Тендер - Поставка соли технической Галит №307903431

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Алтайский крайМесто поставки (адрес):Алтайский край, железнодорожная станция Цаплино (код 84060)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.09.2025 по 09.09.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_Договор_Поставка_соли_Галит

ПРОЕКТ

Договор

на поставку соли технической Галит

ЗАТО Сибирский «___» _____________2025 г.

Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (МУМКП) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Суровикина Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________,

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иными нормативными правовыми актами,

на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ________ № _______

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик, обязуется поставить и передать Заказчику соль техническую Галит (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.2. Поставка товара осуществляется в полувагоне. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, прошедшим предпродажную подготовку, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге, не ранее 2024 года выпуска.

1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

1.4. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.5. Поставщик должен поставить товар в сроки, предусмотренные Договором, доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

1.6. Гарантия качества предоставляется на весь объем поставляемого Товара. Гарантийный срок хранения – не менее ____ лет.

В период гарантийного срока, в случае обнаружения недостатков в Товаре, Поставщик, в течение 30 календарных дней от даты получения письменного уведомления, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену непригодного к применению Товара. В случае, если поставленный Товар не мог использоваться Заказчиком из-за выявленных в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться.

1.7. Место поставки товара: Алтайский край, железнодорожная станция Цаплино (код 84060)

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена договора составляет ___________ рублей ____ копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%): ________ рублей _____ копеек / НДС не облагается.

Если участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. В общую цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость сборки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Оплата производится за счёт средств муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия.

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре (раздел 13) расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по договору не предусмотрены.

2.4.4. Оплата за фактически поставленный и принятый Заказчиком товар, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара, товарной накладной и/или универсального передаточного документа (УПД), или счета-фактуры (при наличии).

При несвоевременной передаче Поставщиком Заказчику счетов на оплату товара Заказчик не несет ответственности за своевременность оплаты товара. В этом случае срок на оплату начинает течь с даты получения соответствующего счета Заказчиком.

2.4.5. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.4.6. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6. договора, оплата поставленного товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки обязательств по договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору. В случае подписания Сторонами Акта сверки обязательств по договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт сверки обязательств по договору, указанный в п. 2.5 договора, Заказчик вправе не производить оплату по договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе вычитать при оплате поставленного Товара из цены договора сумму неустойки (штрафа, пени) и произвести зачет встречных однородных требований, предварительно уведомив об этом Поставщика. В этом случае, Заказчик производит оплату по договору на основании платёжного документа, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, уменьшенная на сумму неустойки (штрафа, пени), и подлежащая оплате Поставщику по договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Контролировать качество товара, поставляемого Поставщиком, привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

3.1.3. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке поставленного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, а также требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 (пяти) дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. При этом под скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по договору товара в соответствии с условиями договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Своевременно поставить товар надлежащего качества.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет по адресу, указанному в п. 1.7. договора, представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару, сертификаты качества, сертификаты соответствия, и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение №1). По требованию Заказчика своими средства и за свой счет, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

4.2. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком акта приема-передачи, товарной накладной и/или универсального передаточного документа (УПД), или счета-фактуры (при наличии).

4.4. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать платёжные документы в порядке, установленном договором.

4.5. В случае, если в п. 11.1. договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по договору, в котором указываются сведения о прекращении действия договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку.

Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 договора, при поставке товара передаёт Заказчику комплект оригиналов платежных документов (акт приема-передачи товара, товарная накладная и/или универсальный передаточный документ (УПД), или счет-фактура (при наличии)) и другие документы, относящиеся к товару, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.

Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным договором.

Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. Представитель Заказчика, в присутствии приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1 договора), а также проверку целостности упаковки, осмотр товара.

5.4.2. При внешнем осмотре товара (п. 5.4.1 договора) проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение №1) с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1 договора).

5.4.3. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.5 договора.

5.4.4. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.5. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.4.6. Поставщик в течение 10 календарных дней обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору. Некачественный и (или) некомплектный товар считается не поставленным.

5.4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара в целом подтверждается Заказчиком подписанием акта приема-передачи товара, товарной накладной и/или универсального передаточного документа (УПД), или счета-фактуры (при наличии).

Заказчик подтверждает приемку товара - подписывает указанные в настоящем пункте документы - в течение 5 дней после фактической поставки товара.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их поставки Заказчику несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его поставки.

5.9. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора товара, несет Поставщик.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Способами обеспечения исполнения договора являются безотзывная банковская гарантия, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Переданная Заказчику независимая гарантия не возвращается Поставщику после исполнения договора.

6.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до заключения договора. Размер обеспечения исполнения договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек (____ процентов начальной (максимальной) цены договора).

6.4. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное пропорционально стоимости выполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, до полного исполнения договора при условии отсутствия предъявленных Заказчиком Поставщику неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, возвращаются по заявлению Поставщика в сроки, предусмотренные пунктом 6.10 договора (в случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком).

6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в таком же размере.

6.6. Непредставление обеспечения исполнения договора в установленный срок в соответствии с пунктом 6.5 договора признается существенным нарушением договора Поставщиком и является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по договору.

6.8. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Поставщика.

6.9. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, после удержания Заказчиком необходимой суммы, возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.10 договора. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, удовлетворение требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по договору, происходит на условиях, предусмотренных договором, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).

6.10. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору обеспечение исполнения договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. Неисполнение Поставщиком условий договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, начисляются штрафы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не более одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.11. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 5 (пяти) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями или электронными подписями уполномоченных лиц Сторон.

9.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По получении претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

9.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить:

- предусмотренный договором объем закупаемых товаров не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, или цена единицы товара, при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, не должна превышать цену единицы товара, указанную в договоре;

- сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

- цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;

- иные существенные условия договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом изменение предмета договора, в том числе состава спецификации к договору (при наличии) не допускается.

10.3. Расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда, либо в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 ноября 2025 года (включительно), за исключением обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. К Договору прилагаются:

Приложение №1 – Спецификация;

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар.

Если договор заключен на выполнение работ (оказание услуг), в отношении которых установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, соответственно выполняемой (оказываемой) российским лицом, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.

12.8. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан и соответственно не принят, и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт сверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № от «___» ____________2025 г.

Спецификация

(БУДЕТ ЗАПОЛНЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА С УЧЕТОМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_Поставка_Соли_Галит - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку соли технической Галит

Заказчик: Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие

Алтайский край, ЗАТО Сибирский, 2025

Аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия (далее Положение), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации аукциона в электронной форме, участниками которого

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку соли технической Галит

Вниманию участников: данный аукцион в электронной форме проводится ТОЛЬКО для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Предмет договора, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги: Поставка соли технической Галит, в количестве 69 тонн.

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Алтайский край, железнодорожная станция Цаплино (код 84060)

Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется железнодорожным транспортом в полувагоне.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, прошедшим предпродажную подготовку, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге, не ранее 2024 года выпуска.

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Поставщик должен поставить товар в сроки, предусмотренные Договором, доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Наименование и характеристика поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантия качества предоставляется на весь объем поставляемого товара. Гарантийный срок хранения не менее 5 лет.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах: В общую цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей 23 копейки.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: произведено методом сопоставимых рыночных цен (приложение № 2 к документации аукциона в электронной форме).

Срок и условия оплаты товара: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата за фактически поставленный и принятый Заказчиком товар, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара, товарной накладной и/или универсального передаточного документа (УПД), или счета-фактуры (при наличии).

Техническое задание находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Приложение № 3

к документации аукциона в электронной форме, участниками которого

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Инструкция по заполнению заявки

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

При заполнении столбца «Значения показателей, которые не могут изменяться участником при подаче заявки» для товаров, предлагаемых к поставке, участник должен предложить товары с характеристиками, соответствующими установленным документацией электронного аукциона, в редакции заказчика.

При заполнении столбца «Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, при определении которых участником могут не использоваться точные цифровые или иные параметры» участник для товаров, предлагаемых к поставке, может не указывать точные цифровые или иные параметры.

При заполнении столбца «Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, при определении которых участником используются только точные цифровые или иные параметры» для товаров, используемых при выполнении работ, участник должен предложить товары с конкретными характеристиками, установленными аукционной документацией.

Инструкция по заполнению заявки применяется для столбца таблицы «Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, при определении которых участником используются только точные цифровые или иные параметры»:

Участнику аукциона в электронной форме в первой части своей заявки на участие в аукционе в электронной форме на каждую единицу товара, предлагаемого к поставке, являющуюся отдельно производимым товаром, для которого установлены заказчиком требования к его характеристикам необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования и сослагательного наклонения, наличие слов «должен», «типа», «эквивалент», «аналог», «превышать», «как минимум»). Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия Единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.

При формировании первой части заявки участник аукциона в электронной форме указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции. При указании конкретных характеристик участник обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным. Участник аукциона в электронной форме в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения. При формировании заявки, при наличии в технической части аукционной документации показателей, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник должен предложить показатель, превышающий такое значение.

При наличии в аукционной документации показателей, сопровождающихся «менее», «

В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон» либо символом «÷» участник также указывает неизменное диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее», «не уже» или иными перечисленными в настоящем разделе, участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком), в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не более» или иными перечисленными в настоящем разделе, участник может предложить значение диапазона, равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком).

При указании в аукционной документации показателя, сопровождающегося терминами «от», «минимальное значение», «как минимум», указанное заказчиком значение является минимальным, участник аукциона в электронной форме должен указать конкретный показатель равный или более/выше заявленного заказчиком значения. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «до», «максимальное значение», указанное заказчиком значение является максимальным, участник аукциона в электронной форме должен указать конкретный показатель равный или не более/не выше заявленного заказчиком. Исключением является указание на значения температуры товара или материала.

Показатели, сопровождающиеся словами «не более», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не шире» являются максимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком.

Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», «не ниже», «не уже» являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком.

В случае, если заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований, товарных знаков или характеристик товара, участник аукциона в электронной форме обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики сопровождаются символом «,» «/», словом «или». В случае, если символ «,» или «;» применяется между неоднородными характеристиками, участник должен указать все характеристики из перечисленных.

Символ «±», применяемый при указании размеров товаров, означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит.

Знаки «( ) - скобки» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.

При указании в требованиях к товарам характеристик с использованием соединительного союза «и» участник должен предложить товар, сочетающий в себе обе характеристики одновременно. При указании в требованиях к товарам характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к поставке товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей. В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.

Единая комиссия заказчика может при рассмотрении первых частей заявок по собственной инициативе проверить соответствие предложенных значений показателей товаров, предлагаемых к поставке, и торговых марок.

В случае предоставления недостоверных сведений, заявка на участие в аукционе в электронной форме может быть признана несоответствующей требованиям аукционной документации, что влечет за собой отказ участнику закупки в допуске к участию в аукционе в электронной форме.

Не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике аукциона в электронной форме, позволяющих его идентифицировать.

Обоснование_НМЦД_-_Поставка_соли_.xls