Тендер - Поставка реагентов и реактивов для лабораторных исследований: №305789607

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕП

г. Кемерово от «_______» ________________ 2025 г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» (ГАУЗ КОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гатина Вадима Раисовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии Положением «О закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ КОКБ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты и реактивы для лабораторных исследований:

- Посмотреть таблицу с данными

(далее по тексту- продукция (товар), а Заказчик принять продукцию (товар) в соответствии со счетом/ счетом-фактурой, товарной накладной или универсальным передаточным документом и оплатить согласно условиям настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Сумма договора составляет _______________ (_________________________________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС __________________________________________.

2.2. Цена договора сформирована с учетом стоимости продукции (товара), указанного в пункте 1.1. настоящего договора, расходов на перевозку, доставку продукции (товара) к месту нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочных работ, переноски и складирования продукции (товара) в помещениях Заказчика, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

2.3. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим договором количества продукции (товара) и иных условий исполнения настоящего договора.

2.4. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов количество всей предусмотренной договором продукции (товара) при изменении потребности в продукции (товаре), на поставку которой заключен договор. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству продукции (товара), исходя из установленной в договоре цены единицы продукции (товара), но не более чем на 20 (двадцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества продукции (товара), Стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы продукции (товара). Цена единицы дополнительно поставляемой продукции (товара) или единицы продукции (товара) при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемой продукции (товара) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такой продукции (товара).

2.5. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента поставки продукции (товара) на основании выставленного Поставщиком счета/счета-фактуры, подписанной Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА)

3.1. Поставка продукции (Товара) осуществляется Поставщиком с момента заключения настоящего договора до «28» декабря 2025 г. (по заявке Заказчика) в рабочие дни с 8-00 час. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. местного времени отдельными партиями, указанными в письменной заявке Заказчика. Срок выполнения заявки – 3 рабочих дней от даты поступления заявки от Заказчика. Не заказанная продукция (товар) не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

3.2. Наименование, количество, ассортимент партии продукции (Товара) определяет Заказчик, исходя из своих потребностей.

3.3. Продукция (товар) доставляется Поставщиком по адресу: Кемеровская область ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22, медицинский склад.

3.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) продукции (Товара), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками продукции (Товара), указанными в договоре.

3.5. Продукция (Товар) считается поставленным, а Поставщик – выполнившим свои обязательства по поставке продукции (Товара) с момента подписания Сторонами товаросопроводительных документов.

3.6. Поставка продукции (товара) ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, поступившая продукция (товар) в счет поставки по договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки продукции (товара) надлежащего качества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. 1. Поставщик обязуется:

4.1.1. известить Заказчика о точном времени и дате поставки продукции (товара) телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.2. передать продукцию (товар) Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.3. поставить продукцию (товар) Заказчику собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет;

4.1.4. осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет;

4.1.5. при поставке продукции (Товара) передать Заказчику комплект документов: оригиналы счета/счета-фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа.

4.1.6. устранять за свой счет в пределах гарантийного срока (срок годности) недостатки продукции (товара) и некомплектность в течение 7 (семи) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком;

4.1.7. по требованию Заказчика заменить продукцию (товар) на продукцию (товар), соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

4.1.8. При отсутствии документа, удостоверяющего качество продукции (Товара), поступившая продукция (Товар) в счет поставки по договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять и оплатить поставленную продукцию (товар) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА)

5.1. Продукция (Товар) должна быть новой, не использованной и не восстановленной, а также не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.2. Приемка и оценка качества продукции (товара) осуществляются в полном соответствии с требованиями, установленными инструкциями о порядке приемки продукции (товара).

5.3. Упаковка продукции (товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

5.4. С каждым комплектом продукции (товара) поставляется документация на русском языке (копии соответствующих сертификатов или деклараций соответствия и/или регистрационных удостоверений (если продукция (товар) подлежит сертификации или декларации и/или регистрации)).

5.5. Качество и безопасность продукции (Товара), функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции (Товара) должны соответствовать нормативной и технической документации Российской Федерации, требованиям действующих технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерацией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % цены договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.5. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % цены договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.2.В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 календарных дней от даты ее получения.

7.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, неурегулированные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области- Кузбасса.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

8.4. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня подписания Сторонами по «31» декабря 2025г., а в части финансовых расчетов – до полного исполнения обязательств Заказчиком.

8.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

8.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.7. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Сторона, инициирующая одностороннее расторжение договора, должна уведомить другую Сторону надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленной продукции (товара) с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. Затраты на проведение контроля качества и идентификации поставляемой продукции (товара) относятся целиком за счет Поставщика.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленной продукции (товара) с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам независимой экспертизы поставленной продукции (товара) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными