Тендер - Поставка реагентов для бассейна №314836816

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 Просмотр сведений о закупке «Поставка реагентов для бассейна » Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57440

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Часть 15 пункт 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка реагентов для бассейна

Описание объекта закупки: Согласно условиям Договора

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.04

Дата размещения закупки: 16.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:48

Срок завершения подачи оферт: 17.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:47

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Договора

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 1500, код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты: Согласно условиям Договора

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условиям Договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 68"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Наставников, Д. 20 К. 1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПРОСПЕКТ НАСТАВНИКОВ, ДОМ 20/КОРПУС 1

Информация о контактном лице Контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс

Электронная почта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

Фамилия Романова

Имя Ольга

Отчество Анатольевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

4._Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными2._Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ

Обоснование начальной максимальной цены ДОГОВОРА

НА поставку реагентов для бассейна

ДЛЯ Санкт-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Детская городская поликлиника № 68»

ДЛЯ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2025 ГОДУ.

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора
на поставку реагентов для бассейна для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 68» для нужд Санкт-Петербурга в 2025г.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с направлением запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет") Заказчиком был направлен запрос от 11.09.25г. № 31/25 о предоставлении ценовой информации 5-ти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). В ответ на запрос получены от 3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей) коммерческие предложения: от 11 09.2025г; Вх. №№ 255.1; № 255.2 и № 255.3

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник отдела материально-

технического снабжения СПб ГБУЗ ДГП № 68 ___________________/Чернышев И.М./

Руководитель контрактной службы _______________/Константинова М.А./

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_реагенты

ДОГОВОР № ____________

на поставку реагентов для бассейна

для Санкт-Петербургского государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 68»

для нужд Санкт-Петербурга в 2025году

Санкт - Петербург «__»_______2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 68», в лице начальника отдела материально-технического снабжения Чернышева Ивана Михайловича, действующего на основании Доверенности № 01-15/Д от 17.02.2025 г., и _______________________________________________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договоро нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка реагентов для бассейна для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 68» для нужд Санкт-Петербурга в 2025 году.

1.2. Основанием заключения настоящего Договора является подпункт 2.1 пункт 12 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 68» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.3. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку реагентов для бассейна(далее – Товар) для Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Товар, предусмотренный настоящим Договором. Ассортимент, количество,цена Товара указаны вСпецификации (Приложении №1 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена по настоящему Договору составляет _________ руб.______ коп., в том числе НДС _________ руб.____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание) и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы, в том числе расходы на упаковку, перевозку, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж), перенос Товара в соответствующее помещение Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

Установленная Договором цена не может быть изменена в одностороннем порядке.

2.3. Источник финансирования Договора: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.

2.4.Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.

2.5.Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком (по факту поставкикаждой партии товара) в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта (актов) сдачи-приемки Товара, на основании предоставленного Поставщиком Заказчику подписанного счета, счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС) или универсального передаточного документа (далее УПД). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. В случае неисполнения Поставщиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе произвести оплату Товара по договору с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику(юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

МЕСТО И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «31» декабря 2025 года.

3.2. Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

3.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

3.4. Местом поставки Товара является: СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68», Детское поликлиническое отделение № 69:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 32 кор,1

3.5. Сроки поставки Товара: в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора.

4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1.Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в заявке, а также выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.

4.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.

4.3. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.

4.5. Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

5.СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ.

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

5.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств)

5.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии постановлениемПравительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

5.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.2. Требования к упаковке и маркировке Товара:

5.2.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-технических документов.

5.2.2.Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Договоре и в сопроводительных документах Поставщика.

Приемка Товара включает:

- проверку соответствия ассортимента, количества, качества, цены поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Договором;

- проверку полноты и правильности оформления товарной накладной;

- контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки;

- проверку наличия документов, удостоверяющих качество Товара: сертификата соответствия или декларации о соответствии, иных документов подлежащих передаче Заказчику по условиям настоящего Договора.

6.2. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику подписанные оригиналы товарных накладных, акта сдачи-приемки товара, счетов-фактур, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, иные документы, подлежащие по условиям настоящего Договора передаче Заказчику одновременно с поставкой Товара.

6.3. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) товара и получения документов, указанных в п. 6.2. Договора, осуществляет приемку поставленного товара, проверяет предоставленные Поставщиком документы, проводит экспертизу выполнений условий Договора (поставленного товара) и подписывает товарные накладные и акт сдачи-приемки товара.

6.4. Сдача-приемка Товара осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора.

6.5. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 6.2. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, а также при выполнении Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора Заказчик подписывает товарные накладные и акт сдачи-приемки Товара.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 6.2. Договора, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора и сроков их устранения (далее – мотивированный отказ).

6.7. Поставщик обязан устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) своими силами и за свой счет в срок, установленный в мотивированном отказе и повторно поставить товар Заказчику.

6.8. Акт сдачи-приемки Товара подписывается Заказчиком после полного устранения Поставщиком нарушений условий настоящего Договора, указанных в мотивированном отказе.

6.9. В случае повторного выявления входе приемки Товара нарушений условий настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

6.10. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

6.11. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть:

несоответствие количества Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору – фактически поставленному;

отсутствие документов, подтверждающих соответствие Товара: сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по настоящему Договору, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

отсутствие паспортов, иной документации, требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

неправильное оформление документов.

6.12. Товар считается принятым после подписания Заказчиком товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

7.1.2.Осуществить приемку поставленного Товара по результатам экспертизы выполнения условий Договора.

7.1.3. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

7.1.4. Письменно извещать Поставщика об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. Отказаться от приемки Товара (части партии Товара), не соответствующего условиям Договора с отнесением на Поставщика расходов по его вывозу с территории Заказчика и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям Договора.

7.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

7.2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

7.2.5. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.

7.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик при оплате Договора вправе руководствуясь положением статьи 308 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Договору в сумме, уменьшенной на размер неустойки (пеней, штрафов) не уменьшая при этом цену Договора.

7.2.7. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Договора требовать от полномочных представителей Поставщика представления разъяснений в отношении соответствия поставленных Товаров условиям Договора.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора.

7.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

7.3.4. Одновременно с передачей Товара представить Заказчику сопроводительные документы: счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС), товарные накладные (или УПД) и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

7.3.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену.

7.3.6.Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

7.4.2. Осуществить досрочную отгрузку Товара по согласованию с Заказчиком и на основании заявки Заказчика.

7.4.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Договора.

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

8.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательствзаказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа –

1000 рублей;

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. Ответственность Поставщика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.3.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителя по осуществлению закупки у СМСП, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.5. настоящего Договора).

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), размер штрафа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Удержание пени (штрафов) за нарушение обязательств по Договору производится Заказчиком с Поставщика на основании претензии Заказчика и в соответствии с п.7.2.6. настоящего Договора.

8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем Договоре неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение вотдельности.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГОДНОСТИ ТОВАРА.

9.1.Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.2. Договор заключен в электронном виде. По согласованию сторон Договор может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1 «Спецификация»

12.2. Приложение №1 «Характеристики товара»

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________________

от «__» _______2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ________________

от «__» _______2025 года

Характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными