Тендер - поставка моющих средств №307448788

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымипроект_государственного_контракта

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ИКЗ ____________________________

р.п. Явас, Республики Мордовия «___» _________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника Кочеткова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и приказа УФСИН России по Республике Мордовия от 19.08.2025 № 131-к, с одной стороны и _______________________________________ (далее __________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», руководствуясь ч.4.п.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и итоговым протоколом закупочной сессии № _______ от__________2025 г, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар, указанный в Таблице 1 для нужд ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия в соответствии с характеристиками, наименованием, в количестве, по цене, адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.п., Явас, ул. Комсомольская д. 40, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара, согласно условиям Контракта:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Источник финансирования: федеральный бюджет

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Заказчику определенный в разделе 1 настоящего Контракта товар в количестве, ассортименте, цене, в порядке , предусмотренные настоящим Контрактом;

2.1.2. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в настоящем Контракте, не обремененный правами третьих лиц;

2.1.3. Обеспечить сохранность товара в период транспортировки его до места поставки;

2.1.4. Передать в день поставки Заказчику документацию на поставленный товар, определенную в п. 4.6 настоящего Контракта;

2.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию коммерческого характера, ставшую ему известной при исполнении Контракта;

2.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты в товаре, выявленные при приемке товара и в течение гарантийного срока;

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;

2.2.2. Назначить ответственного представителя, уполномоченного осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта;

2.2.3. Требовать уплаты пени и штрафа в случае нарушения Государственным заказчиком обязательств по контракту;

2.2.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Государственный заказчик обязан:

2.3.1. Принять поставленный товар и обеспечить его оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта;

2.3.2. Организовать приемку доставленного товара, в том числе присутствие на месте приемки своего представителя, уполномоченного на приемку товара, подготовить помещение склада, подъезд и подход к нему;

2.3.3. Обеспечить сохранность товара при приемке, т.е. с момента привоза Заказчику до окончания приемки;

2.3.4. Соблюдать согласованный срок и порядок выгрузки товара;

2.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом;

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.4. Государственный заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.4.2. Отказаться от приема некачественного товара или товара, несоответствующего условиям настоящего Контракта;

2.4.3. Назначить ответственного представителя, уполномоченного осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта.

2.4.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара;

2.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом;

2.4.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является его правопреемником по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.6. В случае перемены Заказчика по Контракту, права и обязанности государственного заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

3.Цена Контракта и порядок оплаты

3.1 Цена Контракта составляет _______________________ (____________________) руб. ___ коп.

(при условии наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае, если «Поставщик» в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

3.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Государственного заказчика, стоимость упаковки (тары), страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ и Контрактом.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств, выделяемых из средств федерального бюджета на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Товара.

3.7. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.8. Государственный заказчик имеет право отказаться полностью от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

3.9. Стороны, заключившие настоящий Контракт обязаны по требованию одной из них провести сверку расчетов, имеющих место на конкретную дату.

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

4.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется одной партией в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания контракта.

4.2. Доставка товара до Государственного заказчика осуществляется автомобильным транспортом силами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РМ, Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул. Комсомольская, д. 40, в рабочие дни: с 9,00-18.00. Разгрузка товара осуществляется Поставщиком в течение 1 (Одного) дня в день доставки товара.

4.3. Не позднее, чем за 1 рабочий день до планируемой даты поставки, Поставщик любыми доступными средствами связи извещает Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.4. Государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.6. Приемка Товара по количеству и качеству производится Государственным заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.

Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

а) документы по качеству Товара: копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар и иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие;

д) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации или универсальный передаточный акт;

В случае, если вышеназванные документы не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит

4.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон

4.8. Поставляемый товар имеет четкую маркировку в соответствии с требованиями действующих технических условий. Маркировка товара и составных частей товара нанесена способом, обеспечивающим сохранность её в течение всего срока службы товара.

4.9. Срок годности на поставляемый товар в соответствии с ГОСТами для соответствующего вида товара с учетом рекомендаций производителя. Объем предоставления гарантии качества товара: на весь объем поставленного товара.

4.10. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правом третьих лиц.

5. Качество товара

5.1. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, обычно предъявляемым к такого рода товарам, в том числе требованиям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара.

5.2. Товар должен быть затарен, упакован, в соответствии с действующими стандартами и условиями Контракта таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения.

5.3. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.

5.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.5. Гарантийный срок на Товар – не менее 6 месяцев с момента поставки.

5.6. Поставщик гарантирует качество товара, безотказную эксплуатацию Товара в течение гарантийного срока согласно требованиям, предъявляемым к данному виду товара, с предоставлением соответствующих документов о качестве товара (копия сертификата соответствия качества, удостоверения качества и безопасности, оформленное производителем, или его заверенной копией).

5.7. Товары, поставляемые Поставщиком должны соответствовать по наименованию, качественным характеристикам, соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации – стандартов (ГОСТ, ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) обязательного для данного вида товара, полученного в аккредитованных органах сертификации товаров, паспорт изделия, гарантийный талон и другие документы, установленные контрактом и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать спецификации и товарно-транспортным накладным.

Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар при хранении и использовании не должен выделять вредных веществ. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ товар не должен образовывать вредные соединения.

5.8. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, то есть не бывшим в эксплуатации, работоспособным, должен обеспечить безотказную эксплуатацию Товара. Товар не должен иметь дефектов, связанных с функционированием при его штатном использовании в обычных условиях. На внешней и внутренней поверхности товара не должно быть дефектов или повреждений. Весь товар должен быть нетоксичен, безопасен при эксплуатации по назначению и должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым данному виду товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику у штрафа.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ______________ рублей;

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.13. Государственный заказчик может удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. Форс-мажорные условия

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления, и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово- промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8. Порядок внесения изменений и расторжение Контракта

8.1. Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

8.4. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Контрактом товаром при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десть процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств существенные условия Контракта подлежат изменению по соглашению Сторон. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

8.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Изменение обязательств оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара;

неоднократного нарушение Поставщиком сроков поставки товара;

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом;

иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.9. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного рабочего дня с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Поставщику и считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10. Особые условия

10.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны обязуются руководствоваться действующим на момент заключения контракта законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

10.4. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Контракта. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Настоящий контракт подписывается в следующем порядке:

- в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон (в случае заключения контракта на едином агрегаторе торговли (далее - ЕАТ));

- в двух экземплярах, по одному – для каждой из Сторон (в случае заключения контракта без использования ЕАТ)

11. Срок действия Контракта

11.1. Срок действия Контракта с момента подписания его сторонами по 31 декабря 2025 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств. Срок исполнения контракта до 31.12.2025 г. Дата окончания исполнения контракта 31.12.2025 г.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: поставка моющих средств для уборки помещений в административном здании.

1.Общие условия.

1.1. Место и адрес поставки товара.

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул. Комсомольская, 40.

1.2. Требования к условиям поставки товара.

Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика.

1.3. Срок поставки товара.

Поставка товара Государственному заказчику осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

2. Основные технические требования к товару:

2.1. Требования к качеству товара.

2.1.1. Весь товар должен быть новым (не бывшими в эксплуатации). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его штатном использовании в обычных условиях. На внешней и внутренней поверхности товара не должно быть дефектов или повреждений. Весь товар должен быть нетоксичен, безопасен при эксплуатации по назначению и должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым данному вида товарам.

Товары, поставляемые Поставщиком должны соответствовать спецификации по наименованию, качественным характеристикам, соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) обязательного для данного вида товара, полученного в аккредитованных органах сертификации товаров; другие документы, установленные контрактом и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать спецификации и товарно-транспортным накладным.

Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар при хранении и использовании не должен выделять вредных веществ. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ товар не должен образовывать вредные соединения.

2.1.2. Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 6 месяцев с момента поставки товара.

В случае обнаружения Государственным заказчиком в период гарантийного срока несоответствий и/или недостатков (дефектов) поставленного товара, возникших не по вине Государственного заказчика, Государственный заказчик должен письменно известить об этом Поставщика. Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения письменного извещения Государственного заказчика.

В этом случае представители Сторон составляют акт, фиксирующий выявленные несоответствия и/или недостатки (дефекты), а также определяющий порядок и сроки устранения несоответствий и/или недостатков (дефектов) (далее – акт выявленных несоответствий и/или недостатков (дефектов). Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий и/или недостатков (дефектов).

При отказе Поставщика от составления или подписания акта выявленных несоответствий и/или недостатков (дефектов), Государственный заказчик составляет односторонний акт выявленных несоответствий и/или недостатков (дефектов) на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Государственного заказчика по проведению экспертизы возмещаются Поставщиком при выявлении несоответствий и/или недостатков (дефектов), возникших по вине Поставщика.

Поставщик устраняет такие дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта выявленных несоответствий и/или недостатков (дефектов). Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

2.2. Требования к упаковке товара.

Товар должен поставляться в упаковке производителя товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и при осуществлении хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока. Упаковка должна содержать маркировку со сведениями: о наименовании товара, сведения и производителе товара.

Товар поставляется с учетом требований, указанных в следующей таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОМТО ФКУ ЦИТОВ

УФСИН России по Республике Мордовия А.О.Чудайкин