Тендер - Поставка строительных материалов №307212265

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Омская облМесто поставки (адрес):646150, Российская Федерация, Омская обл., Любинский р-н, п. Драгунский, ул. Центральная, дом 5, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.08.2025 по 25.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):25.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:646150, Российская Федерация, Омская обл., Любинский р-н, п. Драгунский, ул. Центральная, дом 5, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05Дата подведения итогов:25.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ТЗ_строиматериал

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_(5)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

п.Драгунский «___»_____________2025 года

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Драгунский дом-интернат", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности директора Золотарева Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику приобретение строительных материалов (далее – товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором.

Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставка товара: самовывоз силами Заказчика со склада Поставщика, расположенного на территории г. Омска, по адресу: _________________________________________________________.

Цена договора и порядок расчетов

Цена настоящего договора составляет ____________(__________) рублей, ___________ [1] . Цена настоящего договора включает в себя расходы Поставщика, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Поставщик несет все риски, связанные с повышением цен на товары.

Источник финансирования – за счет средств полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Оплата поставленной партии товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим договором объема товара, качества поставленных товаров и иных условий настоящего договора.

Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком может отражаться в товарной накладной Заказчиком при приемке поставленного товара.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема поставляемого товара. [2]

Качество товара

Поставщик обязан передать Заказчику товар, качество которого соответствует настоящему договору, а также пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого по настоящему договору товара, Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

При исполнении настоящего договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем договоре.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Качество и безопасность товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении товара.

Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность, оформленных в соответствии с законодательством.

Маркировка и упаковка товара

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к упаковке и/или маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке и/или с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Товар должен быть упакован в тару (упаковку) в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка должна отвечать требованиям обязательных стандартов, технических условий, другим обязательным для Сторон правилам и обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика:

- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

- представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим договором.

• • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  • Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору.
• Заказчик обязан:
• Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
• Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.
• Оплатить товар на условиях, установленных настоящим договором.
• Своевременно подавать Поставщику заявки на поставку товара с указанием количества поставляемого товара.
• Поставщик вправе:
• Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных настоящим договором.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• Поставщик обязан:
• Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
• Обеспечить:

- прием заявок Заказчика на поставку товара;

• • Известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.
  • Предоставлять:

- своевременно сведения и/или документы, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;

- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора (далее – информация).

При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или информации понимается их предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика.

• • Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.
  • В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору незамедлительно информировать об этом Заказчика.
  • При передаче товара передать Заказчику товарную накладную, счет – фактуру (счет), документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и т.д.). В случае выявления Заказчиком ошибок в сопроводительных документах, заменить такие документы в течение 1 рабочего дня со дня такого требования.

Порядок приемки поставленных товаров

Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям настоящего договора Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия.

При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии поставляемого Поставщиком товара условиям договора оформляются путем подписания товарной накладной при приемке товара.

• В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке партии товара приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• Приемка партии товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:
• Заказчик осуществляет приемку партии товара в течение 1 рабочего дня и получение документов, предусмотренных пунктом 5.4.7 настоящего договора.
• Результат приемки партии товара в этот же срок отражается в товарной накладной.
• При приемке партии товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в товарной накладной, настоящем договоре.
• При приемке партии товара по качеству Заказчик осматривает поставленный товар и проверяет надлежащий вид товара, упаковку, маркировку, а также соответствие характеристик поставленного товара характеристикам товара, указанным в настоящем договоре, документах, подтверждающих качество товара.
• При наличии замечаний по качеству и (или) количеству партии товара Заказчик делает отметку в товарной накладной. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 1 рабочего дня со дня получения от Заказчика уведомления с требованием устранения замечаний. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.
• При отсутствии замечаний к партии товара Заказчик в срок, установленный пунктом 6.3.1 настоящего договора, подписывает товарную накладную (в случае создания приемочной комиссии товарная накладная подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).
• Заказчик вправе:
• Отказаться от приемки партии товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования поставленного товара по назначению и не могут быть устранены Поставщиком, о чем в срок, установленный пунктом 6.3.1 настоящего договора, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ с приложением товарной накладной и перечня выявленных недостатков, являющегося неотъемлемой частью такой товарной накладной.
• Не отказывать в приемке партии товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.
• При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков партии товара или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору в период его действия.

Поставщик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщика.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими договором, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому Заказчику.

Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего договора, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего договора, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

Если в процессе исполнения обязательств по настоящему договору обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договор, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки, а также на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора - Спецификация на поставку товара.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору от «___»___________2025 года

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Далее указываются слова «в том числе НДС____ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права, и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю». ↑

В случае если настоящий договор не подлежит оплате за счет субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных работ физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества данный пункт настоящего договора не применяется. ↑