Тендер - Поставка реактивов №314387519

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики_(Описание_объекта_закупки)xx

Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку реактива

(ОКПД2 20.59.52.194)

- Посмотреть таблицу с данными

шт.

1

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.

Обоснование_и_определение_цены

Обоснование и определение цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Поставка реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Специалист по закупкам Нехлопочина М.А.

Контракт_(постоплата_100%)xx

КОНТРАКТ № ______

ИКЗ_____________________________

г. Москва «___»___________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никитюка Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить _________________________ (далее «Товар») в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик оплачивает поставленный по настоящему Контракту Товар в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

1.3. Существенными условиями Контракта для Сторон, в том числе являются: цена, сроки, качество Товара, количество Товара, гарантии качества Товара.

2. Цена Контракта.

2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС / либо НДС не облагается на основании ______________.

Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Товар оплачивается Заказчиком по ценам, определенным Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

2.6. Затраты на транспортировку, разгрузку, подъем на этаж, гарантию, налоги, сборы, таможенные и страховые (если они есть) расходы включены Поставщиком в цену поставляемого Товара.

2.7. Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять цену Контракта. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Порядок расчетов.

3.1. Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчету.

3.2. Оплата Товара, поставленного по настоящему Контракту, осуществляется на основании счета или счета-фактуры и Товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД) в следующем порядке:

- 100 (Сто) % суммы Контракта в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с п. 4.7 настоящего Контракта.

3.3. Во всех платежных, расчетных и отчетных документах должны быть указаны реквизиты настоящего Контракта и наименование Заказчика.

3.4. В случае нарушения условий, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату поставленного Товара по причине ненадлежащего оформления документов и потребовать их переоформления. В этом случае сроки оплаты переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательства по предоставлению документов.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате в соответствии с Контрактом считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Условия поставки Товара.

4.1. Поставка Товара осуществляется в течение _____________ (_____________) календарных дней с даты заключения Контракта.

4.2. Поставка Товара осуществляется по адресу : г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14.

Время приемки Товара Заказчиком: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени.

Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара, доставленного в несогласованное Сторонами время.

4.3. О дате поставки Поставщик извещает лицо, ответственное за исполнение обязательств по настоящему Контракту со стороны Заказчика: Цёменко Елена Ивановна по телефону
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Контактное лицо со стороны Поставщика: ________________, тел. _________________, e-mail: ________________.

4.4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и утраты Товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.5. Каждая отдельная единица упаковки Товара должна быть маркирована следующей информацией: 1) № и дата отгрузочной накладной; 2) № и дата Контракта, по которому была проведена отгрузка.

4.6. Поставка Товара Заказчику и все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет, собственными силами и техническими средствами.

4.7. Моментом исполнения всех обязательств Поставщиком по настоящему Контракту считается факт передачи Заказчику Товара и всех сопроводительных документов, предусмотренных настоящим Контрактом, что подтверждается подписанной Сторонами Товарной накладной или УПД.

4.8. При поставке Товара Поставщик обязан передать Заказчику сертификаты соответствия Товара ГОСТ или другим стандартам, копии сертификатов качества (при необходимости), документы, подтверждающие страну происхождения Товара, оригиналы Товарной накладной или УПД, оригинал счета или счета-фактуры.

4.9. Приемка Товара Заказчиком, подписание Товарной накладной или УПД осуществляется при условии поставки Товара в установленный Контрактом срок и соблюдения всех требований по качеству Товара.

Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.10. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

4.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания оригинала Товарной накладной или УПД Заказчиком.

4.12. Приемка Товара Заказчиком производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. У уполномоченного представителя Поставщика должен иметься документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени Поставщика. По просьбе Заказчика Поставщик производит выборочное или полное вскрытие упаковки поставленной партии Товара в целях выявления соответствия поставленного Товара требованиям Заказчика и выявления дефектов поставленного Товара.

4.13. Заказчик имеет право не принимать немаркированный Товар, либо Товар, маркированный с нарушениями требований законодательства или условий Контракта.

5. Гарантия. Качество Товара.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик гарантирует:

а) что поставляемый Товар соответствует мировому техническому уровню для данного вида Товара;

б) высокое качество материалов, которые используются для изготовления Товара;

в) что поставляемый Товар изготовлен в полном соответствии со спецификацией;

д) что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.3. Качество поставляемого по настоящему Контракту Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и условиям Контракта. Срок гарантии качества не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика и не менее срока, установленного изготовителем.

5.4. В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока при его эксплуатации, Поставщик производит диагностику, далее замену некачественного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае необходимости доставки Товара в сервисный центр Поставщика и обратно, эту доставку обеспечивает Поставщик за свой счет.

5.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного Товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного Товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный Товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика. После замены некачественного Товара течение гарантийного срока на Товар начинается заново.

5.7. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товара на склад Заказчика и подписания им Товарной накладной или УПД в письменной форме. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

5.8. Расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности, несет Поставщик.

6. Обязанности Сторон.

6.1. Обязанности Поставщика:

6.1.1. Передать Товар Заказчику по адресу и в срок в соответствии с условиями настоящего Контракта;

6.1.2. Передать сопутствующие документы одновременно с Товаром, который по качеству и описанию соответствует требованиям настоящего Контракта;

6.1.3. Передать Товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц;

6.1.4. Предоставить по требованию Заказчика полную и точную информацию о Товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту;

6.1.5. Поставщик согласен на проверки органов финконтроля (ч.3 ст. 266.1 БК).

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. При отсутствии претензий по поставке, Заказчик обязан своевременно подписывать документы, сопутствующие поставке Товара;

6.2.2. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

6.2.3. Осуществить своевременную оплату Товара в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийных) по Контракту устанавливается в размере 10 % от цены Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей 00 копеек.

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.3 Контракта.

7.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы оплаты по Контракту.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.10. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей 00 копеек.

7.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. Неустойка, применяемая к Поставщику, носит штрафной характер, в связи с чем, убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение и ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. Поставщик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика о том, что:

7.15.1. он обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно и всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Контракта; им выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и исполнения Контракта; лицо, осуществляющее подписание Контракта от его имени, обладает необходимыми и достаточными для этого полномочиями;

7.15.2. он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения Контракта, соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним конфликта интересов;

7.15.3. он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Контракта действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды;

7.15.4. заключая Контракт, он имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Контракту;

7.15.5. на дату подписания настоящего Контракта он соответствует предъявляемым единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным ч. 1 ст. 31, и требованиям к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

7.16. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пункте 7.15 Контракта, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

7.17. Указанные в пункте 7.16 Контракта убытки подлежат уплате Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в разделе 7 настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти и управления, устанавливающих обязательные для одной из Сторон требования, исполнение которых приведет к невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту.

В случае действия непредвиденных и не зависящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы срок поставки по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств.

8.2. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего Контракта.

9. Изменение условий Контракта. Расторжение Контракта.

9.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Контрактом, а также в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Контракта, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Контракта, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Контракта, в том числе:

9.3.1. существенного (более 10 (десяти) календарных дней) или неоднократного (два и более раза) нарушения сроков поставки Товара или предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Контрактом;

9.3.2. поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.3.3. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней;

9.3.4. в случае выявления факта несоответствия Поставщика заверениям об обстоятельствах, перечисленным в п. 7.7 Контракта.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Настоящий Контракт считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. В случае, когда направленное Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Контракта будет считаться дата направления Заказчиком Поставщику уведомления о расторжении Контракта.

9.7. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Контракту.

9.8. Изменение существенных условий договора при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 44-ФЗ, недопустимо.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Конфиденциальность.

11.1. В рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся хода выполнения настоящего Контракта и результатов исполнения обязательств Сторонами, а также информация, передаваемая Сторонами друг другу для исполнения настоящего Контракта. Указанное положение не касается сведений, которые являются общедоступными ко времени их использования или разглашения; становятся общедоступными (иначе, чем путем их незаконного разглашения); помимо Заказчика предоставлены Поставщику иным лицом, которому они стали доступны законным путем.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего Контракта, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия (расторжения) Контракта.

12. Дополнительные условия.

12.1. Поставщик ни полностью, ни частично не может передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.

Наличие соисполнителей не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по настоящему Контракту.

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, оформляется с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении).

12.3. Во всем, что не было предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменном виде извещать друг друга.

• Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.6. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме.

12.7. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.8. Дата и номер Контракта указываются Сторонами в первичных учетных документах, а также в соглашениях, уведомлениях, в деловой переписке в рамках исполнения настоящего Контракта.

12.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

13. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___

от «___» _____________20___ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% в сумме ______ (__________) рублей______копеек) / НДС не облагается.

В случае, если Поставщик не является налогоплательщиком НДС, указывается основание.

- Посмотреть таблицу с данными