Тендер - Поставка реагента противогололедного №311764509

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_в_ЭМ_(1).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 Просмотр сведений о закупке «Поставка реагента противогололедного» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0998

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка реагента противогололедного

Описание объекта закупки: Реагент противогололедный

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 02.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:02

Срок завершения подачи оферт: 03.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:02

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №33», по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Королева,д.3,корп.1., а так же обособленные структурные подразделения, расположенные по адресам:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, В.О. ул. Наличная, д. 27 (СПО «Василеостровское»);▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,г. Санкт-Петербург, ул.Рентгена ,д.23 (СПО «Петроградское»);▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект ,д.178 (СПО «Московское»)

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Королёва, Д. 3 К. 1 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОРОЛЁВА, 3/1 ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0082

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Варганова

Имя Олеся

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Проект

Контракт № _________

Санкт-Петербург от «___» ___________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 33», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о Контрактной системе) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку противогололедного реагента (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его количество и технические показатели определяются Спецификацией (приложение N 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара производится после заключения Договора. Товар поставляется отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика. Заказчик подает заявку на поставку Товара Поставщику в письменной форме (с проставлением даты в заявке) с указанием необходимого ему количества товара, адреса согласно спецификации договора (по электронной почте, факсимильной связи и по иным, предусмотренным действующим законодательством каналам связи). Срок поставки товара по вышеуказанной заявке составляет 3 (три) дня с момента направления Заказчиком заявки в адрес Поставщика. Количество заявок – не более 5. [1]

1.4. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург пр-кт. Королева дом 3 корп. 1, а также в обособленные структурные подразделения Заказчика, расположенные по адресам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург, Ленинский пр., д. 178 (СПО «Московское»);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, В.О. ул. Наличная, д.27 (СПО «Василеостровское»);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 23 (СПО «Петроградское»),

по рабочим дням Заказчика с 09 ч.00 м. до - 16 ч.00 м (далее - Место доставки).

1.5. Единые требования к Поставщику установлены в соответствие с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Приложение № 2 к Контракту).

1.6. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей, в том числе НДС: ______ рублей (либо - НДС не облагается [2] ).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, с учетом расходов, связанных с поставкой Товара, утилизации упаковки, а так же погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата за поставленный Товар производится по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) на основании данных документов, подтверждающих поставку товара (счетов/ счетов-фактур [3] /, УПД [4] /товарных накладных) по реквизитам, указанным в Контракте и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

В отношении товаров, страной происхождения которых не является Россия, товарно-сопроводительные документы на товар (счет-фактура/ УПД) должны содержать сведения о номере таможенной декларации.

2.4. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. [5]

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Контракта и составляющем цену Контракта, со счета Заказчика.

2.6. Источник финансирования: внебюджетные средства бюджетных учреждений на 2025 год.

2.7. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

2.8. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, спецификации, технических характеристик товара, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик может производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракт у принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

3.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

3.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракт а в соответствии с Законом о Контрактной системе.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

3.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) в соответствии с порядком, установленным разделом 8 к настоящему Контракту [6] .

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

3.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

3.4.6. Представить Заказчику необходимые документы, подтверждающие качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.6.1. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику следующие документы:

- копию документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями) в форме декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством);

- инструкцию по применению/использованию/эксплуатации и паспорт и т. п. на русском языке на бумажном носителе и в оригинале (по товарам, требующим инструкций по применению/использованию/паспорта).

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных Контрактов и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

4.2.1. Поставщик несёт полную ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие вследствие несоответствующей упаковки. Товар должен отгружаться в оригинальной заводской упаковке (соответствующей характеру поставляемого товара с учетом необходимых маркировок).

4.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3. Контракта.

5.2 Поставщик за 1 рабочий день до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет (-а), счет (-а) -фактуру (-ы)/ УПД; [7]

б) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями) в форме декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством);

в) иные документы с учетом специфики Товара.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара.

Проверка товара Заказчиком осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную / УПД, акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта, направляет Поставщику подписанные товарную накладную/УПД, или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.3.1. Факт поставки и приемки товара по настоящему Контракту (части товара) подтверждается Сторонами путем подписания акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России о 15.04.2021 №61н, который оформляется Заказчиком. Оформление и обмен документами о приемке осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота КонтурДиадок с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствии организационно-технической возможности составления документов в электронной форме, акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) оформляется на бумажном носителе и подписывается представителями Поставщика и Заказчика собственноручно.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком.

6.5. Приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика [8] .

6.6. В случае выявления несоответствия ассортимента, качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Контракта и Приложений к нему, представителями Сторон составляется Акт о выявленных недостатках Товара. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Контракта и Приложений к нему. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

6.7. В случае несоответствия ассортимента, качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Контракта и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в пункте 6.6. настоящего Контракта, Поставщик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках Товара, обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта до момента поставки Товара соответствующего условиям Контракта.

6.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной/УПД, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную/УПД в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3. Контракта.

6.9. Со дня подписания товарной накладной/УПД Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии составляет __________________ [9] . Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

7.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара в составляет 7 (семь) рабочих дней с момента получения Претензии.

7.3. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7.4. В случае поступления информации органа государственного контроля (надзора) о приостановке обращения товара в связи с несоответствием товара требованию нормативного документа с последующим подтверждением/опровержением данной информации, Поставщик обязуется до завершения проверки по требованию Заказчика заменить отозванный из обращения товар на доброкачественный за свой счет в течение десяти рабочих дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность Заказчика:

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) [10] .

8.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. [11]

8.1.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. [12]

8.1.5. Штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. [13]

8.1.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) [14] . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени [15] .

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом [16] .

8.2.3. Штраф за каждый факт неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта [17] .

8.2.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. [18]

8.4. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.3. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.1.2 – 8.1.5 Контракта.

8.5. Срок выплаты Заказчику неустоек (штрафов, пени) составляет 7 дней с даты направления Заказчиком Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе не осуществлять оплату по Контракту до полного погашения Поставщиком всех начисленных и выставленных Заказчиком неустоек (штрафов, пеней).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года, а в части оплаты - до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта, а также от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям настоящего Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

9.6. При исполнении контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в Контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия, для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров (претензионном порядке).

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих Контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место до его заключения.

11.2. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 10 (десять) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт подписан Сторонами усиленными электронными подписями [19] .

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, либо передается лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту или с использованием факсимильной связи, электронной почты с подтверждением о получении. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их родных и близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

13.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием любых способов передачи письменной информации, для ускорения принятия соответствующих мер. В таком уведомлении Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его рассмотрения.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Декларация о соответствии единственного участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № _________

от «_____» _____________ 2025г.

Заказчик: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»

Адрес: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 3, корп. 1., а также в обособленные структурные подразделения Заказчика, расположенные по адресам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург, Ленинский пр., д. 178 (СПО «Московское»); конт.лицо Помазкин В. А.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, В.О. ул. Наличная, д.27 (СПО «Василеостровское»); конт.лицо Помазкин В. А.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 23 (СПО «Петроградское»), конт.лицо Помазкин В. А.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29

Контактное лицо: Контактное лицо: Казымова Ирина Генриховна тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ______________________

Место нахождения:

Тел.

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

*может быть уточнено согласно оферте участника

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № __________

от «_____» _____________ 2025 г

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3-5, 7-11 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Настоящим ________________, в лице ________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3) требованию о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

7) требованию об отсутствии у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества»

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10.1) участник закупки не является иностранным агентом;

11) требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

По причине отсутствия складских помещений в медицинском учреждении, хранить товар в больших объемах не представляется возможным. ↑

В случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

Здесь и далее по тексту: Если Поставщик является плательщиком НДС ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

П.п.2) ч.13 ст.34 Закона о контрактной системе ↑

Требование предусмотрено ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

Либо уполномоченного представителя Поставщика, имеющего право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности качества и ассортимента Товара. ↑

Заполняется согласно оферте участника ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства от 25 ноября 2013 года № 1063" ( далее - Постановление от 30 августа 2017 г. N 1042) ↑

ч.6 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.7 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Постановление от 30 августа 2017 г. N 1042 ↑

ч. 9 ст. Закона о контрактной системе ↑

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи (Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи") лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью (при наличии). ↑

Может быть уточнено согласно оферте Участника закупки ↑