Тендер - Поставка моющих средств №306942286

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_моющие_средства_2025.docx
• Техническое_задание_моющие_средства_2025.docx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки - до 29.08.2025 г., транспортом Поставщика.

Место поставки: Амурская область, г.Райчихинск, п.Широкий, ул. Станционная 7.

ДОГОВОР № ____

на поставку моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Амурской области «Райчихинский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Шанс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковалевой Светланы Валерьевны, действующей на основании Устава., с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее - товар), в количестве и ассортименте согласно спецификации (Приложение № 1). На условиях, в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, а Покупатель принять и своевременно оплатить за поставленный товар на расчетный счёт Поставщика.

Срок поставки - до 29.08.2025 г., транспортом Поставщика.

Место поставки: Амурская область, г.Райчихинск, п.Широкий, ул. Станционная 7.

2. Цена по Договору и порядок расчётов

Общая цена по Договору составляет _________________________, в том числе НДС _____руб. Цена включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе транспортные расходы, расходы по доставке, разгрузке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оплата товара производится Заказчиком по факту поставки, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта приемки товара и товарной накладной (УПД), при предоставлении счета (счета-фактуры). Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Источник финансирования – средства спонсорской помощи АО «Амурский Уголь».

3. Порядок поставки приемки товара

Поставка товара осуществляется согласно п. 1 настоящего Договора.

При приемке товара Заказчик проверяет целостность упаковки и соответствие поставленного товара спецификации.

Товар для перевозки транспортной организацией передаётся в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам.

Датой приемки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

Некачественный товар считается не поставленным.

Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной.

количеству и другим существенным требованиям, установленным в договоре.

4. Обязательства Сторон

4.1.Поставщик обязан:

Поставить товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами.

Подписать и передать Заказчику товарную накладную в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязан:

Своевременно принять поставленный Поставщиком товар.

Оплатить поставленный товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. Ответственность сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.Ответственность заказчика.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.2. Ответственность поставщика

В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором,, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, поставщик выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5 процентов цены договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются поставщиком в десятидневный срок после получения соответствующего требования от заказчика.

В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) поставщиком в указанный срок со дня получения требования, заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за поставленный товара, выполненную работу, оказанную услугу, на сумму неоплаченной по требованию заказчика неустойки (пени, штрафов).

5.3.Обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в том числе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной «COVID-2019»).Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения договором товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6. России.Р 7. Порядок разрешения споров.

Споры или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, и после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области в установленном порядке.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 29.08.2025г. или до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

9. Адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __

от «___» _______ 20 __г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАУАО РЦССУ «Шанс»

_______________С.В.Ковалева