Тендер - Поставка реагента противогололедного №306685975

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_Реагент

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контракт №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку реагента противогололедного

Санкт-Петербург ___________2025

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по административно-хозяйственной работе Кобзева Олега Викторовича, действующего на основании Доверенности № 266 от 05.12.2022 с одной стороны и _____________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с п.4 части 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (Далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку реагента противогололедного (далее –Товар) в соответствии Техническим заданием (далее-ТЗ), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Сведения о Товаре: наименование, характеристики товара, единица измерения, количество, цена, стоимость – согласно Спецификации к Контракту (Приложение №1) и ТЗ (Приложение №2 к Контракту).

1.3. Срок поставки – с момента подписания Контракта по 15 сентября 2025 г.

1.4. Место поставки: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 2, литера А.

Комплектность и документы на товар

2.1. Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Контракту.

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение трех рабочих дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

2.3. Поставщик обязан передать Заказчику документы, предусмотренные законом или иным правовым актом, а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

Качество и безопасность товара. Гарантия качества

3.1. Требования к качеству товара указаны в Приложении №1 к Контракту.

3.2. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение трех рабочих дней с момента его получения.

3.3. Производитель предоставляет гарантию качества на товар.

Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта _______________ (__________), в том числе НДС _________________ (_____________).

4.2. Цена Контракта включает стоимость Товара расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом.

4.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

4.6. Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

4.7. Источник финансирования Контракта – средства субсидии на выполнение государственного задания, КВР - 244, КОСГУ - 346.

4.8. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Документа о приемке, указанного в п. 6.9 Контракта.

4.9. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

4.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок и условия поставки

5.1. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления определенного в нем срока поставки по согласованию с Заказчиком.

5.2. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика, путем доставки Заказчику по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 2, литера А. Поставщик осуществляет разгрузку, подъем товара на этаж (до 2 этажа) без использования лифта.

Поставщик обеспечивает необходимое количество грузчиков для погрузки и разгрузки Товара.

5.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

5.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент подписания сторонами документа о приемке товара Заказчику.

5.5. Тара (упаковка).

5.5.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

5.5.2. Поставщик обязан забрать тару (упаковку) в течении двух рабочих дней после подписания документов о приемке. В случае необходимости оставления тары у Заказчика, Заказчик уведомляет об этом Поставщика при подписании документов о приемке.

5.5.3. В случае, если тара остается у Заказчика, ее стоимость входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

5.5.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

5.6. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

5.7. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество Товара, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, а также надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

5.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент подписания документов о приемке.

5.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента подписания документов о приемке.

5.10. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

5.11. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.12. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Приемка Товара

6.1. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.2. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;

направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;

создать условия для сохранности товара при приемке.

Заказчик обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

6.3. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 2, лит. А.

Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

6.4. Осмотр и проверка товара осуществляются с привлечением Поставщика. Представитель Поставщика обязан иметь при себе паспорт и соответствующую доверенность. В случае отсутствия у представителя Поставщика документов, подтверждающих его полномочия, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара, при этом, в случае нарушения сроков поставки, данное нарушение будет находиться в зоне ответственности Поставщика.

Заказчик обязан уведомить представителя Поставщика о дате и месте осмотра и проверки товара.

Дата проверки должна устанавливаться с учетом времени, необходимого для прибытия представителя Поставщика, но не ранее чем через один день со дня направления уведомления о вызове.

6.5. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Контракта, составить акт об обнаруженных недостатках. В течение трех рабочих дней с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Контракта. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

6.6. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

6.7. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

6.8. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

6.9. Факт поставки товара Поставщиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими сторонами. Поставщик предоставляет, подписанный со своей стороны, документ о приемке на бумажном носителе в двух экземплярах, или формирует его в системе электронного документооборота и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика.

Документ о приемке должен содержать следующую информацию:

информацию о Поставщике. Если Контракт заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

наименование товара;

страну происхождения товара;

информацию об объеме товара;

стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу товара;

иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

6.10. Заказчик обязуется осуществлять приемку товара, поставленного по Контракту. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, он осуществляет одно из следующих действий:

подписывает документ о приемке подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;

формирует и подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин отказа.

6.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик может устранить указанные в нем причины отказа и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 6.9 Контракта.

6.12. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.

6.14. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6.15. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. Взыскание неустойки с Поставщика.

7.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.

Правила определения неустойки за факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства, установлены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.1.3.1. Если Поставщиком не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет 10% цены Контракта

7.1.3.2. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.

7.2. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

Реквизиты для оплаты неустойки (пени, штрафа) по Контракту:

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, г. Санкт-Петербург

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, л/с 20726U92870)

7.3. Взыскание неустойки с Заказчика.

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать с Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Срок действия и порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 15 октября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств Поставщика.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Заказчик обязан в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направить решение Поставщику в сроки и порядке, которые установлены ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару либо Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта Поставщик обязан направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

8.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт считается заключенным в день подписания Контракта Заказчиком на ЕАТ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Окончание срока действия Контракта не освобождает от исполнения Сторонами обязательств.

10.2. В случае изменения реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом Заказчика.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

10.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

10.4.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте;

10.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.6. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

10.7. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Контракта и контроль исполнения его условий:

от Заказчика:

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 256 Шпаковская Елена Юрьевна

от Поставщика: +7 ________________

10.8. Приложения к Контракту:

10.8.1. Приложение № 1 Спецификация товара

10.8.2. Приложение № 2 Техническое задание

11.Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00048

от ________________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00048

от _____________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка реагента противогололедного

- Посмотреть таблицу с данными

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта Поставщик обязан назначить ответственное лицо за исполнение контракта, а также предоставить информационное письмо с его контактными данными (телефон ответственного лица, электронная почта, почтовый адрес).

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта представитель Поставщика обязан согласовать с Заказчиком ассортимент поставляемой продукции.

Срок поставки: Товар поставляется одной товарной партией с момента подписания Контракта по 15 сентября 2025 г..

Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара, подъем его на этаж (до 2-го этажа (включительно) без использования лифта.

Приемка товара осуществляется в согласованные с Заказчиком рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00. Приемка осуществляется в присутствии представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан предоставить документ, удостоверяющий его личность, и доверенность от организации, осуществляющей поставку Товара. Заказчик не осуществляет приёмку товара у организаций-посредников (транспортно-логистических компаний и прочих). Приемка Товара осуществляется при наличии соответствующих разрешительных документов (сертификатов, деклараций соответствия), обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Товар, являющийся предметом настоящего контракта, должен соответствовать по качеству требованиям, нормативно-технической документации и соответствующих ГОСТов, принятых для данного вида товаров, действующих санитарных норм. Доставка товара должна осуществляться Поставщиком в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя товара, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Тара (упаковка) товара должна быть без повреждений и следов вскрытия.

Товар должен иметь маркировку, ярлыки, наклейки, инструкцию. Маркировка должна быть чётко читаемая, информация должна быть полная и достоверная. Дата выпуска Товара должна быть не ранее 2025 года. - Посмотреть таблицу с данными