Тендер - Поставка расходных материалов для оркестра ГБУК «САТОБ» №316083430

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
SYS_SPECIFICATION_MZ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение к контракту №_________

от «___»____________20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_Техническое_задание

Техническое задание

на поставку расходных материалов для оркестра ГБУК «САТОБ»

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ранее ремонту, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р, ТУ. Поставщик обязан поставить Товар в надлежащей таре и упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.

Место поставки товара: г. Самара, пл. Куйбышева, д. 1

Срок поставки товара: до 15.12.2025, допускается поставка частями.

Условия поставки товара: Поставщик уведомляет Заказчика за 1 (один) рабочий день.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (устанавливаются при необходимости):

Гарантий срок (если он имеется у товара) должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи товаров Заказчику, но в любом случае не менее срока гарантии производителя.

Приложение_№_3_Форма_заявки

Приложение № 3 к ИМЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на участие в закупке

Изучив ИМЗ (№ ________________ от _______ 2025 г.), ______________________________________________________

наименование (для юридического лица),

_,

фамилия, имя, отчество (для физического лица), поставщика (подрядчика, исполнителя)

направляет в ГБУК «САТОБ» настоящую заявку на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив все условия и требования закупки, в том числе Техническое задание (Спецификацию) и проект контракта/ договора подтверждаем свое согласие об исполнении условия контракта/ договора, указанные в ИМЗ на поставку расходных материалов для оркестра ГБУК «САТОБ».

- Посмотреть таблицу с данными

*Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предлагаемая цена контракта/ договора: ______________ руб. (________________) ___ коп., в том числе НДС (НДС не предусмотрен).

Цена контракта/договора включает все расходы, связанные с исполнением обязательств по нему, в том числе по поставке товара до склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, а также расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по контракту/договору, цена указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Участника ___________ ____________________ подпись (расшифровка подписи)

М.П.

или Физическое лицо ___________ _____________________

подпись (расшифровка подписи)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МАЛОЙ ЗАКУПКЕ (ИМЗ)

Сведения о Заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

Условия закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Проект_контракта

КОНТРАКТ № ______________

г.о. Самара « » 2025 год

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2022 года № 798 О внесении изменения в Постановление Правительства Самарской области от 26.12.2016 года № 803 «Об утверждении регламента осуществления малых закупок с использованием государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области», на основании протокола рассмотрения заявок на малую закупку __________________________ от ___________года, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный контрактом срок поставить в собственность Заказчику товар – расходные материалы для оркестра ГБУК «САТОБ» (далее – товар) в количестве, ассортименте, номенклатуре и надлежащего качества в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять соответствующий товар, а также произвести оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по контракту товар является новым, не находится под арестом, не является предметом залога, не обременен требованиями третьих лиц, а также соответствует требованиям ч. 3 ст. 14 ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ и положениям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Поставщик гарантирует, что качество и иные существенные характеристики товара определяются по данным изготовителя на основании соответствующей документации (технические регламенты, ТУ, ГОСТы, сертификаты качества, сертификаты соответствия, инструкции по применению и тому подобное).
1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ______________ (__________________________________ рублей ____ копеек) и определяется на весь срок исполнения контракта на основании спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 2). НДС в размере ___________________/ НДС не уплачивается в связи с _______________________________________________.
2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением обязательств по нему, в том числе по поставке товара до склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, а также расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по контракту, цена указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена контракта является твердой и изменению в течение срока его действия не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.
Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (ст.ст. 34, 95 ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ), в случаях, указанных в п. 8.3. настоящего контракта.
2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в следующем порядке:
- 100 % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего контракта, с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара – товарные (товарно-транспортные) накладные или УПД по факту приемки поставленного товара на основании выставленного Поставщиком счета на оплату.
Срок оплаты Заказчиком поставленного товара устанавливается в соответствии с ч. 13.1. ст. 34 ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ и составляет не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, предусмотренного настоящим контрактом.
2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму оплаты по контракту на размер взыскиваемой с Поставщика неустойки, предусмотренной разделом 7 контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение последним своих обязательств по контракту.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.7. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания) в соответствии с абз. первым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется силами и за счет Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг.о. Самара, пл. Куйбышева, д. 1.

3.2. Товар поставляется в срок до «15» декабря 2025 года. Возможна поставка товара частями, по соглашению Сторон.

3.3. Заказчик настоящим дает согласие на досрочную поставку товара. При этом Поставщик обязан не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты предполагаемой поставки письменно уведомить Заказчика.

3.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.

3.5. Датой поставки товара считается дата подписания товарных (товарно-транспортных) накладных или УПД обеими Сторонами настоящего контракта.

Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения поставки в соответствии с требованиями, установленными контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и тому подобное, для участия в проведении экспертизы поставленных в рамках настоящего контракта товаров.
4.1.3. При приемке товара требовать от Поставщика предоставления документации, относящейся к товару, в том числе: копии документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и тому подобное); товарные (товарно-транспортные) накладные или УПД на поставленный товар; доверенность на лицо уполномоченное вести переговоры, согласовывать необходимые изменения в процессе исполнения настоящего контракта
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку товара, провести при необходимости своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу товара. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы товара в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о выявленных недостатках при приеме товара.
4.2.3. Принять соответствующий требованиям настоящего контракта товар в соответствии с товарными (товарно-транспортными) накладными или УПД и произвести его оплату в сроки и в порядке, предусмотренном п. 2.4. контракта.

Права и обязанности Поставщика
5.1. Поставщик вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов по контракту.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненной поставки в соответствии с подписанными Сторонами по контракту товарными (товарно-транспортными) накладными или УПД.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом произвести поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.2. Передать Заказчику товар и относящиеся к нему документы: копии документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и тому подобное); товарные (товарно-транспортные) накладные или УПД на поставленный товар; доверенность на лицо уполномоченное вести переговоры, согласовывать необходимые изменения в процессе исполнения настоящего контракта.
Товарные (товарно-транспортные) накладные или УПД и другие вышеуказанные документы на товар передаются Заказчику одновременно с товаром.
5.2.3. Своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки товара в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения (претензии) Заказчика об устранении недостатков.

Порядок приема. Требования к качеству товара
6.1. Ассортимент, номенклатура, комплектность, качество и количество товара должны соответствовать условиям, указанным в п. 1.1. настоящего контракта, и приложении № 1 к нему.
6.2. Поставка товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего контракта. О дате и времени готовности товара, Поставщик уведомляет Заказчика не позднее, чем за один рабочий день. Товар отгружается в рабочие дни с 09.00 утра до 17.00 вечера. О других времени и дате доставки товара Стороны договариваются отдельно и согласуют их.
6.3. Поставщик обязан передать Поставщику или Перевозчику (в случае оказания услуг транспортной компанией) для транспортировки Заказчику товар, соответствующий условиям контракта, по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего контракта, и застраховать его. Бремя доказывания соответствия товара условиям контракта лежит на Поставщике.
6.4. Упаковка товара должна быть оригинальной от производителя товара, без повреждений и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
6.5. При получении товара от Поставщика или Перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие товара товарным (товарно-транспортным) накладным или УПД и сопроводительным документам, проверить целостность упаковки, осмотреть внешний вид товара, а также принять товар по количеству тарных мест и(или) веса брутто – одновременно со вскрытием упаковки (тары), от транспортной организации с соблюдением установленных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность транспорта.
При этом подписание Заказчиком товарных (товарно-транспортных) накладных или УПД свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
Право собственности на товар, а также риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара Поставщиком или Перевозчиком.
Осмотр и проверка товара на соответствие условиям контракта о количестве, качестве (работоспособности), ассортименте и комплектности производятся Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком или Перевозчиком на склад Заказчика и считается произведенной в момент подписания товарных (товарно-транспортных) накладных или УПД представителями обеих Сторон контракта.
6.6. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям контракта, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в товарных (товарно-транспортных) накладных или УПД.
В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.
Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям контракта. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям контракта. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.
Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.
Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.
Для проверки поставленного товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан (при необходимости) провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Представители со стороны Заказчика:
- за приемку товара: 1) заведующий складом, 2) заведующий оркестром.
За обеспечение пропускного режима (оформление пропуска для поставки товара на территорию Заказчика): начальник службы безопасности и гражданской обороны▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-36-65(64).
Ответственным должностным лицом со стороны Поставщика является: _________________________.
6.7. В случае расхождения по количеству, качеству, ассортименту или комплектности между товаром, указанным в контракте, и фактически поставленным товаром, должностными лицами, указанными в абз. 8 п. 6.6. настоящего контракта, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты обнаружения факта расхождения после проведения экспертизы оформляется письменное заключение по итогам проведения экспертизы, а также составляется акт об установленном расхождении по количеству и (или) по качеству при приемке товара.
Оформленный акт об установленном расхождении по количеству и (или) по качеству при приемке товара является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству и (или) по качеству товара.
6.8. Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выставления Заказчиком претензии.
6.9. Приемка товара оформляется товарными (товарно-транспортными) накладными или УПД, которые составляются в 2 (Двух) экземплярах и подписываются обеими Сторонами.
6.10. На товар устанавливается гарантийный срок годности, указанный в приложении № 1 к настоящему контракту. Если законами, стандартами, правилами, приказами, требованиями, другими нормативными и ненормативными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к качеству товара, Поставщик обязан поставить товар, в соответствии с этими требованиями.
6.11. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.
6.12. Качество товара должно соответствовать требованиям: 1) установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации; 2) эксплуатационным и иным существенным характеристикам, указанным в приложении № 1 к контракту.

Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с положениями настоящего контракта и законодательством РФ, в том числе на основании ст. 34 ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.05.2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063» (далее по тексту - Правила).
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пп. 7.2.5. - 7.2.7. настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
7.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.2.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта
7.2.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.2.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.
7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта
7.3.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3.7. Уплата Заказчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.
7.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.6. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть документально подтвержден соответствующими государственными и/или муниципальными (компетентными) органами.
7.7. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.8. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора. Сторона, которая не может выполнить обязательства по контракту, должна своевременно, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

Срок действия контракта. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Контракт содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета контракта, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами до заключения настоящего контракта.

8.3. При исполнении контракта изменение его существенных условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

По соглашению Сторон настоящего контракта могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем оказываемых услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на основании п. 5 распоряжения Правительства Самарской области от 21.01.2019 года № 139-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период».

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта. Соглашение о расторжении контракта действительно при условии, что оно оформлено в виде единого документа, подписанного Сторонами.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

8.7. Контракт может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в судебном порядке при существенном нарушении другой Стороной условий контракта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении контракта, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или контрактом, по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

8.8. В случае отказа расторгнуть контракт по соглашению Сторон рассмотрение дела в Арбитражном суде Самарской области осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных положений, предусмотренных в п. 9.1. контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (Пяти) календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

Исполнение обязательств по контракту приостанавливается с момента направления Стороной уведомления, указанного в п. 9.2. контракта, до момента получения ею ответа.

9.3. В случае подтверждения нарушения одной из Сторон антикоррупционных положений, предусмотренных в п. 9.1. контракта, либо отсутствия ответа на уведомление, Сторона имеет право отказаться от контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения контракта.

Заключительные положения
10.1. Все соглашения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, включая сообщения, заявки, претензии, акты и другие документы, отправленные ответственными лицами Сторон по электронной почте или с использованием иных средств связи, оформленные во исполнение условий контракта, могут быть направлены, получены, заключены Сторонами с использованием средств электронной, факсимильной и иной связи. Указанные документы признаются Сторонами юридически значимыми и эквивалентными без каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, при возможности установления Стороны, от которой они исходят, и могут использоваться в качестве формальных доказательств.
10.2. Любая переписка Сторон в связи с исполнением контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по адресам, указанным в разделе 11 настоящего контракта.
10.3. Уведомление считается полученным в случае:
10.3.1. Вручения адресату лично или доставки заказной почтой - в момент вручения (доставки).
10.3.2. Направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении - спустя 24 (Двадцать четыре) часа после отправления телеграммы.
10.3.3. Направления факса - спустя 2 (Два) часа после отправления факса с подтверждением получения.
10.3.4. Направления письма электронной почтой - спустя 2 (Два) часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
10.4. Документы, подписанные Стороной и переданные другой Стороне посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами.
10.5. Сторона, направившая другой Стороне документ в порядке, предусмотренном п. 10.4. контракта, обязана незамедлительно в течение 3 (Трех) календарных дней направить оригинал такого документа посредством почтовой или курьерской связи.
10.6. Контракт составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.7. Все споры и вопросы, возникающие в процессе исполнения обязательств по контракту, подлежат разрешению путем дружественных переговоров между Сторонами. В случае возникновения спора, связанного с исполнением обязательств по контракту, Сторона, считающая, что ее права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию.
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней рассмотреть претензию по существу и дать на нее письменный мотивированный ответ.
10.8. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке Сторона, чье право нарушено, имеет право обратиться в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.9. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в десятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
10.10. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения и при способности таковых отвечать требованиям Заказчика.
10.11. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _____________от «___» ______ 2025 г.

Техническое задание

на поставку расходных материалов для оркестра ГБУК «САТОБ»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № _____________от «___» _______ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными