Тендер - Поставка нити для сшивания документов №307630208

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Нить_для_сшивания_Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

(описание закупаемого товара, работы, услуги; функциональные характеристики, свойства, параметры и т.д.)

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:

Челябинская обл, Челябинский г.о., Челябинск г, Плеханова ул, 16, цокольный этаж, склад.

Нить_для_сшивания_Обоснование_НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ ОБЩЕЙ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Для определения общей начальной (максимальной) цены контракта на поставку нити для сшивания документов выбран метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка). В целях получения ценовой информации в отношении закупаемого товара для определения НМЦК использовалась информация, полученная с использованием средств сети интернет.

ОКПД 20.60.12.120

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций.

В расчете используются однородные услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками).

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где: V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации не превышает 33%, т.е. совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной.

Источник финансирования - бюджет Челябинской области.

Составил:

Начальник отдела закупок для государственных нужд Н.В. Семенова

(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 260

21.08.2025 г.

Контракт_ЭМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____

поставка нити для сшивания документов

г. Челябинск от «____» _________________2025 г.

Главное управление юстиции Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – Заказчик), в лице начальника Тляшева Ярослава Сальмановича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 235, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем,

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44

Объект закупки (далее - предмет контракта)

Настоящий контракт заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку нити для сшивания документов (далее – Товар) Заказчику в обусловленный Контрактом срок, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту),
а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Место поставки товара: Челябинская обл, Челябинский г.о., Челябинск г, Плеханова ул, 16, цокольный этаж, склад.

2. Сроки поставки товара

2.1. Срок поставки товара: в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения контракта.

Незаявленный товар не поставляется Поставщиком и не оплачивается Заказчиком.

2.2. На момент подписания контракта срок поставки товара, указанный в пункте 2.1. настоящего контракта, является исходным для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Требования к поставке товара:

3.1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым Товаром, не бывшим в употреблении, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (Поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.

Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара. Товар должен сопровождаться сертификатами качества (соответствия), паспортами, инструкциями по эксплуатации и прочими документами (в случае, если их наличие предусмотрено изготовителем).

3.1.2. Поставка товара должна быть выполнена в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, материалов, оборудования, переданного для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества, до его передачи Заказчику, лежит на Поставщике.

3.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

3.3. Поставщик гарантирует, что товар передаётся свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (____________) рублей, включая НДС/НДС не облагается (нужное оставить).

4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Цена контракта включает полную стоимость товаров, расходов Поставщика по поставке товаров, в том числе транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на персонал, все налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Поставщик одновременно обязуется предоставить счет, счет-фактуру (при наличии).

4.4. В случае, если настоящий контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, и в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Поставщику по контракту уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

4.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

4.6. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются за счет выделенных Заказчику средств бюджета Челябинской области.

4.7. Платежные документы направляются Заказчику одним из следующих способов:

-почтой по фактическому адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, площадь МОПРа, 8А;

-в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота («Контур.Диадок», «Калуга Астрал» и пр.).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара телефонограммой или факсимильной связью не позднее 1 рабочего дня до дня поставки товара.

5.1.3. Доставить товар за свой счет в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) по адресу в соответствии с п. 1.3 контракта.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.

5.1.4. Устранять недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

Устранение недостатков товара не освобождает Поставщика от уплаты пени и штрафа по контракту.

5.1.5. По требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего контракта.

5.1.6. Поставить товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

5.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.

5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Поставщик может участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 7 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, других характеристик товара, подписать документ о приемке.

5.3.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями раздела 4 настоящего контракта.

5.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063» (далее – Правила). За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в размере, определенном Правилами. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.6.2.1, 6.2.3, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены контракта, что составляет _____ руб. __ коп.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 руб. 00 коп.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

6.3.1. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3.2. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

6.4. Требование об уплате неустоек, штрафов, пеней должно быть исполнено в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения Поставщиком.

6.5. Сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Закона № 44-ФЗ будет удержана из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7.Условия поставки, порядок сдачи-приемки товара

• Поставщик осуществляет поставку Товара в указанный в п. 2.1. настоящего Контракта срок.
• Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком по адресу: Челябинская обл, Челябинский г.о., Челябинск г, Плеханова ул, 16, цокольный этаж, склад.
• Поставщик предварительно согласовывает с Заказчиком дату и время поставки Товара в соответствии с графиком работы Заказчика: с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.45, в пятницу с 08.30 до 16.15, перерыв на обед с 12.00 до 12.45, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 287).
• Для проверки поставленного Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов исполнения Контракта проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются независимые эксперты в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
• Срок проведения процедуры экспертизы может составлять до 5 (пяти) рабочих дней включительно. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика относительно количества и качества поставленного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы приемка поставленного товара оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
• При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 7.4 Контракта.

• Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
• Товар считается поставленным при условии, что Поставщик совместно с отгруженным Товаром предоставил все подписанные со своей стороны товаросопроводительные документы, указанные в пункте 7.4. настоящего Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы в случае, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.2. Претензия должна содержать требования стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий настоящего контракта, с указанием (в случае необходимости) требования об уплате штрафов и (или) пени.

9.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения и направить письменный мотивированный ответ другой стороне. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9.5. Споры между сторонами разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями Сторон.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение № 1 – Спецификация.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

______________ (__________________) ________________Я.С.Тляшев

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ __ от «___» _____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

______________(__________________) ___________________ Я.С. Тляшев

ие № 1

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 01.09.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка нити для сшивания документов

Наименование предмета договора: Поставка нити для сшивания документов

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными