Тендер - Поставка средств личной гигиены №299239508

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_3_Требования_к_заявке,_инструкция_котировки.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 20.05.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть006474

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, г.о. город Ноябрьск, г Ноябрьск, ул Советская, д. 77а, Ямало-Ненецкий АО, г.о. город Ноябрьск, г Ноябрьск, ул Советская, д. 77а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Мыло туалетное твердое
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Штука 31.15 - Посмотреть таблицу с данными 8223.60 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Мочалка с ручками
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.42.15.149 Товар Штука 229.59 - Посмотреть таблицу с данными 1607.13 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Мочалка-шарик
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.42.15.149 Товар Штука 73.59 - Посмотреть таблицу с данными 294.36 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Бритва
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 25.71.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Упаковка 86.95 - Посмотреть таблицу с данными 1825.95 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Бритва
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 25.71.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Упаковка 177.92 - Посмотреть таблицу с данными 2135.04 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Шампунь
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.42.16.110 Товар Штука 215.65 - Посмотреть таблицу с данными 22643.25 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Шампунь
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.42.16.110 Товар Штука 194.80 - Посмотреть таблицу с данными 11688.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Зубная паста
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.42.18.111 Товар Штука 130.25 - Посмотреть таблицу с данными 14327.50 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 62744.83 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2 Обоснование НМЦК.docx

Проект контракта

1 Проект контракта.docx

Описание объекта закупки

1 Приложение 1 Описание.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение_3_Требования_к_заявке,_инструкция_котировки.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_1_Описание/Приложение 1 Описание.docx

Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка средств личной гигиены

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено (гарантия качества товара, гарантийный срок).

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено.

Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение_1_Описание/Приложение 1 Описание.docx.pdf

Приложение №1 к Извещению об

осуществлении закупки

Описание объекта закупки

I.

Наименование объекта закупки: Поставка средств личной гигиены

II.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание

товара: не установлено (гарантия качества товара, гарантийный срок).

III.

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено.

IV.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено.

V.

Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не

был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение_2_Обоснование_НМЦК/Приложение 2 Обоснование НМЦК.docx

Приложение № 2 к Извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

Поставка средств личной гигиены

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), который является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

Источники информации о ценах № 1-24 из общедоступных источников.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с приведенной методикой, полученными данными начальная (максимальная) цена контракта установлена Заказчиком в 62744,83 руб. (Шестьдесят две тысячи семьсот сорок четыре рубля восемьдесят три копейки). Валюта – Российский рубль.

Дата подготовки обоснования НМЦК: «12» «мая» 2025 года

Руководитель заказчика: Яровенко Виталий Анатольевич / ЭЦП

Исполнитель: Азисова Айгуль Климовна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение_2_Обоснование_НМЦК/Приложение 2 Обоснование НМЦК.docx.pdf

Приложение № 2 к Извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

Поставка средств личной гигиены

1. Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка),

который является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.

2. Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

1) Источники информации о ценах № 1-24 из общедоступных источников.

3. Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

Коэффициент

вариации

Стоимость

поставки за

единицу,

руб.

Средняя стоимость с поставкой, руб.

Стоимость позиции, руб.

8

22,10

9

3,19

10

8,92

11

31,15

12

8 223,60

Источник № 2

225,00

Источник № 3

241,00

10,34

8,92

229,59

1 607,13

Источник № 4

Источник № 5

Источник № 6

56,00

59,00

79,00

19,34

8,92

73,59

294,36

Источник № 7

Источник № 8

Источник № 9

21

73,09

76,00

85,00

7,96

8,92

86,95

1 825,95

Источник № 11

Источник № 12

12

Источник №

10

161,00

158,00

188,00

9,78

8,92

177,92

2 135,04

Источник № 14

Источник № 15

105

Источник №

13

179,20

189,00

252,00

19,11

8,92

215,65

22 643,25

Источник №

16

Источник № 17

Источник № 18

№

п/п

Наименование товара

Основные

характеристики

Ед.

изм.

Количество

1

1

2

Мыло туалетное

твердое

3

В соответствии с

извещением

4

штука

5

264

6

21,60

7

23,00

7

Источник № 1

196,00

2

3

4

5

6

Мочалка

с

ручками

В соответствии с

извещением

Мочалка-шарик

В соответствии с

извещением

Бритва

Бритва

Шампунь

В соответствии с

извещением

В соответствии с

извещением

В соответствии с

извещением

штука

штука

штука

штука

штука

4

Источники информации, руб.

7

8

Шампунь

Зубная паста

В соответствии с

извещением

В соответствии с

извещением

штука

штука

60

186,00

173,00

198,65

Источник № 20

Источник № 21

110

Источник №

19

124,00

130,00

110,00

Источник №22

Источник № 23

Источник № 24

6,90

8,92

194,80

11 688,00

8,46

8,92

130,25

14 327,50

В результате изучения рынка цен, установлено, что начальная максимальная цена контракта составит, руб.:

62 744,83

В соответствии с приведенной методикой, полученными данными начальная (максимальная) цена контракта установлена Заказчиком в 62744,83 руб.

(Шестьдесят две тысячи семьсот сорок четыре рубля восемьдесят три копейки). Валюта – Российский рубль.

4. Дата подготовки обоснования НМЦК: «12» «мая» 2025 года

Руководитель заказчика: Яровенко Виталий Анатольевич / ЭЦП

Исполнитель: Азисова Айгуль Климовна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

/Приложение_3_Требования_к_заявке,_инструкция_котировки.docx

Приложение № 3 к Извещению об осуществлении закупки

Требования К содержанию, составУ заявки на участие в электронном ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК и инструкция по еЕ заполнению

«Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ».

- Посмотреть таблицу с данными/Приложение_3_Требования_к_заявке,_инструкция_котировки.docx.pdf

Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

«Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства

Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях,

осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена

ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ».

№

п/п

1.

2.

Наименование

Информация

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок

и инструкция по ее заполнению

Порядок подачи

1) Подать заявку на участие в закупке вправе только

заявок на участие зарегистрированный в единой информационной системе и

в закупке

аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем

направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной

площадки.

2) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие

в закупке в любое время с момента размещения в единой

информационной системе извещения об осуществлении закупки до

окончания установленного в извещении об осуществлении закупки

срока подачи заявок на участие в закупке. Согласно части 1 статьи 43

Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено содержание заявки на

участие в закупке.

3) Содержание заявки на участие в электронном запросе

котировок определено статьей 50 Федерального закона № 44-ФЗ.

Содержание

Участник закупки в состав заявки на участие в электронном

заявки на участие запросе котировок включает документы и информацию в

в

электронном соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Приложения, за

запросе котировок исключением документов, направляемых заказчику оператором

электронной

площадки

из

реестра

участников

закупок,

аккредитованных на электронной площадке.

Документы и информация, в том числе содержащиеся в реестре

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке и

направляемых заказчику оператором электронной площадки, должны

быть достоверными, отображать актуальную информацию об

участнике закупки, соответствовать требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, и содержать документы с

учетом последних внесенных изменений.

Непредставление информации и документов в составе заявки,

отсутствие в реестре участников закупок, аккредитованных на

№

п/п

Наименование

Информация

электронной площадке, определенных к направлению заказчику

оператором электронной площадки информации и документов

участника закупки, наличие в таких документах недостоверных,

противоречивых сведений об участнике закупки, подавшем такую

заявку, является основанием для отстранения данного участника от

участия в закупке.

Заявка на участие в электронном запросе котировок должна

содержать информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого

решения установлено законодательством Российской Федерации,

учредительными документами юридического лица и для участника

закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение

работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие

в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной

сделкой;

2) декларация о соответствии участника закупки требованиям,

установленным пунктами 3 - 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Федерального

закона № 44-ФЗ;

3) реквизиты счета участника закупки, на который в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за

исключением случаев, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации такой счет открывается после заключения

контракта;

4) характеристики предлагаемого участником закупки товара, в

том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при

наличии у товара товарного знака): требуются;

5) наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации стран мира: требуется;

6) документы, подтверждающие соответствие товара, работы

или услуги требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации (в случае, если в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

установлены требования к товару, работе или услуге и представление

указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении

2

№

п/п

Наименование

Информация

закупки): не требуются;

7) предложение участника закупки о цене контракта или о сумме

цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном

частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);

8) информация и документы, которые подтверждают страну

происхождения товара, работ, услуг в случае принятия мер,

предусмотренных в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14

Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об

осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной

статьей запрет, ограничение, преимущество): требуются

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

установлено преимущество:

Указание в заявке на участие в закупке наименования страны

происхождения товара, такое указание осуществляется в

соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43

Федерального закона №44-ФЗ.

установлено ограничение:

Информацией и документами, подтверждающими страну

происхождения товара для целей Постановлением Правительства

РФ от 23.12.2024 N 1875 являются:



номер реестровой записи из реестра российской

промышленной продукции, содержащей в том числе информацию о

совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на

территории Российской Федерации соответствующих операций

(условий)

(если

в

отношении

такого

товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17

июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской

промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории

Российской Федерации соответствующих операций (условий)

установлены требования о совокупном количестве баллов), которое

составляет или превышает значение, определенное постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О

подтверждении производства российской промышленной продукции"

для целей осуществления закупок;



номер реестровой записи из евразийского реестра

промышленных товаров государств - членов Евразийского

экономического союза, содержащей в том числе информацию о

совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на

территории Евразийского экономического союза соответствующих

3

№

п/п

Наименование

Информация

операций (условий) (если в отношении такого товара правом

Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на

территории Евразийского экономического союза соответствующих

операций (условий) установлены требования о совокупном количестве

баллов), которое составляет или превышает значение, определенное

правом Евразийского экономического союза.

;

9) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок,

чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником

закупки товара (отсутствие таких информации и документов не

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке).

10) информацию

и

документы,

подтверждающие

предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме

электронных документов или в форме электронных образов

бумажных документов (предоставляются

участниками закупки,

являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на

территории государства - члена Евразийского экономического союза,

за исключением Российской Федерации, или физическими лицами,

являющимися гражданами государства - члена Евразийского

экономического союза, за исключением Российской Федерации,

воспользовавшихся правом, предусмотренным постановлением

Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка

предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных

нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными

лицами»).

3.

Инструкция по

заполнению

заявки

(предложения в

отношении

объекта закупки)

на участие в

электронном

запросе котировок

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника

закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение

работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об

осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника

на участие в закупке.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном

запросе котировок участника закупки, не должны допускать

двусмысленных (неоднозначных) толкований, не должны содержать

противоречий, в заявке на участие в закупке должны содержаться

только достоверные сведения по предмету электронного запроса

котировок.

Если в описании объекта закупки содержится указание на

недействующие стандарты, технические регламенты, и иные

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе

стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации, то следует считать их замененными на

соответствующие действующие стандарты, технические регламенты,

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе

4

№

п/п

Наименование

Информация

стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации.

1) Характеристики предлагаемого участником закупки товара,

соответствующие показателям, установленным в описании

объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара

товарного знака):

Информация, определенная настоящим подпунктом, не

включается в заявку на участие в закупке в случае включения

заказчиком, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33

Федерального закона № 44-ФЗ, в описание объекта закупки

проектной документации, или типовой проектной документации,

или сметы на капитальный ремонт объекта капитального

строительства.

Указание товарного знака (при наличии).

Показатели товара в соответствии с инструкцией указанной в

извещении по заполнению характеристик в заявке. Данная

информация может не включатся в заявку в случае указания

заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и

предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг, обозначенного таким же товарным знаком.

Ответственность за достоверность сведений о характеристиках

товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара,

производителе, указанных в заявке на участие в закупке, несет

участник закупки.

2) Наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации стран мира:

Наименование страны происхождения товаров участник закупки

указывает в соответствии с Общероссийским классификатором стран

мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

При закупке медицинских изделий или лекарственных препаратов

наименование страны (стран) происхождения товара указывается в

соответствии

с

регистрационным

удостоверением

на

соответствующие медицинское изделие или лекарственный препарат.

5

Проект_контракта/Проект контракта.docx

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть СМП

Извещение №

КОНТРАКТ №____

на поставку средств личной гигиены

г. Ноябрьск ________202__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» (ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Яровенко Виталия Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

____________________________ (краткое наименование), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании __________________________________ с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту именуемые "Стороны", на основании извещения, протокола ________________ от _____ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в установленный срок Товар, а Заказчик принять и оплатить его стоимость на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Наименование (ассортимент), количество товара, дополнительные условия к поставке товара установлены в извещении, спецификации/техническом задании, являющимся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).

1.3. Место поставки/передачи товара: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.77а

1.4. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней, следующих за датой заключения контракта.

1.5. Ответственный за приемку: Стасенко Наталья Николаевна, либо лицо замещающее.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Цена контракта: ______ (______) рублей ___ копеек с НДС/без НДС. Цена контракта, определенная по итогам конкурентной процедуры, не зависит от применяемой Поставщиком системы налогообложения, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Выплата аванса контрактом не предусмотрена.

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

2.2. В цену контракта включена стоимость товара, расходы по его доставке, разгрузка, размещение товара на объекте Заказчика, стоимость упаковки, маркировки, оформления необходимой документации на товар и к товару, расходы на страхование, хранение, таможенные пошлины, иные сопутствующие затраты поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту в полном объеме.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, нормативно правовых актов, регулирующих закупку товаров, работ, услуг.

2.5. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме, в рублях Российской Федерации. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком документов, подтверждающих приемку товара.

2.5.1. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Обеспечение исполнения контракта: НЕ УСТАНОВЛЕНО.

2.7. Обеспечение гарантийных обязательств: НЕ УСТАНОВЛЕНО.

3. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ НА ТОВАР

3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), отвечать полной работоспособностью по предназначению.

3.2. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), техническим регламентам и иным нормативно-правовым актам, определяющим требования к безопасности товара, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара, и сопровождаться сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и/или иными документами в соответствии с действующими законодательством, которые в обязательном порядке передаются заказчику при поставке.

3.3. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта, с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении, опломбирован.

3.4. Гарантийный срок на товар (комплектующие) устанавливается производителем товара. Поставщик вправе увеличить гарантийный срок на поставляемый товар. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Обязательства по устранению недостатков товара, в том числе восстановление работоспособности товара в гарантийный период осуществляется за счет Поставщика.

3.5. В случае нарушения требований, указанных в настоящем разделе, Заказчик вправе отказаться от товара.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ и ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар поставляется единовременно по адресу, указанному в п. 1.3. контракта. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика или иными лицами, привлеченными Поставщиком. При несоблюдении настоящего условия и осуществлении разгрузки силами Заказчика Поставщик утрачивает право на предъявление Заказчику претензий при повреждении товара, связанном с ненадлежащей разгрузкой. Способ доставки (вид перевозки) определяется Поставщиком.

4.2. Прием товара осуществляется Заказчиком в рабочие дни (понедельник – пятница с 09:30 до 16:00). Если поставляемый товар подлежит сборке (монтаж, установка, наладка) силами Поставщика, приемка товара в обязательном порядке осуществляется совместно с представителем Поставщика. Полномочия представителя подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью (оригиналом). Отсутствие представителя Поставщика при приемке товара не препятствует составлению акта Заказчиком в одностороннем порядке при выявлении недостатков.

4.3. Оформление документов по приемке товара осуществляется сторонами посредством размещения информации о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в соответствии с порядком и условиями, установленными в частях 13, 14 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, если на дату исполнения контракта Федеральным законом № 44-ФЗ не установлено иное.

4.4. Подписание документа о приемке осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, если обеспечение установлено контрактом, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

4.5. Поставщик в течение двух рабочих дней, следующих за датой передачи товара Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

1) включенные Заказчиком в единую информационную систему идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

2) наименование поставленного товара;

3) наименование страны происхождения поставленного товара;

4) информацию о количестве поставленного товара;

5) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

6) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

4.5.1. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются неотъемлемой частью товара. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. В случае передачи товара через третьих лиц (перевозчиком), Заказчик на этапе приемки проверяет целостность и отсутствие внешних повреждений упаковки. При обнаружении повреждения упаковки (тары) Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика о повреждении, о чем указывает в документе перевозчика.

4.7. При выявлении несоответствий (недостатков) стороны составляют акт выявленных несоответствий. Отсутствие представителя Поставщика и несогласие с недостатками не является препятствием составления акта Заказчиком в одностороннем порядке.

4.8. Уведомление о несоответствии (отказ в приемке) направляется Поставщику посредством размещения информации в ЕИС. С момента выявления Заказчиком недостатков приемка товара признается остановленной, товар считается принятым Заказчиком на ответственное хранение.

4.9. В случае выявления несоответствий уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки товара в срок, указанный в уведомлении, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, либо иной документ, подтверждающий его право действовать от имени Поставщика для проведения совместной экспертизы.

4.10. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемым Заказчиком претензиями, Поставщик обязан письменно обосновывать и опровергнуть претензии Заказчика, а при необходимости провести экспертизу и представить оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, в том числе расходы, связанные с проведением экспертизы осуществляются за счет поставщика, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком или причинно-следственной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. Стороны вправе согласовать иное распределение затрат на проведение экспертизы.

4.11. При привлечении к приемке товара экспертов, экспертных организаций, стороны обязуются предоставлять дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

4.13. После устранения поставщиком выявленных недостатков, заказчик осуществляет повторный прием товара в порядке и сроки, установленные настоящим разделом контракта.

4.14. При отсутствии у Заказчика претензий к количеству, качеству поставленного товара и (или) документам о приемке, Заказчик в течение семи рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке товара в ЕИС, подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью.

4.15. С даты подписания Заказчиком документа о приемке товар считается принятым Заказчиком.

4.16. Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в кратчайший срок. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком разумный срок.

4.17. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в срок, указанный в уведомлении Заказчика.

4.18. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

4.19. Все расходы, связанные с возвратом товара или невозможностью его использовать по назначению, осуществляются за счет Поставщика.

4.20. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать всю необходимую сопроводительную техническую (нормативную) документацию на товар, комплектующие принадлежности к товару, иные документы, обычно подлежащие передаче совместно с товаром.

4.21. В случае не поставки товара в срок, установленный контрактом, при отсутствии письменного согласия Заказчика о принятии товара после истечения срока поставки, Заказчик признается утратившим интерес к обязательству из-за просрочки поставки товара Поставщиком. При этом Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней вернуть Заказчику предоплату за товар, если условие о предоплате предусмотрено контрактом.

4.22. В ходе исполнения контракта стороны вправе урегулировать исполнение обязательств по контракту актом сверки. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями сторон. Сторона-инициатор направляет в адрес стороны-получателя оригиналы акта сверки расчетов почтовой связью. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сверки расчетов сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес стороны-инициатора или предоставить мотивированные возражения с указанием несоответствий содержащейся в нем информации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом, в соответствии с контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки товара.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств. Провести экспертизу товара своими силами либо привлечь экспертов, экспертные организации.

5.1.4. Предложить Поставщику увеличить или уменьшить объем поставляемого товара, предусмотренного контрактом, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.1.5. При исполнении контракта по соглашению сторон принять товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ. Показатели улучшенных характеристик определяются Заказчиком по предложению Поставщика.

5.1.6. Осуществить прием и оплату частично поставленного и принятого товара, если поставляемый товар по контракту не является комплектом, возможно использование по частям.

5.1.6. Отказать Поставщику в приемке товара в случае его ненадлежащего качества, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе обязательств в разделе 4 контракта.

5.1.7. Приостановить прием и оплату в случае поставки товара не в полном объеме, несоответствие сведений в документах о приемке, иных нарушений Поставщиком обязательств по контракту.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.9. Удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки из суммы, подлежащей к оплате, представленного обеспечения исполнения контракта, либо обеспечения гарантийных обязательств.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Обеспечить приемку товара и провести его экспертизу своими силами, либо привлечь экспертов, экспертную организацию.

5.2.2. Уведомлять Поставщика о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения контракта.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, установленном частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с
условиями контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по обязательствам, предусмотренным контрактом.

5.3.5. По согласованию с Заказчиком поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без дополнительной платы.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по контракту.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4. Поставщик обязуется:

5.4.1. Обеспечить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта, потребностью, объеме и в срок, установленный контрактом.

5.4.2. Уведомить Заказчика о точном времени и дате доставки, перевозчике осуществляющим доставку товара (передать трек-номер).

5.4.3. По запросу представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения обязательств по контракту.

5.4.4. Своевременно представлять информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.4.5. Поставить товар надлежащего качества, соответствующий требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации (в случае его обязательной сертификации), безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т. п.), предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Вместе с товаром предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, обычно предоставляемые с товаром, в том числе документы, предусмотренные контрактом. Произвести замену документов несоответствующих условиям контракта и/или товару в срок, установленный Заказчиком.

5.4.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара, в том числе дефектов, выявленных в течение гарантийного срока за свой счет.

5.4.8. Возместить убытки, причиненные неисполнениям или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, сверх неустойки.

5.4.9. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество товара, незамедлительно уведомив Заказчика о причинах приостановки.

5.4.10. Своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, электронного адреса, банковских реквизитов, иных обстоятельств, связанных с изменением условий исполнения договорных обязательств. В случае несвоевременного уведомления риски, связанные с неполучением платы за товар, неполучение уведомлений от Заказчика, несет Поставщик.

5.4.11. Исполнять иные требования Заказчика, заявленные в рамках надлежащего исполнения обязательств по контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, являющимся приложением № 2 к контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, являющимся приложением № 2 к контракту.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе обязательств, установленных в пункте 5.4. контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, являющимся приложением № 2 к контракту.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗВЕЩЕНИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по контракту, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

7.2. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.3. Ответы на извещения (уведомления, претензии) рассматриваются стороной в течение 7 (семи) календарных дней с даты размещения документов в единой информационной системе, а в случае требования стороны о незамедлительном рассмотрении и предоставления ответа в разумный срок, указанный в извещении.

7.4. В случае если споры и разногласия не разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права).

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана без промедления известить другую сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. В случае несвоевременного уведомления сторона не вправе ссылаться на эти обстоятельства.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства, иные доказательства, признанные уведомленной стороной уважительными.

8.3. Срок выполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия, но не более чем на один месяц. Если обстоятельства продолжаются более одного месяца, стороны руководствуются условием п. 4.21. контракта.

8.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту.

8.5. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она не вправе ссылаться на данные обстоятельства.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

9.3. В случае заявления об одностороннем отказе от исполнения контракта сторона обязана руководствоваться порядком расторжения контракта, установленным в статье 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны обязуются взаимодействовать при изменении, расторжении контракта, в том числе при применении мер ответственности и совершении иных действий при нарушении сторонами условий контракта.

Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента его заключения, действует по 11.07.2025 г., в части исполнения обязательств – до полного исполнения.

10.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является его правопреемником по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.4. Стороны признают, что к денежным обязательствам, возникшим между сторонами в рамках настоящего контракта, положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (проценты по денежному обязательству) не применяются.

10.5. В части отношений сторон неурегулированных и непредусмотренных контрактом стороны руководствуются законодательством Российской Федерации с учетом специальных норм, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №________ от 20__г.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № _____ от ______ 20__

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1. Настоящие правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее – штраф).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 настоящих правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта/Проект контракта.docx.pdf

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Извещение №

СМП

КОНТРАКТ №____

на поставку средств личной гигиены

г. Ноябрьск

________202__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж профессиональных и

информационных технологий» (ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»), именуемое в дальнейшем

"Заказчик", в лице директора Яровенко Виталия Анатольевича, действующего на

основании устава, с одной стороны, и

____________________________

(краткое

наименование),

именуемое

в

дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на

основании __________________________________ с другой стороны, в дальнейшем

при совместном упоминании по тексту именуемые "Стороны", на основании

извещения, протокола ________________ от _____ г., заключили настоящий контракт

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в установленный срок Товар, а

Заказчик принять и оплатить его стоимость на условиях, предусмотренных

контрактом.

1.2. Наименование (ассортимент), количество товара, дополнительные условия к

поставке товара установлены в извещении, спецификации/техническом задании,

являющимся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).

1.3. Место поставки/передачи товара: Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Ноябрьск, ул. Советская, д.77а

1.4. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней, следующих за датой

заключения контракта.

1.5. Ответственный за приемку: Стасенко Наталья Николаевна, либо лицо

замещающее.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Цена контракта: ______ (______) рублей ___ копеек с НДС/без НДС. Цена

контракта, определенная по итогам конкурентной процедуры, не зависит от

применяемой

Поставщиком

системы

налогообложения,

предусмотренной

законодательством Российской Федерации.

Выплата аванса контрактом не предусмотрена.

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

2.2. В цену контракта включена стоимость товара, расходы по его доставке,

разгрузка, размещение товара на объекте Заказчика, стоимость упаковки, маркировки,

оформления необходимой документации на товар и к товару, расходы на страхование,

хранение, таможенные пошлины, иные сопутствующие затраты поставщика, связанные

с исполнением обязательств по контракту в полном объеме.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения

контракта.

2.4. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением

их изменения по соглашению сторон, в случаях и порядке, предусмотренных

Федеральным законом № 44-ФЗ, нормативно правовых актов, регулирующих закупку

товаров, работ, услуг.

2.5. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме, в рублях

Российской Федерации. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в течение 7 (семи)

рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком документов,

подтверждающих приемку товара.

2.5.1. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета

Заказчика.

2.6. Обеспечение исполнения контракта: НЕ УСТАНОВЛЕНО.

2.7. Обеспечение гарантийных обязательств: НЕ УСТАНОВЛЕНО.

3. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ НА ТОВАР

3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства), отвечать полной работоспособностью по предназначению.

3.2. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов

продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), техническим

условиям (ТУ), техническим регламентам и иным нормативно-правовым актам,

определяющим требования к безопасности товара, если такие требования

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации для данного

вида товара, и сопровождаться сертификатами соответствия, санитарноэпидемиологическими заключениями и/или иными документами в соответствии с

действующими законодательством, которые в обязательном порядке передаются

заказчику при поставке.

3.3. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и

технических условий, должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность

от повреждений при перевозке всеми видами транспорта, с учетом нескольких

перегрузок в пути и хранении, опломбирован.

3.4. Гарантийный срок на товар (комплектующие) устанавливается

производителем товара. Поставщик вправе увеличить гарантийный срок на

поставляемый товар. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком

документа о приемке товара.

Обязательства по устранению недостатков товара, в том числе восстановление

работоспособности товара в гарантийный период осуществляется за счет Поставщика.

3.5. В случае нарушения требований, указанных в настоящем разделе, Заказчик

вправе отказаться от товара.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ и ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар поставляется единовременно по адресу, указанному в п. 1.3. контракта.

Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика или иными лицами,

привлеченными Поставщиком. При несоблюдении настоящего условия и

осуществлении разгрузки силами Заказчика Поставщик утрачивает право на

предъявление Заказчику претензий при повреждении товара, связанном с

ненадлежащей разгрузкой. Способ доставки (вид перевозки) определяется

Поставщиком.

4.2. Прием товара осуществляется Заказчиком в рабочие дни (понедельник –

пятница с 09:30 до 16:00). Если поставляемый товар подлежит сборке (монтаж,

установка, наладка) силами Поставщика, приемка товара в обязательном порядке

осуществляется совместно с представителем Поставщика. Полномочия представителя

подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью (оригиналом). Отсутствие

представителя Поставщика при приемке товара не препятствует составлению акта

Заказчиком в одностороннем порядке при выявлении недостатков.

4.3. Оформление документов по приемке товара осуществляется сторонами

посредством размещения информации о приемке в единой информационной

системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в соответствии с порядком и условиями,

установленными в частях 13, 14 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, если на дату

исполнения контракта Федеральным законом № 44-ФЗ не установлено иное.

4.4. Подписание документа о приемке осуществляется после предоставления

Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, если обеспечение установлено

контрактом, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

4.5. Поставщик в течение двух рабочих дней, следующих за датой передачи

товара Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы,

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о

приемке, который должен содержать:

1)

включенные

Заказчиком

в

единую

информационную

систему

идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика,

наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике,

предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

2) наименование поставленного товара;

3) наименование страны происхождения поставленного товара;

4) информацию о количестве поставленного товара;

5) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

6) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с

частью 3 статьи 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

4.5.1. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются

неотъемлемой частью товара. При этом в случае, если информация, содержащаяся в

прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о

приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. В случае передачи товара через третьих лиц (перевозчиком), Заказчик на

этапе приемки проверяет целостность и отсутствие внешних повреждений упаковки.

При обнаружении повреждения упаковки (тары) Заказчик в течение одного рабочего

дня уведомляет Поставщика о повреждении, о чем указывает в документе перевозчика.

4.7. При выявлении несоответствий (недостатков) стороны составляют акт

выявленных несоответствий. Отсутствие представителя Поставщика и несогласие с

недостатками не является препятствием составления акта Заказчиком в одностороннем

порядке.

4.8. Уведомление о несоответствии (отказ в приемке) направляется Поставщику

посредством размещения информации в ЕИС. С момента выявления Заказчиком

недостатков приемка товара признается остановленной, товар считается принятым

Заказчиком на ответственное хранение.

4.9. В случае выявления несоответствий уполномоченный представитель

Поставщика обязан прибыть к месту приемки товара в срок, указанный в уведомлении,

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом

оформленную доверенность, либо иной документ, подтверждающий его право

действовать от имени Поставщика для проведения совместной экспертизы.

4.10. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемым Заказчиком

претензиями, Поставщик обязан письменно обосновывать и опровергнуть претензии

Заказчика, а при необходимости провести экспертизу и представить оригинал

экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется

Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной

организации, в том числе расходы, связанные с проведением экспертизы

осуществляются за счет поставщика, за исключением случаев, когда экспертизой

установлено отсутствие нарушений Поставщиком или причинно-следственной связи

между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. Стороны вправе

согласовать иное распределение затрат на проведение экспертизы.

4.11. При привлечении к приемке товара экспертов, экспертных организаций,

стороны обязуются предоставлять дополнительные материалы, относящиеся к

предмету экспертизы.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта,

если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено

Поставщиком.

4.13. После устранения поставщиком выявленных недостатков, заказчик

осуществляет повторный прием товара в порядке и сроки, установленные настоящим

разделом контракта.

4.14. При отсутствии у Заказчика претензий к количеству, качеству поставленного

товара и (или) документам о приемке, Заказчик в течение семи рабочих дней,

следующих за днем поступления документа о приемке товара в ЕИС, подписывает

документ о приемке усиленной электронной подписью.

4.15. С даты подписания Заказчиком документа о приемке товар считается

принятым Заказчиком.

4.16. Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не

могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан

известить об этом Поставщика в кратчайший срок. Поставщик обязан безвозмездно

устранить недостатки в установленный Заказчиком разумный срок.

4.17. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан

доукомплектовать товар в срок, указанный в уведомлении Заказчика.

4.18. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение

всего срока годности (срока полезного использования) товара.

4.19. Все расходы, связанные с возвратом товара или невозможностью его

использовать по назначению, осуществляются за счет Поставщика.

4.20. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать всю

необходимую сопроводительную техническую (нормативную) документацию на товар,

комплектующие принадлежности к товару, иные документы, обычно подлежащие

передаче совместно с товаром.

4.21. В случае не поставки товара в срок, установленный контрактом, при

отсутствии письменного согласия Заказчика о принятии товара после истечения срока

поставки, Заказчик признается утратившим интерес к обязательству из-за просрочки

поставки товара Поставщиком. При этом Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней

вернуть Заказчику предоплату за товар, если условие о предоплате предусмотрено

контрактом.

4.22. В ходе исполнения контракта стороны вправе урегулировать исполнение

обязательств по контракту актом сверки. Акт сверки расчетов составляется

заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными

представителями сторон. Сторона-инициатор направляет в адрес стороны-получателя

оригиналы акта сверки расчетов почтовой связью. В течение 10 (десяти) календарных

дней с момента получения акта сверки расчетов сторона-получатель должна подписать,

заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес стороныинициатора или предоставить мотивированные возражения с указанием

несоответствий содержащейся в нем информации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, надлежащим образом, в соответствии с контрактом и действующим

законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки товара.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств.

Провести экспертизу товара своими силами либо привлечь экспертов, экспертные

организации.

5.1.4. Предложить Поставщику увеличить или уменьшить объем поставляемого

товара, предусмотренного контрактом, в порядке и на условиях, установленных

Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.1.5. При исполнении контракта по соглашению сторон принять товар, качество,

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими

и функциональными характеристиками, указанными в контракте по основаниям,

предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ. Показатели улучшенных

характеристик определяются Заказчиком по предложению Поставщика.

5.1.6. Осуществить прием и оплату частично поставленного и принятого товара,

если поставляемый товар по контракту не является комплектом, возможно

использование по частям.

5.1.6. Отказать Поставщику в приемке товара в случае его ненадлежащего

качества, неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, в том числе обязательств в разделе 4 контракта.

5.1.7. Приостановить прием и оплату в случае поставки товара не в полном

объеме, несоответствие сведений в документах о приемке, иных нарушений

Поставщиком обязательств по контракту.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения

отдельных видов обязательств.

5.1.9. Удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате

неустоек (штрафов, пеней) на размер встречного требования в сумме начисленной

неустойки из суммы, подлежащей к оплате, представленного обеспечения исполнения

контракта, либо обеспечения гарантийных обязательств.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Обеспечить приемку товара и провести его экспертизу своими силами, либо

привлечь экспертов, экспертную организацию.

5.2.2. Уведомлять Поставщика о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения

контракта.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в

случае, установленном частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке

товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с

условиями контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по обязательствам,

предусмотренным контрактом.

5.3.5. По согласованию с Заказчиком поставить товар, качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и

функциональными характеристиками, указанными в контракте, без дополнительной

платы.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по контракту.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения

отдельных видов обязательств.

5.4. Поставщик обязуется:

5.4.1. Обеспечить поставку товара в соответствии с условиями настоящего

контракта, потребностью, объеме и в срок, установленный контрактом.

5.4.2. Уведомить Заказчика о точном времени и дате доставки, перевозчике

осуществляющим доставку товара (передать трек-номер).

5.4.3. По запросу представлять Заказчику информацию и документы,

необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения

обязательств по контракту.

5.4.4. Своевременно представлять информацию о ходе исполнения обязательств, в

том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.4.5. Поставить товар надлежащего качества, соответствующий требованиям

качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации (в случае его

обязательной сертификации), безопасности (санитарным нормам и правилам,

государственным стандартам, техническим регламентам и т. п.), предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Вместе с товаром предоставить Заказчику надлежащим образом

оформленные документы, обычно предоставляемые с товаром, в том числе документы,

предусмотренные контрактом. Произвести замену документов несоответствующих

условиям контракта и/или товару в срок, установленный Заказчиком.

5.4.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке

поставленного Товара, в том числе дефектов, выявленных в течение гарантийного

срока за свой счет.

5.4.8. Возместить убытки, причиненные неисполнениям или ненадлежащим

исполнением обязательств по контракту, сверх неустойки.

5.4.9. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от

Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество

товара, незамедлительно уведомив Заказчика о причинах приостановки.

5.4.10. Своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического

местонахождения, электронного адреса, банковских реквизитов, иных обстоятельств,

связанных с изменением условий исполнения договорных обязательств. В случае

несвоевременного уведомления риски, связанные с неполучением платы за товар,

неполучение уведомлений от Заказчика, несет Поставщик.

5.4.11. Исполнять иные требования Заказчика, заявленные в рамках надлежащего

исполнения обязательств по контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа

2017 г. № 1042, являющимся приложением № 2 к контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате

неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта

(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную

объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным

этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен

иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа

2017 г. № 1042, являющимся приложением № 2 к контракту.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе обязательств,

установленных в пункте 5.4. контракта, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается в порядке, утвержденном Постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, являющимся

приложением № 2 к контракту.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от

исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может

превышать цену контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену

контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны

от исполнения контракта, другая сторона вправе потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от

исполнения контракта.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗВЕЩЕНИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением

обязательств по контракту, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров с

соблюдением претензионного порядка.

7.2. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с

нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта,

такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных

уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой

информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в

единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.3. Ответы на извещения (уведомления, претензии) рассматриваются стороной в

течение 7 (семи) календарных дней с даты размещения документов в единой

информационной системе, а в случае требования стороны о незамедлительном

рассмотрении и предоставления ответа в разумный срок, указанный в извещении.

7.4. В случае если споры и разногласия не разрешены путем переговоров, они

подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в

результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны

не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут

(землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм

права).

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана без

промедления известить другую сторону о наступлении действия или прекращении

действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство

наступления форс-мажорных обстоятельств. В случае несвоевременного уведомления

сторона не вправе ссылаться на эти обстоятельства.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных

государственных органов места, где наступили данные обстоятельства, иные

доказательства, признанные уведомленной стороной уважительными.

8.3. Срок выполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия, но не

более чем на один месяц. Если обстоятельства продолжаются более одного месяца,

стороны руководствуются условием п. 4.21. контракта.

8.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств сторона,

ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в

письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается

исполнить обязательства по контракту.

8.5. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое

извещение, то она не вправе ссылаться на данные обстоятельства.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от

ответственности за его нарушение.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в

соответствии с Гражданским законодательством РФ.

9.3. В случае заявления об одностороннем отказе от исполнения контракта

сторона обязана руководствоваться порядком расторжения контракта, установленным

в статье 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны обязуются взаимодействовать при изменении, расторжении

контракта, в том числе при применении мер ответственности и совершении иных

действий при нарушении сторонами условий контракта.

Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента его

заключения, действует по 11.07.2025 г., в части исполнения обязательств – до

полного исполнения.

10.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за

исключением случая, если новый Поставщик является его правопреемником по

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,

слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,

предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.4. Стороны признают, что к денежным обязательствам, возникшим между

сторонами в рамках настоящего контракта, положения статьи 317.1. Гражданского

кодекса Российской Федерации (проценты по денежному обязательству) не

применяются.

10.5. В части отношений сторон неурегулированных и непредусмотренных

контрактом стороны руководствуются законодательством Российской Федерации с

учетом специальных норм, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013

года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого

автономного округа «Ноябрьский колледж

профессиональных и информационных

технологий»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РОССИЯ, Ямало-Ненецкий

АО, город Ноябрьск, улица Изыскателей, дом 47-а

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1342, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Департамент финансов ЯНАО (ГБПОУ ЯНАО

«НКПиИТ» л/сч 875.11.000.2)

Номер единого казначейского счета УФК по

ЯНАО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

РКЦ Салехард г. Салехард БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс – приемная

(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон - юрисконсульт (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон/факс – бухгалтерия (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контрактный управляющий Азисова Айгуль

Климовна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_________________

ЭЦП

Поставщик:

Полное наименование

Адрес местонахождения:_____

___________________

ИНН___________________

КПП (при наличии)________

ОГРН___________________

Банковские реквизиты:

р/с___________________

к/с___________________

БИК___________________

ОКОПФ

ОКПО

ОКПД2

ОКАТО

ОКТМО

Адрес электронной почты:

Телефон:__________________

_________________

ЭЦП

Приложение № 1

к Контракту №________ от 20__г.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№

п/п

1.

Наименование товара/дополнительные обязательства

Поставщика

Страна происхождения

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.,

руб.

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

_________________

ЭЦП

____________________

ЭЦП

Сумма, руб.

Приложение № 2

к контракту № _____ от ______ 20__

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком,

Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1. Настоящие правила устанавливают порядок определения в контракте размера

штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее – штраф).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном в

соответствии с пунктами 3-9 настоящих правил, в том числе рассчитывается как процент

цены контракта или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения

контракта как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в

следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих

правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не

превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

превышает 10 млрд рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным

по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

(далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа

устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и

не менее 1 тыс. рублей.

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным

с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных

Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения

контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими

правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в

следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не

превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта

составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта

составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50

млн рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100

млн рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в

контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн

рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства,

которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к

исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере

5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона

контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде

штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения,

установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн

рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

контрактом, не может превышать цену контракта.

11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

_________________

ЭЦП

____________________

ЭЦП