Тендер - Поставка моющих средств и расходных материалов №313422221

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):Башкортостан Респ , ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.10.2025 по 16.10.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):16.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:450077, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:17.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Информационная_карта

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан»

(ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»

________________/Чечкина Л.Н./

«___» __________ 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

неконкурентной закупки в электронной форме

посредством электронного магазина

на поставку моющих средств и расходных материалов

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Уфа

Раздел I. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договор_поставки

ДОГОВОР № Б-__________

на поставку товара

г. Уфа «_____» _____________ 2025 года

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Чечкиной Ларисы Николаевны, действующего на основании Приказа Министерства культуры Республики Башкортостан от 27.05.2025 года No76-к, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.8 Перечня оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» от 02.10.2023 года заключили Договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить моющие средства и расходные материалы для нужд Заказчика (далее по тексту – Товар), а Заказчик принять и оплатить его.
1.2. Наименование, качественные характеристики, количество, ассортимент и цена Товара определяются в Спецификации на поставку товара (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора. Доставка, подъем на этаж и сборка Товара (при необходимости) осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, доставку, разгрузку Товара по указанному в Договоре адресу;
2.1.2. Осуществить сборку Товара позволяющего использование Товара по назначению (при необходимости);
2.1.3. Предоставить Заказчику пакет документов при поставке Товара: документ о приемке поставленного товара с указанием наименования Товара на русском языке, счет на оплату, счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2.1.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Требовать у представителей Заказчика, иного получателя, указанного Заказчиком, предъявления документов, удостоверяющих их полномочия на получение Товара.
2.3.2. Участвовать в приемке Товара по качеству и количеству.
2.3.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара согласно условиям Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара или потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям Договора при обнаружении недостатков, которые исключают возможность использования его по назначению, или при несоответствии качества Товара заявленному при заключении Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет ________________ (________________________) рублей ___ копеек. НДС – ___ , Или Без НДС. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
3.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по указанным им банковским реквизитам. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.3. Заказчик производит оплату за поставляемый Товар по предоставленному счету на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Товара и подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
3.4. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки товара по настоящему Договору, включая стоимость товара, его упаковки, транспортные расходы, стоимость выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расходы по таможенному оформлению и страхованию товара, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением.

УПАКОВКА ТОВАРА
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время погрузки, перевозки к конечному пункту назначения с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения.
4.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Срок поставки Товара:c даты заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.50.
5.3. Моментом передачи Товара является момент получения Товара Заказчиком.
5.4. Фактической датой поставки считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
5.5. Товар должен иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов, должны быть переданы Заказчику при поставке Товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика по ассортименту, количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.
6.2. В случае поставки Товара, не соответствующего по качеству, комплектности, упаковке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Заказчик принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет Поставщик.
6.3. В случае передачи Поставщиком в нарушение условий Договора Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика замены некомплектного Товара на комплектный, доукомплектования Товара в срок, который в этом случае Заказчик установит в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, упаковке и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает УПД и заверяет их печатью.

ГАРАНТИИ
7.1. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, выпущен в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.
7.2. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору.
7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.
7.4. На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 3 (трех) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
7.5. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
7.6. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока эксплуатации.
7.7. Поставщик гарантирует материалы (в том числе приборы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов, должны быть переданы Заказчику.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора, что составляет _____рублей;
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей;
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора;
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.
8.10. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.11. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами п.1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. п. 10.1, 10.2. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
10.6. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Прекращение договора не влечет прекращение обязательств, возникших из договора.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Поставщик гарантирует принадлежность к СМиСП.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»

Юридический и фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,50,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Минфин РБ (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан», л/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (приемная),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (бухгалтерия), е-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

И.О директора __________________________ / Л.Н. Чечкина /

М.П.

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору на поставку товара

№ Б-______ от «_____» ____________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итоговая сумма поставки товара составляет _______________ (_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС – _____________________.

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_на_моющие_средства_и_расх._материал - Посмотреть таблицу с данными