Тендер - Поставка мойки высокого давления №305830770

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_1_Техническое_заданиеxx

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___ августа 2025 г. N 41/04-05

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задания

на поставку мойки высокого давления

Ед. измерения – 1 усл. единица

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования к качеству товара:

- поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки - Качество Товара должно соответствовать ГОСТ, техническим стандартам производителя;

- погрузка силами поставщика;

- все расходы, необходимые для осуществления обязанностей по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на обслуживание товара в период гарантийного срока, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара осуществляются за счет Поставщика.

МК_№_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_поставка_мойки_высокого_давления

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № МК № 41/04-05

на поставку мойки высокого давления

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Тарко-Сале "___" августа 2025 г.

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района", именуемое в дальнейшем Заказчик в лице _____________________________, действующего на основании___________________ с одной стороны и

_________________________________________________________________, действующий на основании ____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить мойки высокого давления, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), далее – товар, в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, количество и качество товара определяется в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), цена товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, указанного в п. 1.1 контракта, своими силами и за свой счет, а заказчик обязуется оплатить указанный товар на условиях, определенных контрактом.

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предусмотренным Техническим заданием (Приложение №1) и действующему законодательству в отношении данного вида товара. Поставляемый товар должен быть новым и ранее не использованным.

1.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товара с момента заключения контракта в течение 14 календарных дней, по устной заявке Заказчика.

2.2. Поставщик осуществляет поставку товара в объеме, указанном в Спецификации (Приложение №2).

2.3. Поставщик производит доставку и разгрузку товара в г. Тарко-Сале, ул. Мира, д.11. Датой поставки считается дата поставки товара на склад Заказчика.

2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента фактической передачи товара Заказчику, с составлением акта приема товара, соответствующей документации на товар.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального контракта составляет ________ (__________________________________) _______________, в соответствии со спецификацией. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев изменения цены контракта в соответствие с условиями настоящего контракта. В цену контракта включены: все расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, цена товара, упаковки, затраты на транспортные услуги, расходы на перевозку, страхование, а также иные затраты, связанные с доставкой, разгрузкой товара на склад.

3.2. Расчеты по муниципальному контракту производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета после получения товара.

3.3. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения товара, согласно предъявленного Поставщиком соответствующего счета, составленного на основании подписанных сторонами накладных на товар (либо УПД).

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество и комплектность товара, поставляемого по настоящему муниципальному контракту, а также упаковка, должны соответствовать установленным требованиям завода-изготовителя, иным документам, предусмотренными заводом-изготовителем.

4.2. В случае поставки товара, несоответствующего требованиям настоящего контракта Заказчик вправе предъявить требование Поставщику о замене товара в срок, не превышающий 7 дней.

4.3. По результатам проведенной экспертизы, в случае выявления недостатков в товаре, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта приемки товара с указанием перечня выявленных недостатков.

4.4. При отсутствии замечаний по результатам экспертизы Заказчик подписывает акт приемки товара. Товар считает принятым надлежащим образом и подлежащими оплате после подписания акта приемки товара Сторонами.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Своими силами и средствами, а при необходимости и привлеченными силами, осуществить поставку товара, указанного в разделе 1 настоящего контракта в сроки, предусмотренные контрактом, передать Заказчику товар в состоянии, соответствующем требованиям настоящего контракта.

5.1.2. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы на товар.

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику.

5.1.4. Устранять недостатки (явные и скрытые), выявленные в результате осуществленной поставки товара.

5.1.5. Выполнять полученные в ходе осуществления поставки товара указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от контракта по качеству, количеству или иных недостатков немедленно заявить об этом Поставщику.

5.2.2. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный разделом 1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5. В соответствии с п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), размер штрафа устанавливается контрактом в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Размер штрафа составляет: ________ рублей ___ копеек.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается контрактом в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается контрактом в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Начисление штрафов производится посредством направления письменной претензии.

6.14. Любая из Сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.15. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств.

6.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, Заказчик в соответствии со ст. 410 ГК РФ перечисляет удержанную из суммы выполненных и предъявленных к оплате работ неустойку (штраф) в доход бюджета Пуровского района в соответствии с настоящим Контрактом.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта, без изменения, предусмотренного контрактом объема поставки, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

в) При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования настоящего контракта, Стороны обязаны согласовать в случае необходимости иные условия контракта, в том числе цены, сроков исполнения контракта и объема поставки. Сокращение объема поставки осуществляется в соответствии с методикой утвержденной Правительством РФ от 28.11.2013 № 1090 "Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта".

г) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для государственных и муниципальных нужд".

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

8.2. Все споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров. Споры, по которым стороны не пришли к соглашению посредством переговоров, рассматриваются в арбитражном суде ЯНАО в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему муниципальному контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.

8.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в течение 10 календарных дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, и иных условий, касающихся исполнения контракта.

8.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

9. ЮРИЛИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____ августа 2025 г. N 41/04-05

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

на поставку мойки высокого давления