Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №310829994

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• контракт_моющие.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих и чистящих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5101

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка моющих и чистящих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих и чистящих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.80

Дата размещения закупки: 29.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49

Срок завершения подачи оферт: 30.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:48

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно договору

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ремизова, д.23, литер. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно договору

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно договору

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно договору

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, Ремизова, Д.23 ЛИТА

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Колпино, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ РЕМИЗОВА, 23/ЛИТА, 23 лит.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4998

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Хмелева

Имя Ирина

Отчество Николаевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Государственный контракт № _________

Поставка моющих и чистящих средств

Санкт-Петербург «__» ____ 2025 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Хмелевой Ирины Николаевны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании __________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке моющих и чистящих средств (далее – товар), а Государственный заказчик – принять и оплатить товар на условиях Контракта.

Номенклатура, количество и иные требования к товару определяются Спецификацией товара (Приложение №1 к Контракту).

Идентификационный код закупки __________________________________

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта определяется на основании Спецификации товара (Приложение к Контракту) и составляет ________________ рублей _______ копеек (__________рублей ____копеек), НДС___/НДС не облагается.

В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, расходы по упаковке, хранению, доставке товара, погрузочно-разгрузочным работам, а также все иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе.

2.3. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.

2.4. Оплата товара производится Государственным заказчиком в безналичной форме, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, по казначейской системе исполнения бюджета СанктПетербурга за счет средств, предусмотренных Государственному заказчику ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

2.5. Государственный заказчик производит оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), оформленного на основании подписанных Сторонами товарной накладной и Акта о приемке товара (Приложение № 2 к Контракту).

2.6. В случае, если Поставщиком по Контракту является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

Порядок поставки и приемки товара

Поставка товара осуществляется в полном объеме, определенном Спецификацией товара (Приложение к Контракту), силами и средствами Поставщика с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

Срок поставки товара: в течении 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара:
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Ремизова д.23, лит. А

Товар поставляется Поставщиком в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке. Поставляемый товар должен быть новым товаром (не бывшем в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и т.п.).

Поставщик должен не позднее, чем за двадцать четыре часа до предполагаемого дня поставки товара согласовать с представителем Государственного заказчика по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть дату и время поставки.
3.6. Приемку товара и контроль за исполнением Контракта осуществляет представитель Государственного заказчика – заместитель заведующего по АХР тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – ответственное должностное лицо) которое осуществляет осмотр товара, а также проверку товара по количеству товара, комплекту, явным видимым повреждениям и качеству товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подписывает товарную накладную и Акт о приемке товара (Приложение № 2 к Контракту).

Подписание товарной накладной и Акта о приемке товара осуществляется в день поставки товара.

При поставке товара Поставщик передает представителю Государственного заказчика относящиеся к товару документы, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством.
Одновременно с товаром Поставщик передает представителю Государственного заказчика счет, товарную накладную в 2-х экземплярах и Акт о приемке товара в 2-х экземплярах.

Для проверки поставленного Поставщиком товара Государственным заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Государственным заказчиком собственными силами, либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Экспертиза проводится в день поставки товара.

По результатам проведенной Государственным заказчиком экспертизы оформляется заключение, на основании которого Государственным заказчиком осуществляется приемка товара.

Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной и Акта о приемке товара.

3.11. В случае отказа принимать товар представитель Государственного заказчика делает отметку об отказе с указанием причины отказа в двух экземплярах товарной накладной и Акте о приемке товара, заверяет ее своей подписью с указанием должности и Ф.И.О.

3.12. Государственный заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого совершена с нарушениями условий настоящего Контракта.

3.13. В случае обнаружения некачественного товара или недопоставки Государственный заказчик не подписывает товарную накладную и Акт о приемке товара.

Представитель Государственного заказчика делает отметку об отказе с указанием причины отказа в двух экземплярах товарной накладной и Акта о приемке товара, заверяет ее своей подписью с указанием должности и Ф.И.О.

Участие уполномоченного представителя Поставщика при приемке товара, а также при подписании товарной накладной и Акта о приемке товара обязательно.

Права и обязанности Сторон

Государственный заказчик обязан:

Осуществить приемку товара, надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта.

Оплатить надлежащим образом поставленный и принятый товар в соответствии с условиями Контракта.

Уведомить Поставщика о недопоставке товара, о замене товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества, выявленного при приемке товара.

Государственный заказчик вправе:

Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Контрактом.

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Отказаться от принятия и оплаты товара, поставка которого Поставщиком просрочена, товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в установленный Контрактом срок.

Требовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, несоответствующего требованиям Контракта, а также уплаты неустойки.

Поставщик обязан:

Поставить Государственному заказчику качественный товар в соответствии с условиями Контракта, в сроки и по адресу, определенному Контрактом.

Осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Контрактом.

Поставить недопоставленный товар не позднее дня, следующего за днем уведомления Государственным заказчиком о недопоставке.

Заменить за свой счет и своими силами товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества не позднее дня, следующего за днем уведомления Государственным заказчиком.

Поставщик вправе:

В случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту требовать оплаты по Контракту в полном объеме.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Государственным заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно).

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

- 10% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

- 5% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей (включительно),

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей;

- 5% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей;

- 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно).

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и устанавливается в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн.рублей;

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно).

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе исполнить обязательство Поставщика по уплате неустойки в бюджет Санкт-Петербурга путем оплаты поставленного Поставщиком товара по цене, установленной пунктом 2.1 Контракта, уменьшенной на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга.

5.5. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями, либо бездействием Поставщика несет Поставщик.

5.6. Указанная в Контракте неустойка взимается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в отдельности.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

6. Качество товара и гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям ГОСТ.

6.2. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового – способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

6.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (не бывшем в употреблении).

6.4. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

6.5. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и (или) нормативно-правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

6.6. Обоснованные претензии Государственного заказчика по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара на товар надлежащего качества за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом или Государственным заказчиком.

6.7. Гарантийный срок качества товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания представителем Государственного заказчика товарной накладной и Акта о приемке товара.

Действия непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публичноправовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2025. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью за исключением гарантийных обязательств, установленных Контрактом.
9.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении Контракта.
9.3. Стороны обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и других реквизитов, определенных Контрактом и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Контракта.
9.4. Все имущество, поступающее к Поставщику от Государственного заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Контракта, является собственностью Государственного заказчика.
9.5. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
9.6. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.7. Уведомления Государственного заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте.
Уведомление считается полученным:
- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщика под расписку;
- или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
9.8. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.9. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.10. Государственный заказчик в порядке, определенном Законом о контрактной системе, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
9.10.1. поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в установленный Контрактом или Государственным заказчиком срок;
9.10.2. неоднократного нарушения сроков поставки товара;
9.10.3. получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.
9.11. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.12. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация товара.
Приложение № 2 – Форма «Акт о приемке товара».

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ________

от «____» _____________ 2025 г.

Спецификация товара

Цена, предложенная участником: __________руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт

Сведения о месте и количестве поставки товара

для ГБДОУ детский сад № 11 Колпинского района Санкт-Петербурга

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № _______________

от «____» _____________ 2025 г.

Форма «Акт о приемке товара»

Санкт-Петербург «____» __________2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными