Тендер - Поставка сухих ферментов на НПС (некрахмалистые полисахариды) №304770081

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Белоярский район, п. Белоярский-1, ул. Ломоносова, 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.07.2025 по 31.07.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Изв_2025_07-344_ферменты с_НПС/Изв_2025_07-344.doc

Извещение о проведении запроса котировок № 2025/07_344

на право заключить договор на поставку сухих ферментов на НПС

для нужд АО «Птицефабрики «Свердловская»

Заказчик: Акционерное общество «Птицефабрика «Свердловская»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6

Контактное лицо: Специалист по закупкам Саушкина Ирина Сергеевна

Контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

Официальный сайт Заказчика: http://www.sv-ovo.ru

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

- Посмотреть таблицу с даннымиИзв_2025_07-344_ферменты с_НПС/Проект договора общий (редакция от 11.2024).doc

Договор № _________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ действующего на основании ___________, с одной стороны, и АО «Птицефабрика «Свердловская», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора А.С. Рогалева, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола процедуры закупки № 2024/ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя, а Покупатель принять и оплатить ____________________, именуемые в дальнейшем «Продукция».
1.2. Наименование Продукции –
1.3. Количество Продукции – ______ (_______________),
1.4. Цена за одну _____ Продукции составляет: _______ (_______________ ) рублей.
Транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Продукции до склада «Покупателя», включая расходы по организации и осуществлению транспортно-экспедиционного обслуживания, входят в цену Продукции.
1.5. Общая сумма Продукции составляет ________ руб. (__________рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС 20 %.

Качество ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству действующему ГОСТ Р (ТУ) __________.
2.2. Срок гарантии составляет ____ месяцев с даты поставки.
2.3. При поставке Продукции прилагаются следующие документы:
-товарно-транспортная накладная;
-счёт-фактура;
-сертификат соответствия ГОСТ Р.

Условия Поставки ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка Продукции производится ж/д транспортом или автотранспортом.
3.2. Срок поставки Продукции – ___________ включительно.
3.3. Датой поставки Продукции считать дату поступления Продукции на склад Покупателя.
3.4. Грузополучатель:
-АО «Птицефабрика «Свердловская» (620082, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6).

приЁмка ПРОДУКЦИИ
4.1. Приёмка Продукции по количеству производится согласно Инструкции Госарбитража № П-6.
4.2. Приёмка Продукции по качеству производится согласно Инструкции Госарбитража № П-7
4.3. В случае поставки Продукции, не соответствующей по качеству условиям Договора, Покупатель принимает Продукцию на ответственное хранение в присутствии представителя независимой аккредитованной лаборатории или ТПП, извещает и вызывает Поставщика. Акты независимой экспертизы высылаются Поставщику.

Условия оплаты
5.1. Форма оплаты Продукции – путём перечисления денежных средств на р/с Поставщика.
5.2. Срок оплаты Продукции – в течение 7 (Семи) банковских дней с даты поставки и предоставления оригиналов товарно-сопроводительных документов.

ответственность сторон
6.1. Поставщик заверяет и гарантирует, что по операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков не сформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС. В случае невозможности применения Покупателем права на уменьшение налоговой базы, Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все убытки Покупателя, а именно:
- сумм уплаченного или подлежащего уплате Покупателем в бюджет на основании или в связи с принятием актов государственных органов налога на добавленную стоимость, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, суммы пеней и штрафов на указанный размер НДС;
- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании или в связи с принятием актов государственных органов.
Для подтверждения факта имущественных потерь, достаточным доказательством будет являться акт государственного органа или Информационное письмо территориального налогового органа, о том, что выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии не сформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком.
6.2. При расторжении Договора Стороны обязаны в семидневный срок произвести окончательные расчёты. При этом вся полученная по Договору Продукция подлежит оплате Покупателем, а уплаченные суммы, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю.
Поставщик____________ Покупатель____________
6.3. В случае нарушения срока оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку, которая определяется следующим образом:
- если требование об уплате неустойки не было предъявлено, то сумма неустойки составляет 0 рублей;
- если требование об уплате неустойки было предъявлено, то сумма неустойки составляет 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения срока поставки (отгрузки) Продукции, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % от стоимости не поставленной (неотгруженного) в срок Продукции за каждый день просрочки.
В случае задержки поставки (отгрузки) Продукции на срок более 5 (Пяти) дней, Покупатель имеет право отказаться от Продукции, требовать уменьшения ее цены либо выплаты штрафа в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости не поставленной (неотгруженной) в срок Продукции.
6.5. Штрафные санкции не освобождают Стороны от исполнения условий Договора.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.7. В случае поставки некачественной Продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % от стоимости некачественной Продукции, а также требовать замены Продукции на качественную, либо соразмерного уменьшения цены, либо возврата Продукции за счет Поставщика.

ФОРС–МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы. В целях настоящего Договора под «обстоятельством непреодолимой силы» понимается любое или все из следующих событий или происшествий и их последствий: стихийные бедствия или военные действия, наводнение, землетрясение, буря, ураган, молния, пожар, эпидемия, беспорядки или гражданские неповиновения; забастовки, а также распоряжения органов власти, прямо или косвенно влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на срок действия соответствующих обстоятельств. При невозможности исполнения обстоятельств на срок свыше 2-х месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, должна проинформировать другую Сторону об их начале и прекращении с обязательным приложением справки Торгово-Промышленной Палаты в течение 7-и дней с соответствующего момента, в противном случае стороны лишаются права ссылаться на них.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, подтверждают соблюдение ими требований законодательства РФ о противодействии коррупции.
8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение пунктов 8.1, 8.2 настоящего договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону об этом в письменной форме. В уведомлении указываются лица, причастные к нарушению, фактические обстоятельства дела и дополнительные доказательства, подтверждающие или дающие право предполагать, что произошло нарушение.

Прочие условия

9.1. Договор может быть изменён или расторгнут на основании письменного соглашения сторон.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, срок ответа на претензию Покупателя для Поставщика - 5 рабочих дней.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.5. Настоящий Договор, а также все документы по исполнению настоящего договора, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, юридически бесспорны. Стороны направляют друг другу оригиналы документов не позднее 30-ти дней с момента их подписания.

Поставщик____________ Покупатель____________

9.6. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставленной в настоящем Договоре.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзв_2025_07-344_ферменты с_НПС/Форма котировочной заявки.docx Заявка на участие в запросе котировок

На бланке участника закупки

Дата, исх. номер Председателю конкурсной комиссии

АО «Птицефабрика «Свердловская»

Заявка на участие в запросе котировокна право заключения договора на поставку

для нужд АО «Птицефабрика «Свердловская»

Сведения об участнике закупки

(заполняется участником закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок №(Указывается номер извещения), _______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в Извещении о проведении запроса котировок, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар, предусмотренный запросом котировок, в соответствии с требованиями, установленными в Извещении о проведении запроса котировок на условиях, которые мы представили в Предложении о качестве товара и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора:

Предложение о качестве товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

- Посмотреть таблицу с данными

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае признания нас победителем запроса котировок, в случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, в случае признания нас единственным участником запроса котировок и передачи нам проекта договора, мы берем на себя обязательства заключить договор с АО «Птицефабрика «Свердловская».

5. Мы согласны выполнять условия, предложенные в тексте договора, являющегося неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок.

6. Сообщаем, что заявка на участие в запросе котировок сохраняет своё действие до подписания договора или принятия решения об отмене запроса котировок.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________________________________

(контактная информация)

8. Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки __________________________________________________Ф.И.О.

(МП) (подпись)