Тендер - Поставка моющих средств №270988851

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ОБОСНОВАНИЕ_ЦЕНЫ_МОЮЩИЕ_ПЧЁЛКА.pdf
• ЗАЯВКА__ЗАКУПКА_МОЮЩИХ_ПЧЁЛКА_АПРЕЛЬ_2024.docx
• ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_МОЮЩИЕ_СРЕДСТВА_.docx
• ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ__МОЮЩИЕ_АПРЕЛЬ_2023.docx

Заявка на закупку

1. Закупку осуществляет: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Пчёлка» Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Юридический адрес: РФ, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32, Почтовый адрес: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: 8 (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Источник финансирования закупки: Оплачивается Заказчиком за счет внебюджетных средств.

3. Наименование поставляемых товаров (работ, услуг): Поставка моющих средств для нужд МА ДОУ «Козловский ЦРР-детский сад «Пчёлка».

4. Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуги осуществляется с момента заключения договора по 15.05.2024 г.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену договора включены: общая стоимость Товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг путем безналичного расчета в течение 7 дней на основании подписанных Сторонами Акта выполненных работ, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать пять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 45 коп.

10.Обоснование начальной (максимальной) цены договора: В соответствии с Приложением № 2 к Заявке на проведение закупки.

11. Дата и время окончания срока подачи Поставщиком предложений о продаже: до 10:00 часов по московскому времени 19.04.2024 года.

Контактное лицо по приему заявок: Филиппова Ирина Геннадьевна.

12. Планируемый срок заключения контракта (договора): 15.00 часов по московскому времени 19.04.2024 года.

13. Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №3: Проект договора.

Приложение №2: Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

описание объекта закупки

на поставку моющих средств для МА ДОУ «Козловский ЦРР- детский сад «Пчёлка»

1.Наименование объекта закупки: поставка моющих средств.

2.Адрес поставки товара:429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32.

3. Условия поставки товара: Поставка осуществляется в соответствии с Договором с 08.00 до 16.00. Срок выполнения Договора в период, указанный в Договоре в рабочее время.

4. Срок поставки товара: с момента подписания Договора в период, указанный в контракте, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

5. Требования к количеству товара: Количество закупаемой продукции в соответствии с приложением 1 к Договору.

6. Начальная (максимальная) цена Договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в соответствии, с которым начальная (максимальная) цена составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать пять тысяч двести шестьдесят шесть) руб.45 коп.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата товара производится в порядке, предусмотренном Договором. Выплата аванса не предусмотрена.

7. Товары, являющиеся предметом закупки, по качеству, потребительским свойствам, безопасности должны соответствовать установленным требованиям и стандартам, техническим регламентам, требованиям действующего законодательства РФ или актам законодательства к качеству, безопасности товара.

Общие требования к поставляемому товару:

-Копия сертификата соответствия ГОСТ Р или декларации о соответствии на товары, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить обязательную сертификацию или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме декларации о соответствии.

-Инструкция по эксплуатации на русском языке.

-Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (при необходимости).

Гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

На Товар установлена гарантия производителя – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8 .Неотъемлемой частью Описания объекта закупки является:

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки на закупку и поставку моющих средств.

Заведующий МА ДОУ «Козловский ЦРР-

детский сад «Пчёлка» И.Г.Филиппова

Приложение №1

К Описанию объекта закупки на закупку

и поставку моющих средств

МА ДОУ «Козловский ЦРР- детский сад «Пчёлка»

Предложение по качественным характеристикам объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Проект

Договора №___

на поставку моющих средств

г. Козловка «___» ______________ 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –детский сад «Пчёлка» Козловского муниципального округа Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Филипповой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, по итогам закупки малого объема на электроном ресурсе (ценовой запрос №_________), заключили настоящий Договор (далее –Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства (далее – Товар), согласно спецификации в приложении № 1 к договору (далее – Товар), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара, в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, том числе восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.32.

1.6. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями заключенного договора.

1.7. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма поставки по данному договору составляет: __________________________________________________________________________________) рублей, НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. Сумма договора включает в себя: стоимость Товара, и все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе транспортные расходы, расходы на доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), монтаж Товара, стоимость материалов, необходимых для монтажа Товара и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

2.4. Форма оплаты – безналичный расчет. По настоящему Договору авансовый платеж не предусмотрен.

2.5. Оплата по договору за поставленный Товар производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте, в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной, счета, счет-фактуры. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

2.6. Заказчик финансирует работы в соответствии с объёмами по настоящему Договору в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2024 год.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.8. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Договора и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных Договором.

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору (на выбор):

2.10.1. после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.

2.10.2. за вычетом соответствующего размера неустойки.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в соответствии с спецификацией в предусмотренные настоящим контрактом сроки.

3.1.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.3. Участвовать в приеме-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.1.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара по настоящему Договору, а также в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.1.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

3.1.6. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором.

3.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.2.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

3.2.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара и оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с настоящим Договором.

3.3.2. Обеспечить контроль за исполнением Договором, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договором в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.3.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договора, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

3.3.5. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) для проверки их соответствия условиям Договора.

3.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРИЕМКА ТОВАРА.

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не должен иметь видимых и скрытых дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, сертифицированным в соответствии с действующими стандартами, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

4.2. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать спецификацию поставки с указанием количества и наименования Товара, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара), а также ссылку на реквизиты контракта и дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

4.3. Поставщик обязан поставить Товар своим транспортом или транспортом третьих лиц, но за свой счет. Поставщик обязан произвести разгрузку Товара в надлежащем помещении Заказчика своими силами или силами третьих лиц, но за свой счет. Приемка Товара осуществляется в месте нахождения Заказчика.

4.4. Одновременно с Товаром Поставщик направляет в адрес Покупателя товарно-сопроводительные документы, заверенные подписью и печатью Поставщика:

- счет на оплату;

- счет-фактуру;

- товарную накладную с указанием номера и даты Договора.

4.5. При поставке Товара должна быть обеспечена защита товара от внешних воздействующих факторов (в том числе климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Отгрузка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя товара, указанными в сопроводительной документации. Заказчик обязан осмотреть и принять Товар у Поставщика.

4.6. Поставка Товара осуществляется единовременно, поставка по частям не допускается.

4.7. Приёмка Заказчиком Товара осуществляется совместно с представителем Поставщика. В ходе приемки осуществляется проверка качества Товара путем проверки целостности упаковки, вскрытия упаковки, осмотра Товара на наличие повреждений и подписания Акта приемки (Приложение №2). При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара Заказчик оформляет Акт устранения недостатков. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего контракта по качеству (брак, фальсификация и т.д.), по техническим характеристикам, такой Товар считается не поставленным. Обнаруженные недостатки Товара Поставщик устраняет за свой счет в срок согласованный сторонами контракта.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Покупатель обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводится Покупателем своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если Покупатель не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки Товара, документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Покупателя, являются оформленные и подписанные Покупателем документы, предусмотренные п. 4.4 Договора.

4.8. Право собственности на поставленный Товар от Поставщика к Заказчику переходит с момента подписания Заказчиком указанных выше документов.

5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого Товара требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации;

наличие соответствующих сертификатов;

маркировку Товара в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному Товару для его реализации в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.

5.2. Количество Товара должно точно соответствовать количеству, определенному спецификацией, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение №1).

5.3. Срок предоставления Поставщиком гарантии качества Товара: не менее срока гарантии, установленного производителем Товара, и не менее 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи товаров, работ, услуг. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания всех необходимых документов при поставке, сборке, установке.

5.4. Объем предоставления гарантий качества: на весь Товар.

5.5. В случае выявления в течение всего гарантийного срока Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счёт Поставщика.

5.6. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.7. В период действия гарантийного срока замена Товара осуществляется Поставщиком за его счёт, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений в состав Товара или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.

5.8. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товаром ненадлежащего качества, осуществляются за счёт Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невыполнения условий Договора одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процента цены контракта, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. N 1042, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором по оплате, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. N 1042.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Договора.

6.8 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием суммы штрафа или пеней и сроком перечисления данных сумм на расчетный счет Заказчика в добровольном порядке. В случае неоплаты неустоек (штрафов, пени), в сроки, установленные в претензии Заказчика, Заказчик, при осуществлении расчетов, вправе удерживать из подлежащих выплате сумм за выполнение работ размер неоплаченных Поставщиком неустоек (штрафов, пени). Кроме того, в случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Договору.

6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения им обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Поставщика, либо вследствие несвоевременного доведения или не доведения до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств в счет финансирования настоящего Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, а также просрочка исполнения обязательств произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6.13. Все штрафные санкции могут быть взысканы с Поставщика одновременно.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

7.1. До подписания акта приема-передачи товаров, работ, услуг ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несёт Поставщик.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Контракта, срок исполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение одного дня с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия, а так же об их прекращении, приложив к уведомлению соответствующие документы (справку государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств и др.).

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором условий Договора;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, товары;

- в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема работ, предусмотренных Договором;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством и Договором.

9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком. При исполнении Договора не допускается замена страны происхождения Товар, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения Товара, указанного в спецификации, будет являться государство - член Евразийского экономического союза

9.3. Расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по следующим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

- в иных случаях.

9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.8. Порядок уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора регламентируется ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Доовора.

Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты заключения Договора и действует до 31.12.2024г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами по Договору, если таковые имели место при исполнении Договора.

10.2. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

10.4. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде дополнительных соглашений к контракту, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае усиленной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договором разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде.

10.9 Приложения к настоящему , являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору

№ __ от «__» __________ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к Товару

1. Поставляемый Товар должно быть новым (не ранее 2022 года выпуска), не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не должно иметь видимых и скрытых дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, сертифицированным в соответствии с действующими стандартами, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

2. При поставке Товара должна быть обеспечена защита товара от внешних воздействующих факторов (в том числе климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Отгрузка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя товара, указанными в сопроводительной документации.

3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты и/или декларации о соответствии.

4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии с требованиями техническими задания.

5. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку Товара. Обнаруженный в результате проверки Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику и замене на качественный.

6. Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования.

2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1. Срок предоставления Поставщиком гарантии качества Товара: не менее срока гарантии, установленного производителем Товара, и не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документов, предусмотренных п. 4.4 Договора. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания всех необходимых документов при поставке, сборке, установке.

2. Объем предоставления гарантии качества Товара: при возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) Товара к месту ремонта и обратно осуществляется Поставщиком.

3. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее восстановлению.

4. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, все его способности, сохраняют свои номинальные значения на весь эксплуатационный срок, регламентированный Производителем, который должен превышать Гарантийный срок.

Заказчик Поставщик

______________/И.Г.Филиппова/ _______________/ /

м.п. м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору

от «__» _______ 2023 г. №______

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ФОРМА)

г. Козловка «___» _________ 20___ г.

____________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании ________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны, и ________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании ________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «__» __________ 20__ г. №_____ (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: __________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору, должны быть выполнены «____» ___________ 20__ г., фактически выполнены «____» _____________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

_________________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, __________________________________________________________________________________________

6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: ____________________________________________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________________________

8. Результаты работ по Договору: ______________________________________________________

Принял: Передал:

Заказчик Поставщик

__________________________ _________________________

«__» __________ 20__ г. «__» __________ 20__ г.

МП МП

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

«___» _______________ 20__ г. «___» _______________ 20__ г

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272143913 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ВУРНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272143913	299 760	5 дней 06.05.2024 23.05.2024
Тендер №272315661 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ИБРЕСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Дезинфицирующие средства	Электронный аукцион #272315661	299 680 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 08.05.2024 23.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270988786 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #270988786	219 542	срок истек 17.04.2024 24.04.2024
Тендер №270988731 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка товаров (средство для гигиенической обработки рук) для нужд бюджетного учреждения Ставропольск...	Единственный поставщик #270988731	250 390	227 дней 17.04.2024 31.12.2024
Тендер №270988696 Приобретение прочих запасов (средство чистящее для унитазов ) (с результатом)	Запрос предложений #270988696	24 000	срок истек 17.04.2024 24.04.2024
Тендер №270988689 Поставка изделий для ухода за обувью (с результатом)	Электронный аукцион #270988689	15 870	срок истек 17.04.2024 25.04.2024
Тендер №270988684 Приобретение хоз товаров (с результатом)	Запрос предложений #270988684	26 000	срок истек 17.04.2024 24.04.2024

Тендеры из региона Чувашская республика

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270986732 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯНДОБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Благоустройство территории МАОУ "Яндобинская СОШ" Аликовского м.о. Чувашской...	Аукцион #270986732	20 532 780	срок истек 17.04.2024 27.04.2024
Тендер №270986251 Текущий ремонт автоматики водонапорной башни в д. Кумаккасы Ядринского муниципального округа Чувашской Республики (с результатом)	Запрос котировок #270986251	50 677 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 17.04.2024 25.04.2024
Тендер №270984805 работы по поддержанию надлежащего состояния и функционирования объекта "Мемориал "Строителям безмолвных рубежей" (с результатом)	Запрос котировок #270984805	2 952 000 Обеспечение контракта: 1% Обеспечение заявки: 29 520	срок истек 17.04.2024 24.04.2024
Тендер №270981110 Доля в уставном капитале ООО «Кромское» (ОГРН 1091215003824, ОКВЭД 01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, наличие в собственности объектов основных средств) Доля равна 6,5% от размера уставного капитал...	Электронный аукцион #270981110	700 000	6 дней 15.04.2024 24.05.2024
Тендер №270978804 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КАНАШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Ф.Г. ГРИГОРЬЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Реагенты для клиники- диагностической лаборатории (с ...	Не определен #270978804	369 787	срок истек 17.04.2024 22.04.2024