Тендер - Поставка противогололедного реагента №309358127

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиШаблон_договора

КОНТРАКТ № ________

на поставку товара

г. Москва «___» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела закупок и договорной работы Ереминой Татьяны Николаевны, действующей на основании приказа от 23.07.2025 г. № 82, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 54, пункта 1, раздела 2, Главы IV Положения о закупке утвержденного заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации от 15.04.2022г. и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий контракт, далее именуемый контракт, о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в сроки и на условиях настоящего контракта противогололёдный реагент, именуемый в дальнейшем «Товар», в объемах, ассортименте и по ценам согласно спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик - принять указанный Товар и оплатить его.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _________ (__________) рублей ___ коп., в том числе НДС __% - _________ (__________) рублей ___ коп. Цена за единицу товара установлена в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту.

2.2. Цена Товара определена с учетом транспортных расходов, погрузки и разгрузки на склад Заказчика, расходов на уплату налогов, страхование, НДС, сборов, расходов на уборку помещения от упаковочного материала и иного образовавшегося мусора в ходе исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту и других обязательных платежей и расходов, связанных с исполнением настоящего контракта.

2.3. Цена контракта и цена за единицу товара является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством:

2.3.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий контракта.

2.3.2. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество Товара.

2.4. Цена поставляемого Товара и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Оплата за поставленный Товар осуществляется простым банковским переводом с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата Товара Заказчиком производится по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной или УПД.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Качество Товара, гарантии, упаковка и маркировки

3.1. Качество Товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к Товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.2. Срок годности/стерильности поставляемого Товара должен быть не менее чем 60% от установленного срока годности/стерильности данного вида Товара (в случае установления производителем срока годности или стерильности к данному виду Товара).

3.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом или иным правовым актом, и подтверждающие соответствие Товара требованиям контракта, государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства.

3.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами, и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, загрузке-разгрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие температуры и т.д.).

3.5. Маркировка наносится водо-несмываемой краской на русском и, возможно, других языках на двух сторонах каждой упаковки: на верхней и передней сторонах и включает наименование и адрес производителя, наименование Товара, вес брутто и нетто. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку, как-то: «Верх», «Осторожно», «Не кантовать», другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с Товаром.

3.6. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

3.7. Товар с нарушенной упаковкой Заказчиком не принимается.

4. Условия поставки

4.1. Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания контракта.

4.2. Доставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу Заказчика силами и за счет Поставщика.

4.3. Поставщик оформляет передачу Товара на склад Заказчика с предоставлением товарной накладной, счета-фактуры или УПД, указанных в пункте 3.3. контракта.

4.4. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента Товара.

4.5. Приемка Товара Заказчиком производится в присутствии представителей Поставщика по количеству мест поставленного Товара, в промаркированной упаковочной таре. Если в результате приемки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара сопроводительным документам, а также недостача, бой, брак, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Товар на склад Заказчика в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика.

4.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.3. контракта, направляет Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Товарной накладной, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.5 и 4.6 контракта.

4.8. Переход права собственности на Товар, поставленный в соответствии с настоящим контрактом, от Поставщика к Заказчику происходит в момент подписания Сторонами товарной накладной. С даты подписания товарной накладной все риски случайной гибели, утраты, повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.9. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной после приемки Товара Заказчиком по установленному спецификацией к настоящему контракту ассортименту, количеству и ценам Товара в полном объеме с комплектом необходимых и надлежащим образом оформленных документов.

4.10. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара в момент поставки в случае, если:

4.10.1. товарно-сопроводительные документы оформлены, но содержание не соответствует спецификации к контракту;

4.10.2. товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены ненадлежащим образом;

4.10.3. товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 4.3. настоящего контракта);

4.10.4. поставка Товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности, количества, качества или цены;

4.10.5. нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка Товара;

4.10.5. Товар поставлен вне установленного времени приемки Товара.

5. Претензии

5.1. Срок заявления претензий:

по количеству и ассортименту - 5 (пять) рабочих дней с даты поступления Товара на склад Заказчика;

по качеству - на весь срок годности Товара.

5.2. Досылка Товара в счет удовлетворения претензии осуществляется за счет Поставщика.

5.3. Сроки рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) дней со дня поступления Поставщику.

6. Ответственность Сторон

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.

6.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик безвозмездно устраняет недостатки поставленного Товара, либо возмещает понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим контракту. Заказчик оставляет за собой право требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. В случае нарушения Поставщиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом суммы штрафных санкций, начисленных за данное нарушение.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий контракт действует с даты подписания по «31» декабря 2025 г. Истечение срока действия контракта не влечет прекращения обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения контракта, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его условий.

7.2. Допускается односторонний отказ от исполнения контракта каждой из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме или в форме электронного документа и подписаны Сторонами.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в том числе решения органов государственной власти и Управления делами Президента Российской Федерации, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2 Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана в течение 3 (трех) дней в письменном виде известить другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий контракта, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия взаимной договоренности, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд города Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Прочие условия

11.1. Оформление контракта и обмен документами по контракту (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД, претензии, дополнительные соглашения) допускаются в электронном виде с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и подписываются квалифицированной электронной подписью. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по контракту на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными. Датой вручения документа Стороне, направленного с использованием электронного документооборота, считается дата отправления соответствующего документа.

11.2. Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку, установленным пунктом 2 раздела 6 главы II Положения о закупке Заказчика.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия другой Стороны.

11.4. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1).

12. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № _____

от «__» ______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Цена контракта составляет _________ (__________) рублей ___ коп., в том числе НДС __% - _________ (__________) рублей ___ коп.

2. Поставщик за 1 день согласовывает с Заказчиком дату поставки.

Поставщик для оформления пропуска на территорию должен предоставить следующую информацию:

- номер и дата контракта;

- ФИО водителя/курьера;

- регистрационный номер машины.

Телефоны для согласования поставки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными