Тендер - Поставка средств для мытья посуды №304372968

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• контракт_проект_средства[2].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 Просмотр сведений о закупке «Поставка средств для мытья посуды» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3606

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка средств для мытья посуды

Описание объекта закупки: Поставка средств для мытья посуды

Полная стоимость закупки (руб.): 5 184.00

Дата размещения закупки: 18.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок завершения подачи оферт: 21.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом государственного контракта

Срок исполнения контракта: 29.08.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, пр-кт Вознесенский д. 16, литера А

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024 (подписан Губернатором Санкт-Петербурга 02.12.2024). Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», код раздела 0113, код фонда 00, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с проектом государственного контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом государственного контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом государственного контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка Заказчиком производится в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поставки Товара с предоставлением документов о приемке.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Вознесенский, Д. 16 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Д.16/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4810

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Аверочкина

Имя Юлия

Отчество Анатольевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __ / 25

на поставку средств для мытья посуды

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

Санкт-Петербург «__» ______ 2025 г.

Государственная административно-техническая инспекция (далее - ГАТИ), именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице начальника инспекции Геращенко Алексея Владимировича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 г. № 223, с одной стороны, и __________________ (________) именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон N 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить средства для мытья посуды (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество, общая и единичная стоимость поставляемого Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. СРОК ПОСТАВКИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Сроки поставки Товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 г. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.3. Срок исполнения Контракта: 29.08.2025 года.

2.4. Условия поставки Товара: в соответствии с разделом 4 Контракта и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет ______ рублей __ копеек (_____________________), в том числе НДС % - _____ рубля __ копейки (________________) / НДС не облагается.

3.1.1. Цена Контракта определяется согласно Приложению № 1 к Контракту.

3.1.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе стоимость Товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этажи), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Источник финансирования Контракта: бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024 (подписан Губернатором Санкт-Петербурга 02.12.2024). Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», код раздела 0113, код фонда 00, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены и других условий Контракта возможно только в случаях и порядке, предусмотренных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – документ о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Авансирование не предусмотрено.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику в сроки, указанные в п.2.1 Контракта, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.2. Местом поставки Товара является: Санкт-Петербург, просп. Вознесенский, дом 16, литера А (далее – место поставки). Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 16:00 часов), в предварительно согласованное с Заказчиком время.

4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара Заказчику. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику документ о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заполненный в части, касающейся информации Поставщика.

К документу о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжны прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

а) товарная накладная/УПД;

б) счет на оплату поставленного Товара;

в) счет-фактура (при наличии);

г) копия действующего сертификата соответствия/декларации о соответствии на поставляемый Товар, выданного органом по сертификации Госстандарта (по товарам, требующим указанных деклараций/сертификатов).

4.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ.

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, по окончании приемки Заказчик подписывает документ о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи товарную накладную. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

Срок устранения недостатков начинает течь со дня получения Поставщиком либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке Товара.

4.8. Срок проведения Заказчиком приемки Товара – не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара согласно условиям Контракта и предоставления Поставщиком документов в соответствии с п. 4.3 Контракта. Срок оформления результатов такой приемки – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока проведения приемки Товара.

4.9. Заказчик вправе отказаться принимать Товар, поставка которого совершена с нарушением требований Контракта.

4.10. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами
и за свой счет в срок, установленный Заказчиком в документе об отказе в приемке Товара.

4.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

4.12. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком или Заказчиком.

4.13. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику со дня подписания Заказчиком документа о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.14. Внесение каких-либо изменений в текст документа о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, товарной накладной после их подписания Сторонами не допускается.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.1.4. одновременно с передачей Товара предоставить Заказчику документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.1.5. в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей незамедлительно письменно уведомлять об этом Заказчика.

К соисполнителям предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Поставщику. Поставщик несет полную ответственность за действия или бездействие привлекаемых им соисполнителей;

5.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения письменно уведомить об этом Заказчика;

5.1.7. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Контракта, предоставить Заказчику:

- информацию о телефоне, факсе, адресе для корреспонденции, адресе электронной почты Поставщика, на которые следует отправлять письма, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически важные сообщения, связанные с исполнением Контракта.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. требовать своевременной оплаты по Контракту в случае полного исполнения своих обязательств;

5.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

5.2.5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

5.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта;

5.3.3. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

5.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5.4.7. привлекать третью сторону для проверки качества поставленных Товаров;

5.4.8. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товаров правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6.4. Поставщик гарантирует поставку Товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.5. Все поставляемые Товары должны быть новыми, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей.

6.6. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, обнаруженные в пределах срока годности, установленного в Техническом задании, с момента подписания документа о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара, неправильной его эксплуатации.

6.7. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество Товара не соответствует требованиям Технического задания, отраслевых норм и правил, с отступлениями, ухудшившими качество Товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки в срок, установленный Заказчиком.

6.8. Иные гарантии качества могут быть предусмотрены в Техническом задании.

7. Ответственность сторон и иные последствия
нарушениЯ обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 - 7.5 Контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей
и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно).

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Контракта.

8.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон следующих условий Контракта:

8.3.1. Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, ассортимента и качества Товара, также иных условий Контракта.

8.3.2. Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика количества поставляемого по Контракту Товара не более чем на 10 (десять) процентов.

8.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, и пунктом 6.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае признания в соответствии с законодательством утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема поставляемого по Контракту Товара.

8.3.4. Иных условий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда и в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

8.5. Заказчик вправе расторгнуть Контракт путем принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.5.1. Нарушения сроков, установленных пунктом 2.1 Контракта, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.5.2. Нарушения пунктов 5.1.1 - 5.1.4 Контракта.

8.5.3. Двукратной поставке Товара ненадлежащего качества и/или количества.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, распоряжения и действия органов власти, препятствующие выполнению Контракта, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств Сторон по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.

9.2. Поставщик незамедлительно извещает Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9.4. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

9.5. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

9.6. В случае наложения государственными органами в установленном порядке ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки Товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

9.7. В случае начала реорганизации Поставщика, он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

9.8. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

9.9. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.10. Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с настоящим Контрактом должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлены курьером по адресу для корреспонденции, указанному в разделе 10 Контракта, либо вручены под подпись надлежащим образом уполномоченному представителю адресата.

В случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в результате чего получить подтверждение получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет, тем не менее, считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

9.11. Документы, связанные с исполнением Контракта, в том числе счета, письма, претензии (за исключением отчетных документов по исполнению Контракта) переданные по факсу с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления факсимильных копий в порядке, предусмотренном п. 9.10 Контракта.

9.12. Поставщик должен соответствовать требованиям части 1 статьи 31
Закона N 44-ФЗ.

9.13. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

9.14. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

9.15. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы по исполнению Контракта решались путем переговоров. Срок ответа на претензию – 3 (три) рабочих дня с момента ее получения.

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия по Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.16. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание».

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № ____

от «___» _____ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта ______ рублей __ копеек (______________________________), в том числе НДС % - _____ рубля __ копейки (_______________________________) / НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту № __

от «__» ________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: поставка средств для мытья посуды (далее – Товар).

1.2. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПЕС 2008) (далее – ОКПД2), с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

ОКПД2 20.41.32.111 Средства для мытья посуды;

ОКПД2 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки.

1.3. Установленное Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) ограничение на закупку Товара согласно Приложение № 2 к Постановлению № 1875 не применяется, на основании п.п «г» п. 7 Постановления № 1875.

2. Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.2. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать количеству Товара, указанному в п.3 настоящего Технического задания.

2.3. Поставка Товара осуществляется в стандартной упаковке, если это предусмотрено производителем, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

2.4. Эксплуатационная документация (если применимо), в том числе руководство по эксплуатации на русском языке должна быть вложена в потребительскую упаковку вместе с изделием.

2.5. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки:

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - Товары бытовой химии. Общие технические требования;

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды.

2.6. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

3. Требования к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Характеристики показателей определены дополнительно к КТРУ в соответствии с пунктом 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью указания конечного каталожного наименования (ККН) и для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Место поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Срок поставки: Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 16:00 часов), в предварительно согласованное с Заказчиком время. Помещения Заказчика на 3 этаже, подъем на этажи по лестнице.

6. Порядок приемки:

После доставки Товара по адресу, указанному в Техническом задании, Заказчик принимает Товар.

Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную (или универсальный передаточный документ), Акт о приемке товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(заполненный в части, касающейся информации Поставщика) (далее – документ о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), счет, счет-фактуру (при наличии) и иные документы подтверждающие качество и безопасность Товара. Отчетные документы Поставщика должны содержать указание на реквизиты государственного контракта.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ.

При отсутствии претензий по количеству и качеству поставленного Товара, Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Товара, на основании результатов проведенной экспертизы подписывает товарную накладную и документ о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке Товара, в котором фиксирует перечень замечаний (недостатков поставки Товара), сроки их устранения Поставщиком, и направляет его Поставщику.

Срок устранения недостатков начинает течь со дня получения Поставщиком либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке Товара.

7. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Начальник общего отдела Николаев А.О.