Тендер - Поставка расходных материалов (продукты химические) для проведения образовательного процесса по специальности «Водоснабжение и водоотведение» №311343960

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПРОЕКТ__КОНТРАКТА.docx
• ПРОЕКТ_КОНТРАКТА[8].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Просмотр сведений о закупке «Поставка расходных материалов (продукты химические) для проведения образовательного процесса по специальности «Водоснабжение и водоотведение»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5425

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка расходных материалов (продукты химические) для проведения образовательного процесса по специальности «Водоснабжение и водоотведение»

Описание объекта закупки: Поставка расходных материалов (продукты химические) для проведения образовательного процесса по специальности «Водоснабжение и водоотведение»

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.80

Дата размещения закупки: 01.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:06

Срок завершения подачи оферт: 02.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:02

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ульянка, ул Стойкости, д.28 к. 2 литера А.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 руб.).

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с разделом 5 Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение десяти рабочих дней с даты поставки товара

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стойкости, Д. 28 К. 2 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ СТОЙКОСТИ, 28/2

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7557

Факс

Электронная почта kvr▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@yandex.ru

Фамилия Черняева

Имя Татьяна

Отчество Викторовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №__________

г. Санкт-Петербург «____»____________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов» (СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов») в лице ____________, действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________ в лице __________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов (продукты химические) для проведения образовательного процесса по специальности «Водоснабжение и водоотведение» (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту), которое является его неотъемлемой частью, определяющей объем, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующих требованиям Контракта.

2.1.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

2.1.7. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

2.1.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, требованиям, установленным Контрактом.

2.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

2.1.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом.

2.2.2. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

2.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

2.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара на условиях, установленных Контрактом.

2.3.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

2.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества товара по Контракту.

2.3.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ).

2.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Поставить товар в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества, и в установленные Контрактом сроки.

2.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах.

2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью осуществления поставки товара, либо создают невозможность поставки товара в срок.

2.4.7. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.8. Обеспечить надлежащую упаковку товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, соблюдать все правовые акты, а так же все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету Контракта.

2.4.9. При поставке товара передать Заказчику все необходимые документы, удостоверяющие соответствие товара установленным требованиям (в т.ч. сертификаты качества, документацию завода-изготовителя), а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4.10. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товара и условия его оплаты.

2.4.11. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.

2.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей __________ копеек (_________), в том числе НДС ___ % __________ рублей __________ копеек (_________) (или НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. __ Налогового кодекса РФ).

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема товара, качества поставленных товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.5. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, может увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара цена Контракта уменьшается исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительного поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товара в случае уменьшения в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.7. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях безналичным расчетом.

3.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - _________ руб.).

3.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения реквизитов счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

3.10. Оплата производится Заказчиком в течение десяти рабочих дней на основании выставленного счета после удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно даты (дня) подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее - Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)). Авансирование поставки Товара не предусмотрено.

3.11. Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей оплате по Контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.

3.12. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ульянка, ул Стойкости, д.28 к. 2 литера А.

Доставка, разгрузка - погрузка, размещение в местах хранения Заказчика осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

4.2. Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Поставщик осуществляет поставку товара единовременно в полном объеме, предусмотренном Контрактом. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки товара должен направить в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара. Поставщик осуществляет поставку товаров по рабочим дням.

4.3. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации). Все сопровождающие документы должны быть на русском языке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

5.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.3. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

5.4. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

5.5. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.7. При поставке товара Поставщик представляет Заказчику товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством РФ, счет, счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), документы в соответствии с п. 4.3 Контракта и иные сопроводительные документы на товар (при необходимости).

5.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты поставки товара Поставщиком подписывает Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.9. По итогам приемки поставленных товаров Заказчик оформляет Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товаров. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

5.10. Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно.

5.11. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных).

5.12. Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) составляется в одном экземпляре. Копию электронного документа Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание собственноручно представителю Поставщика.

5.13. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.8. Контракта, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.14. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов, установленных в РФ, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к указанному виду товаров, исходя из цели их использования. Товар должен быть соответствующим образом, упакован и должен соответствовать требованиям и условиям, указанным в настоящем Контракте.

5.15. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.16. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 2 (Двух) рабочих дней до наступления срока выполнения обязательств.

5.17. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения такового.

5.18. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты (дня) подписания Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента принятия им товара.

5.19.Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Ответственность Поставщика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта (этапа).

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 рублей.

6.4.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.8. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.9.Ответственные лица за исполнение Контракта:

- со стороны Поставщика: ____________________________

- со стороны Заказчика: ______________________________

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА,

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА

8.1. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории Российской Федерации.

8.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

8.4. Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

8.5. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

8.6. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

8.7. Все поставляемые Товары должны обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На продукции не должно быть следов механических повреждений.

8.8. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии, в случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

8.9. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

8.10. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8.11. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

8.12. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

8.13. Гарантийный срок на весь поставляемый товар не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок). Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.14. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

8.15. Датой исполнения обязательств Поставщика по Контракту в отношении гарантии на товар считается дата окончания гарантийного срока.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

10.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключение их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и ст.95 Закона № 44-ФЗ.

11.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

12.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

12.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Контракта.

12.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения претензии.

12.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 17 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

14.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

14.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными цифровыми подписями лиц обеих Сторон, уполномоченных на подписание Контракта.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. Приложение №1: Спецификация товара

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №_______ от «___» _______ 202_ г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №__________

г. Санкт-Петербург «____»____________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов» (СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов») в лице ____________, действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________ в лице __________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов (продукты химические) для проведения образовательного процесса по специальности «Водоснабжение и водоотведение» (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту), которое является его неотъемлемой частью, определяющей объем, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующих требованиям Контракта.

2.1.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

2.1.7. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

2.1.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, требованиям, установленным Контрактом.

2.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

2.1.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом.

2.2.2. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

2.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

2.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара на условиях, установленных Контрактом.

2.3.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

2.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества товара по Контракту.

2.3.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ).

2.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Поставить товар в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества, и в установленные Контрактом сроки.

2.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах.

2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью осуществления поставки товара, либо создают невозможность поставки товара в срок.

2.4.7. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.8. Обеспечить надлежащую упаковку товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, соблюдать все правовые акты, а так же все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету Контракта.

2.4.9. При поставке товара передать Заказчику все необходимые документы, удостоверяющие соответствие товара установленным требованиям (в т.ч. сертификаты качества, документацию завода-изготовителя), а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4.10. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товара и условия его оплаты.

2.4.11. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.

2.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей __________ копеек (_________), в том числе НДС ___ % __________ рублей __________ копеек (_________) (или НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. __ Налогового кодекса РФ).

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема товара, качества поставленных товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.5. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, может увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара цена Контракта уменьшается исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительного поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товара в случае уменьшения в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.7. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях безналичным расчетом.

3.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - _________ руб.).

3.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения реквизитов счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

3.10. Оплата производится Заказчиком в течение десяти рабочих дней на основании выставленного счета после удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно даты (дня) подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее - Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)). Авансирование поставки Товара не предусмотрено.

3.11. Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей оплате по Контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.

3.12. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ульянка, ул Стойкости, д.28 к. 2 литера А.

Доставка, разгрузка - погрузка, размещение в местах хранения Заказчика осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

4.2. Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Поставщик осуществляет поставку товара единовременно в полном объеме, предусмотренном Контрактом. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки товара должен направить в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара. Поставщик осуществляет поставку товаров по рабочим дням.

4.3. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации). Все сопровождающие документы должны быть на русском языке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

5.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.3. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

5.4. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

5.5. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.7. При поставке товара Поставщик представляет Заказчику товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством РФ, счет, счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), документы в соответствии с п. 4.3 Контракта и иные сопроводительные документы на товар (при необходимости).

5.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты поставки товара Поставщиком подписывает Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.9. По итогам приемки поставленных товаров Заказчик оформляет Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товаров. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

5.10. Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно.

5.11. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных).

5.12. Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) составляется в одном экземпляре. Копию электронного документа Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание собственноручно представителю Поставщика.

5.13. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.8. Контракта, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.14. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов, установленных в РФ, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к указанному виду товаров, исходя из цели их использования. Товар должен быть соответствующим образом, упакован и должен соответствовать требованиям и условиям, указанным в настоящем Контракте.

5.15. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.16. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 2 (Двух) рабочих дней до наступления срока выполнения обязательств.

5.17. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения такового.

5.18. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты (дня) подписания Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента принятия им товара.

5.19.Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Ответственность Поставщика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта (этапа).

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 рублей.

6.4.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.8. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.9.Ответственные лица за исполнение Контракта:

- со стороны Поставщика: ____________________________

- со стороны Заказчика: ______________________________

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА,

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА

8.1. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории Российской Федерации.

8.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

8.4. Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

8.5. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

8.6. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

8.7. Все поставляемые Товары должны обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На продукции не должно быть следов механических повреждений.

8.8. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии, в случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

8.9. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

8.10. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8.11. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

8.12. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

8.13. Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 12 месяцев (на стандарт-титр Натрия гидроокись 0,1 Н не менее 6 месяцев) с даты подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок). Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.14. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

8.15. Датой исполнения обязательств Поставщика по Контракту в отношении гарантии на товар считается дата окончания гарантийного срока.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

10.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключение их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и ст.95 Закона № 44-ФЗ.

11.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

12.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

12.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Контракта.

12.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения претензии.

12.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 17 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

14.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

14.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными цифровыми подписями лиц обеих Сторон, уполномоченных на подписание Контракта.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. Приложение №1: Спецификация товара

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №_______ от «___» _______ 202_ г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными