Тендер - Поставка средства для мытья посуды на второе полугодие 2025 года №309204379

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1.Описание_ОЗ[2].docx
• 2._Обоснование_цены_к...[1].xls
• 3.Проект_контракта[1].doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 Просмотр сведений о закупке «Поставка средства для мытья посуды на второе полугодие 2025 года» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1020

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка средства для мытья посуды на второе полугодие 2025 года

Описание объекта закупки: Поставка средства для мытья посуды на второе полугодие 2025 года

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 17.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:52

Срок завершения подачи оферт: 18.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:52

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Гатчинский район, село Никольское, ул. Меньковская, дом 10, корпус 7 (дез.склад)

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 341 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ): - свидетельством о государственной регистрации в соответствии с требованиями Единого перечня продукции (товара), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза (с изменениями от 09.09.2019г.), утвержденного Решением комиссии таможенного союза от 26.05.2010г. № 299. - декларацией о соответствии на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы: а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом; б) копию сертификата или декларации соответствия (в отношении Товара, введенного в гражданский оборот до 29.11.2019); в) копию разрешения на ввод в гражданский оборот (в отношении Товара, введенного в гражданский оборот с 29.11.2019); г) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации; д) Акт приема-передачи Товара

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Осмотр поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт приема-передачи товара

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка поставленного товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится Заказчиком в Месте доставки в срок не более 20 рабочих дней с момента доставки товара.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. П.П.КАЩЕНКО"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл, Никольское с, Меньковская, Д.10

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Большеколпанское, Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Большеколпанское Гатчинского муниципального района, с Никольское, МЕНЬКОВСКАЯ, 10

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6387

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Карпова

Имя Светлана

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация способ определения Поставщика - электронный магазин Санкт-Петербурга



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио главного врача

Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение

здравоохранения

«Психиатрическая больница №1

им. П.П. Кащенко»

_______К.К. Конюшенко

10.09.2025 года

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - техническое задание)

1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта: Поставка диванов

2. Код (коды) товаров, соответствующих предмету закупки по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) и по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида (-ов) продукции:

2.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2):

31.09.12.110 - Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

2.2. Код КТРУ: 31.09.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДиван

2.3. Код ККН: 31.09.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДиван тип 10

3. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1. Наименование, количество Товара, подлежащее поставке, характеристика, единица измерения товара приведены в Приложении №1 к описанию объекта закупки.

3.2. Место поставки товара по адресу:

3.2.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 132;

3.2.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Канонерская ул., д. 12. (далее - Место доставки).

3.3. Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней со дня заключения контракта.

3.4. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и включает в себя: доставку, сборку, подъем до места поставки/установки Товара.

3.5. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к описанию объекта закупки.

В случае указания в тексте описания объекта закупки на товарные знаки следует читать «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

4. Требования к качеству и безопасности товара.

4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим в период поставки стандартам и при поставке должно сопровождаться действующими сертификатами и/или декларациями о соответствии:

- Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации».

4.3. Поставляемый поставщиком товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

4.4. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителя».

4.5. Предлагаемый к поставке товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к производству, импорту, продаже и использованию на территории РФ.

4.6. Указанные в техническом задании товарные знаки, фирменные наименования носят описательный характер. Поставщик может предложить эквивалентный товар. Эквивалент – товар, существенно превышающий, либо не уступающий по своим функциональным и качественным характеристикам. В случае представления эквивалента участник должен представить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого товара не хуже (лучше), чем у товара, указанного в спецификации.

5. Требования к таре и упаковке товара.

5.1.Поставляемый товар должен быть должен быть новым, в оригинальной заводской упаковке обеспечивающей его сохранность, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, фасовка товара должна соответствовать требованиям приложения к настоящему техническому заданию.

5.2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу склада Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.3. При транспортировке Товара Поставщик должен избегать нарушения целостности упаковки Товара и попадания на него атмосферных осадков при проведении погрузо-разгрузочных работ.

5.4. Поставщик несет риск случайного повреждения товара.

5.5. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара за счет средств Поставщика.

6. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

6.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на каждую единицу поставляемой продукции не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания акт приемки-передачи, акта ввода в эксплуатацию товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что комплектующие, входящие в поставку гарантируют сохранение гарантии заводом-изготовителем.

6.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

6.4. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Получателем Исполнителя об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

6.5. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Исполнитель осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Получателя, без дополнительного финансирования.

7. Перечень приложений к описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью

7.1. Приложение № 1 – Рекомендованная форма «Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Начальник отдела снабжения И.В. Бабаева

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник отдела снабжения И.В. Бабаева

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №______

с. Никольское «____»___________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лиманкина Олега Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ (ИНН ____), действующего на основании ________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий контракт бюджетного учреждения (далее - контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку диванов (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к контракту) и Описание объекта закупки (Приложение № 2 к контракту), а Заказчик принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Цена, количество, ассортимент и технические характеристики товара, подлежащего поставке, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к контракту) и Описании объекта закупки (Приложение № 2 к контракту).

1.3. Cрок поставки товара: в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта.

1.4. Периодичность поставки: единовременно, в полном объеме.

1.5. Поставка товаров включает в себя доставку, разгрузку, товара по адресам:

1.5.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 132;

1.5.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Канонерская ул., д. 12. (далее - Место доставки), с 09:00 до 15:00, кроме выходных и праздничных дней.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями контракта, надлежащего качества и в установленные сроки с предоставлением необходимого количества грузчиков для разгрузки Товара в помещения Заказчика, с обеспечением сохранности Товара при транспортировке; Товар должен быть поставлен в полном объеме, установленном Заявкой о получении Товара, частичная поставка может быть осуществлена только по письменному согласованию с Заказчиком;

2.1.2. известить ответственное лицо со стороны Заказчика о готовности товара к поставке, не позднее, чем за 2 рабочих дня до доставки товара, по телефону, указанному в пункте 4.9. контракта;

2.1.3. одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: товарную накладную (если продукция отслеживается в «Честном знаке» информация должна содержать все коды маркировки с товаров), счет, счет-фактуру (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к контракту), копию декларацией о соответствии (сертификатом соответствия), надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия качества на товар, в случаи, если товар подлежит обязательной сертификации.

2.1.4. поставленный товар должен быть новым, с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Год выпуска - не ранее 2025 года.

2.1.5. упаковать товар таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу Заказчика,

Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара

2.1.6. в случае недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества и/или ассортимента, с недостатками, описанными в п.4.3. контракта, Поставщик обязуется по требованию Заказчика за свой счет восполнить недопоставленное количество товаров или заменить товар товаром надлежащего качества и/или ассортимента в срок, установленный Заказчиком, но не позднее 10 дней с момента обнаружения Заказчиком вышеуказанных недостатков;

2.1.7. в случае поступления информации органа государственного контроля (надзора) о приостановке обращения товара в связи с несоответствием товара требованию нормативного документа с последующим подтверждением/опровержением данной информации, Поставщик обязуется до завершения проверки по требованию Заказчика заменить отозванный из обращения товар на доброкачественный за свой счет в течение 10 (десяти) дней;

2.1.8. принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика;

2.1.9. выполнять все условия контракта;

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. хранить полученный товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам хранения данной группы товаров;

2.2.2. сообщить Поставщику о несоответствии поставленного товара по количеству и/или ассортименту, и/или качеству;

2.2.3. оплатить поставленный должным образом товар;

2.2.4. проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.

2.3. Заказчик вправе отказаться от приемки товара (вернуть товар), поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующего ассортименту и/или количеству и/или качеству, с гарантийным сроком менее 12 месяцев, годом выпуска ранее 2025 года, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 2.1.3. контракта. Возврат товара осуществляется за счет Поставщика.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Цена контракта составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________).

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.6. Оплата по контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, средства бюджетных учреждений, остатки субсидий на государственное задание, КОСГУ 310.

3.7. Оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.8. Оплата по контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара по контракту и на основании документов, предусмотренных пунктом 2.1.3. контракта.

3.9. На всех сопроводительных документах к контракту, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту оплата контракта может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщику подлежащей к оплате по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), начисленных за нарушение обязательств по контракту.

3.11. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность использования электронного документооборота при выставлении и получении счетов, а также первичных учетных документов (в том числе универсальных передаточных документов или счетов-фактур, актов приема-передачи и актов сверки расчетов) подписанных электронной подписью с использованием телекоммуникационных каналов связи (через систему ЭДО СБИС) в рамках исполнения обязательств по контракту.

Выставление и получение счетов и первичных документов с использованием электронного документооборота осуществляется сторонами в порядке, установленном действующим законодательством, а также контрактами (соглашениями) об обмене электронными документами, заключенными сторонами с соответствующим оператором электронного документооборота.

4. Приемка товара

4.1. Осмотр поставленного товара, приемка его по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится Заказчиком в месте поставки товара в десятидневный срок со дня доставки товара.

По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара.

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Результаты экспертизы, проведенной Заказчиком своими силами, оформляется документами о приемке товара, работы, услуги с визой (подписью) ответственного лица Заказчика за исполнение контракта, привлеченного к проведению экспертизы.

Результаты экспертизы, проведенные с привлечением экспертов, экспертных организаций оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, составляется заключение, в котором указываются не соответствие поставки товара, оказания услуг, выполнения работ условиям настоящего контракта. Заключение может содержать предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.3. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующего ассортимента и (или) качества и (или) количества, с гарантийным сроком менее 12 месяцев, годом выпуска ранее 2025 года, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 2.1.3. контракта, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара и не подписывать Акт приема-передачи товара.

4.4. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующего ассортимента и (или) качества и (или) количества, с гарантийным сроком менее 12 месяцев, годом выпуска ранее 2025 года, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 2.1.3. контракта, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товара, других нарушениях условий контракта в течение 10 (десяти) дней с даты их обнаружения.

4.5. В случаях несогласия Поставщика с выявленными Заказчиком нарушениями, Поставщик в течение двух дней с момента получения уведомления от Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя к Заказчику для осмотра товара и составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик признается нарушившим условия контракта в части выявленных Заказчиком несоответствиях или недостатках товара, других нарушениях условий контракта.

4.6. Неявка представителей Поставщика или их немотивированный отказ подписать акт фиксируется Заказчиком в одностороннем порядке и не препятствует наступлению последствий для Поставщика за нарушение условий контракта, выявленных Заказчиком.

4.7. Заказчик вправе установить Поставщику способ и срок для устранения допущенных при исполнении контракта нарушений.

4.8. Поставщик, осуществивший поставку товара, с нарушениями, указанными в п.4.3. контракта, считается нарушившим сроки поставки товара.

4.9. Ответственное лицо со стороны Заказчика за соответствие поставленных товаров условиям контракта: начальник отдела снабжения Бабаева Ирина Вениаминовна или лицо ее заменяющее. Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и стандартам качества, действующим в Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о его качестве, в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа), размер пени, начисляемой за просрочку исполнения обязательств, устанавливается контрактом в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Споры, возникшие при исполнении и толковании условий настоящего контракта, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Срок действия контракта и порядок его расторжения

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 года.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или контрактом. Факт расторжения контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов и от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления контрагента об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.4. Нарушение контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:

- нарушения срока поставки товара более чем на 5 дней;

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.5. Прекращение контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

8.4. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

8.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 15 (пятнадцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего контракта.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Уведомления

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, высылается в письменном виде по адресу другой Стороны с подтверждением о получении, либо иным способом (по факсу, электронной почте и т.п.), позволяющим с достоверностью определить отправителя, получателя, а также факты направления и получения уведомлений.

10.2. Уведомление, направленное почтой России, считается доставленным с момента вручения письма другой стороне либо через 10 дней с момента почтового направления по адресу другой Стороны. Уведомление, направленное по электронной почте или факсом, считается доставленным на следующий день с момента направления уведомления.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5 (пять) дней.

11.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему контракту рассматриваются в качестве его неотъемлемой части, если они осуществлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных на подписание контракта лиц от обеих сторон.

11.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложения к контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Описание объект закупки;

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи товара.

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ___________ от «____» __________2025 года

Спецификация - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № ___________ от «____» __________2025 года

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 3

к контракту № ___________ от «____» __________2025 года

Форма

Акт приема-передачи товара №__________

по контракту от «___» ____________ 20___ г. № _______

«___» ____________ 2025г.

Поставщик ______________ (полное наименование) в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование) __________________ в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту):

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, составляет __________ рублей (____________) (с НДС / НДС не облагается 1 ).

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товар;

в) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификатов и /или деклараций о соответствии;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товар на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения или если поставка товаров не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными