неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору,

Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,

разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению

в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 31

декабря 2024 года.

11.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном

нарушении Договора другой его стороной.

11.4. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в

законе, в том числе:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в

приемлемые для Заказчика сроки;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

11.5. Нарушение договора Заказчиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в

том числе:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями

сторон и скреплены печатями.

12.3. Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или иных

реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, введении процедуры банкротства,

Стороны обязаны в 5 (пяти) - дневный срок с момента их изменения письменно уведомить друг друга.

Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомления об их

изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, изменившая

свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный Договором срок, не имеет

права ссылаться на то, что направленные ей предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не

получены и вследствие этого, не исполнены и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не

произведены.

12.4. В случае, если Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного

Товара, на сумму предварительной оплаты (аванса) подлежат уплате (начислению) проценты в

соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации со дня получения этой суммы

от Заказчика до дня передачи товара Заказчику или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.

В данном случае сумма предварительной оплаты (аванса) расценивается в качестве коммерческого

кредита (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).

12.5. По требованию Заказчика, за предшествующий запросу период, Поставщик проводит в течение 5ти дней сверку взаимных расчетов за поставленный товар, о чем составляется двусторонний Акт сверки

взаимных расчетов. По истечении 5-ти дней после окончания действия договора Поставщик обязуется

предоставить Заказчику двусторонний Акт сверки взаимных расчетов за весь период действия Договора

поставки.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Приложение №1 «Спецификация».

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Тепловодоснабжение»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

ИНН / КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Генеральный директор

_____________________________Царегородцев

А.В.

Приложение №1

к Договору №_________

от «__» _____ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№п.п.

1

Наименование

Страна

Ед.изм

происхождения

Соль таблетированная

пищевая каменная в

мешках по 25 кг

Цена за

единицу

т

Общее

количество

Сумма

10

Стоимость Товара по настоящему Договору составляет _________________________________,

в том числе НДС 10% _______________.

От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «ТВС»

____________________ / А.В. Царегородцев

«_____» __________ 2024 года

М.П.

От Поставщика:

_______________/_____________./

«_____» __________ 2024 года

М.П.