Тендер - Поставка моющих средств №315500319

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_моющие.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3876

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка моющих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 20.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:38

Срок завершения подачи оферт: 21.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:38

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: СПб г. Кронштадт, ул. Мануильского, дом 31, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, Лазаревский, Д.4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Кронштадт, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, ПЕРЕУЛОК ЛАЗАРЕВСКИЙ, 4, 4

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9548

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Левкина

Имя Елена

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № _________

Санкт- Петербург «___» ______ 2025 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Левкиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства (далее – Товар) по наименованию, в количестве согласно спецификации на поставку Товара (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату Товара за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт‑Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Идентификационный код закупки: _____________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (_________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается/не облагается в соответствии со ________________ НК РФ.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на упаковку, маркировку, доставку и разгрузку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95ФЗ № 44.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий настоящего Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта – Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244, КОСГУ 346.

2.4. Оплата по Контрактк производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки товара, оформленной Актом приемки в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Датой оформления – считается дата утверждения Акта приемки руководителем Заказчика.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3. Порядок поставки Товара

3.1 Поставка Товара осуществляется единовременно, в полном объеме согласно Спецификации, с даты подписания сторонами Контракта, но не позднее 15.09.2025 года.

3.2. Поставщик обязан за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки уведомить Заказчика по телефону о готовности Товара к поставке.

3.3. Поставляемый Товар доставляется и разгружается за счет Поставщика по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 31, лит. А и Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пер. Лазаревский, дом 4.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию - Пн.-Пт. с 09.00 до 17.00

3.4. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

3.5. Все Товары должны быть поставлены в оригинальной упаковке производителя
и соответствовать требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), не имеющей повреждений.

3.6. Погрузочно-разгрузочные работы и дополнительные расходы по устранению недостатков, выявленных в процессе сдачи-приемки Товара, осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.7. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания его представителем товарной или товарно-транспортной накладной на поставленный Товар.

3.8. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика
к Заказчику после подписания представителем Заказчика товарной или товарно-транспортной накладной на поставленный Товар.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Заказчик организует приемку поставленного Товара в месте доставки Товара. Заказчик осуществляет приемку и экспертизу Товара (своими силами) по ассортименту, количеству и качеству непосредственно в помещении, которое указано как место доставки Товара. Приемка Товара производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара.

4.2. Заказчик при осуществлении приемки поставляемого Товара проверяет соответствие количества, комплектности, качества требованиям, установленным в Контракте.

4.3. По окончании сдачи-приемки Товара, при условии отсутствия претензий к Товару со стороны Заказчика, представитель Заказчика подписывает оформленные Поставщиком товарную или товарно-транспортной накладную.

4.4. В случае выявления недостатков к поставленному Товару Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 4.1 Контракта, направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки поставленного Товара с указанием недостатков и сроков их устранения.

4.5. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления мотивированного отказа от приемки поставленного Товара устранить недостатки своими силами и за свой счет повторно поставить Товар Заказчику.

4.6. Товарная или товарно-транспортная накладная не подписываются Заказчиком до полного устранения Поставщиком недостатков к поставленному Товару.

4.7. Внесение изменений в товарную или товарно-транспортной накладную
в одностороннем порядке после ее подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

4.8. Датой поставки Товара считается дата, указанная в товарной или товарно-транспортной накладной.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии
с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы (собственными силами) поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества
в соответствии с Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара
в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии
с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры штрафов определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 руб. (одной тысячи рублей 00 копеек).

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта и составляет ______ рублей ___ копеек.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере
1 000,00 руб. (одной тысячи рублей 00 копеек).

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату
по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

7.2. Контракт действует по 31.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

7.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК.

7.5. Заказчик в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьей 450.1 ГК РФ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, и письменно уведомив об этом Поставщика, в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

- если отступления от условий Контракта или недостатки, обнаруженные при приемке Товара в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми;

- задержка в сроках поставки товара Поставщиком составляет более 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока поставки Товара по Контракту.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9. Прочие условия

9.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений
с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Заключения Контракта осуществляется в форме электронного документа, Контракта подписывается Сторонами квалифицированной электронной цифровой подписью, при этом Стороны оставляют за собой право заключить к такому Контракту дополнительные соглашения путем их подписания в письменной форме с использованием собственноручных подписей уполномоченных представителей Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Приложения

10.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация».

11. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными