Тендер - Поставка расходного материала для дезинфекции №308314307

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация__извещение__о_проведении_закупки_среди_СМСП.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.09.2025 по 05.09.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Извещение)

о проведении закупки у единственного поставщика в электронной форме,

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Предмет закупки:

Поставка расходного материала для дезинфекции

Улан-Удэ, 2025 г.

Информация об организаторе закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация об объекте закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о процедуре закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Документации (извещению)

Техническое задание

Предмет договора: Поставка расходного материала для дезинфекции

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие качество товара, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставка и монтаж товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключающем возможность свободного доступа. Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара.

Техническое задание разработал:

Главная акушерка Капорская Т.И.

Приложение №2 к Документации (извещению)

Обоснование начальной (максимальной) цены

Настоящее обоснование начальной (максимальной) цены договора подготовлено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» (далее – Положение о закупках).

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач __________________________________________________________ Дамбаева А.Р.

Начальник отдела планирования и размещения закупок ______________________ Прокопьев А.А.

Главная акушерка ______________________________________________________ Капорская Т.И.

Приложение: Расчет иным методом

Для определения НМЦ Договора в целях получения ценовой информации по предмету закупки были направлены запросы о предоставлении информации о рыночных ценах товаров 3-м поставщикам, специализирующимся на поставке требуемых товаров, в отношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок.

От поставщиков получены ответы (реквизиты ответов указаны в таблице №1).

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

*В целях эффективного расходования финансовых средств начальная (максимальная) цена договора установлена в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Начальник отдела планирования и размещения закупок _______________ Прокопьев А.А.

Приложение №3 к Документации (извещению)

Проект договора

ДОГОВОР №_______

г. Улан-Удэ « ___ » ________________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующей на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" на основании протокола ____________________ № __________ от «___» _________________ 2025 г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходный материал для дезинфекции (далее именуемое «Товар»), согласно Спецификации товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ______________ (___________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей.

(В случае заключения договора с физическим лицом, цена договора будет уменьшена на сумму налогов и других обязательных отчислений, поскольку Заказчик будет являться налоговым агентом)

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет внебюджетных средств – фонда обязательного медицинского страхования, средства родовых сертификатов, средства от оказания платных услуг; средства бюджета, средства субсидий на иные цели.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком после получения Заказчиком поставляемого по настоящему Договору товара на основании счетов-фактур (по форме, утвержденной ПП РФ от 26.12.2011 № 1137), товарных накладных и/или универсального передаточного документа (далее – Документы о приемке товара), в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки каждой партии товара, с даты подписания Заказчиком Документов о приемке товара.

2.6. При заключении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении.

3. Место и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 2, склад.

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар: с даты подписания договора до 28.02.2026 г. партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней со дня подачи заявки в электронном виде (на адрес электронной почты поставщика).

3.3. Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Товар должен иметь инструкцию на русском языке. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства.

3.4. Заказчик подает заявки на поставку товара в электронном виде на электронную почту Поставщика, указанную в п.14 настоящего договора. При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке товара, сроке, в который товар должен быть поставлен, а также адрес, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, посредством факсимильной связи, лично или иным способом в соответствии с действующим гражданским законодательством. Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной последним заявкой.

3.5. В заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком контрольных образцов по каждому виду закупаемого товара в целях проведения оценки его качества. Такая оценка осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы или иных испытаний, результаты которых будут распространяться на всю партию товара. Контрольные образцы включаются в общий объем поставки по Договору.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки;

4.1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации. В случае выявления контролирующими Заказчика органами нарушений требований к поставленным товарам, выявления несоответствия товара установленным правилам, в том числе за пределами срока действия договора, Поставщик обязан компенсировать Заказчику убытки, включая компенсацию уплаченных штрафов, стоимость товара, несоответствующего требованиям законодательства, судебные издержки.

4.1.2.1.Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие поставки некачественного товара, вследствие нарушения их имущественных или иных прав, в случаях привлечения Заказчика в качестве ответчика или соответчика.

4.1.2.2. В указанных выше случаях Поставщик на основании претензии, добровольно, в течение 5 дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемых с Заказчика, на основании решения уполномоченного органа (решения суда, Территориального органа Росздравнадзора и т.д.) на расчетный счет Заказчика.

4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы Документов о приемке товара (товарные накладные и счета-фактуры и/или оригиналы универсального передаточного документа (УПД), подписанные Поставщиком), сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров;

4.1.6. Устранять недостатки товара в течение 3 (трех) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

4.1.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в случае допущения просрочки поставки Поставщик до срока поставки, указанном в п. 3.2. настоящего договора, обязан письменно уведомить о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных договором;

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора;

4.3.3. Взаимодействовать с поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий договора.

4.3.4. Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.4.3. Уменьшить общий объем заказываемого товара, в соответствии со своими потребностями.

5. Проведение экспертизы. Порядок приемки товара

5.1. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При принятии Заказчиком решения о проведении экспертизы, Стороны в равных частях производят оплату за такую услугу, но в случае, если по результатам такой экспертизы будут установлены нарушения Поставщиком требований Договора, то поставщик обязан компенсировать Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы.

5.2. Для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора Заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, установленным Договором, осуществляется в полном соответствии с Документами о приемке товара, спецификацией (Приложение №1 к Договору). Приемка осуществляется в 7 (семи) дневный срок.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами Документов о приемке товара, либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа). В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Акт приема-передачи товара оформляется в течение трех дней с даты приемки товара. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара и устранено поставщиком.

6. Гарантии качества товара

6.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться паспортами качества, декларациями о соответствии, сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенными в установленном порядке. Перечисленные документы подлежат передаче Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество товара, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. В случае обнаружения недостатков товара Поставщик обязан передать Заказчику функционально идентичный товар, взамен товара, в котором в течение срока его применения Заказчиком были обнаружены недостатки.

6.3. Товар на дату поставки должен иметь допустимый гарантийный срок, остаточный срок годности (хранения). Гарантийный срок, остаточный срок годности (хранения) по каждому виду товара установлены в спецификации товара (Приложение №1 к Договору).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 0,1 % от цены Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением нарушения срока поставки товара). Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 10 % от цены Договора, за каждый установленный случай нарушения обязанностей, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Заказчик вправе производить оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, штрафов и пеней.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия с учетом п.5 ст. 4 АПК РФ.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Изменение условий договора

10.1. По соглашению сторон изменение существенных условий Договора возможно в следующих случаях:

10.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого и иных условий Договора;

10.1.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

10.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

10.1.4. при уменьшении ранее доведенных до заказчика лимитов обязательств, в том числе как получателя бюджетных средств. При этом заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором;

10.2. Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий. Дополнительные соглашения к договору могут заключаться путем обмена Сторонами его скан-копиями по электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы считаются подписанными простой электронной подписью и признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон.

11. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 30.04.2026 г. В случае просрочки поставки, оплата может быть осуществлена за пределами указанного срока. Договор считается исполненным после полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, то есть полностью осуществлена приемка товара и оплата за поставленный товар. Информация об исполнении договора размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в срок, установленный действующим законодательством, на основании платежных документов и/или акта-сверки взаимных расчетов.

11.2. Договор заключается без обязательства Заказчика по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия договора, он либо автоматически расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках договора. Не заявленный Заказчиком к поставке объём Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика в связи с обнаружением Заказчиком факта предоставления поставщиком недостоверной информации, в том числе при подаче заявки на участие в закупке, а также в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора со стороны поставщика.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты отправки заказчиком поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13. Прочие условия

13.1. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

13.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

13.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью, посредством электронной почты с последующим представлением оригинала. Для заявки, предусмотренной пунктом 3.2. настоящего договора, допускается направление посредством электронной почты или факсимильной связью.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Подписание настоящего Договора означает, что Поставщик дает Заказчику согласие на хранение, обработку его персональных данных.

13.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, в т. ч. содержащей персональные данные, ставшей им известной в ходе исполнения условий настоящего договора, а также обеспечивать безопасность полученных персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

13.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от « ____ » ______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №4 к Документации (извещению)

(Обязательно к заполнению

для физических лиц)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт ______________, выдан __________________________________, дата выдачи __________, зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку ГАУЗ «Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» (далее Заказчик), расположенному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 2.

– цель обработки персональных данных:

1) указание в Протоколах, составляемых в процессе проведения процедуры торгов;

2) размещение Протоколов составляемых в процессе проведения процедуры торгов, иной информации на специализированных электронных торговых площадках, на сайте единой информационной системы в сфере закупок:

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП; контактная информация (телефоны, email), ИНН, СНИЛС, ОГРН.

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;

– срок, в течение которого действует настоящее согласие: в течение трех лет с даты подписания настоящего согласия.

В случае если мною собственноручно подписан какой-либо документ, проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Заказчиком всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация которые в соответствии с ст. 8 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Заказчика по их раскрытию, являются общедоступными.

"_____" ______________ 20___ г. ______________/____________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №5 к Документации (извещению)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Кому: ГАУЗ «Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ»

Дата: «____» ____________202_г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении закупки у единственного поставщика в электронной форме,

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку расходного материала для дезинфекции №__________________________ сообщаем о согласии поставить товар в соответствии с требованиями, указанными в извещении, на сумму ____________________ (_____________________________________) рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

В случае принятия нашего предварительного предложения мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении закупки у единственного поставщика в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Руководитель (уполномоченный представитель) _____________________/________________________/