Тендер - Поставка материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок» №299008965

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_о_закупке.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):Место поставки товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.05.2025 по 26.05.2025Место предоставления документации:СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕПорядок предоставления документации:СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется /Документация_о_закупке.doc

Утверждаю

Директор МП «Водоканал»

__________ Молчанов Н.Н.

«___»___________ 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке путем проведения аукциона в электронной форме

на поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

Ханты-Мансийск,

2025 год

Настоящая конкурентная закупка проводится в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Далее – Закон № 223-ФЗ), «Положением о закупке товаров, работ, услуг Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования города Ханты-Мансийска.

Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Информация о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник контрактной службы _________________________ А.И.Ялунин

/+ Обоснование НМЦК.xls - Посмотреть таблицу с данными/Приложение № 1 к документации.docx

Приложение №1 к документации

Предоставление национального режима

• • В случае предоставления национального режима в соответствии с п. п. 1.1.25 «Документации» установлен:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – также Постановление № 1875);

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к Постановлению № 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

• • Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей настоящей закупки, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 1 к Постановлению, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 2 к Постановлению, приложении № 3 к Постановлению, из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 (далее – также Постановление № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное Постановлением № 719;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с Постановлением № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 2 к Постановлению № 1875, приложении № 3 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

в) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации – порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр российского программного обеспечения);

г) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 (далее – дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее – реестр евразийского программного обеспечения);

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

• • Иные условия, а также порядок предоставления национального режима применяются в соответствии с Постановлением № 1875.
  • При осуществлении закупки товара:

1) если абзацем 2 пункта 1.1.1 установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если абзацем 3 пункта 1.1.1 установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если абзацем 4 пункта 1.1.1 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

• • При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если абзацем 2 пункта 1.1.1 установлен запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если абзацем 3 пункта 1.1.1 установлено ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если абзацем 4 пункта 1.1.1 установлено преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом;

г) предоставление преимущества осуществляется на основании отнесения Участников закупки к российским или иностранным лицам.

• • Для целей соблюдения запрета или ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, информация о продукции должна быть внесена в реестр российской промышленной продукции, или евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, или реестр российского программного обеспечения, или единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, на момент подачи заявки на участие в закупке.

Начальник контрактной службы _________________________ А.И. Ялунин

/Проект Договора.docx ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____

на поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

Реестровый номер закупки в ЕИС______

г. Ханты-Мансийск «­__» ______ 2025 г.

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Молчанова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и на основании протокола от___№________, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик принимает, а Поставщик осуществляет поставку гипохлорита натрия (далее – товар) для нужд Заказчика в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Заказчик обязуется принять товар в порядке, предусмотренном договором, и оплатить их на условиях договора, при условии, что поставка товара осуществлена в соответствии с требованиями и условиями договора.

1.3. Срок поставки товара: в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена договора составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС ______ (___) рублей (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, то необходимо указать основание). Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе: стоимость товара, стоимость доставки, стоимость разгрузки товара на складе Заказчика, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов, прочие затраты Поставщика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора.

2.2. Источник финансирования договора: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

2.3. Суммы, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.5. Допускается снижение цены договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара.

3. Порядок и срок оплаты товара

3.1. Оплата товара осуществляется Заказчиком за фактически поставленный объем товара согласно графика поставки безналичным путем на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта приемки – передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной либо универсального передаточного акта. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с счета Заказчика. Предварительная оплата по настоящему Договору не предусмотрена.

3.2. В случае изменения счета Поставщика, Поставщик обязан не позднее дня следующего за днем изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Договору только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Заказчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

4. Условия поставки Товара

4.1. Место поставки (передачи) товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.

4.2. Прием товара осуществляется Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности, выданной Заказчиком) в соответствии с требованиями договора.

4.3. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты передачи направляет Заказчику извещение о точной дате передачи товара, телефоны, адрес места передачи товара по эл. почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и по телефону +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в противном случае претензии по срокам приемки не принимаются.

4.4. При приемке товара Заказчик подписывает накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной не означает приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности.

4.5. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения экспертной организации срок приемки товара должен соответствовать сроку проведения экспертизы указанного в договоре между Заказчиком и экспертной организацией, но не более 30 календарных дней.

4.6. После осмотра и проверки количества, качества, ассортимента и комплектности поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Акта приемки-передачи товара либо письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

4.7. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара в полном объеме согласно условиям настоящего договора.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки товара.

В случае поставки товара надлежащего качества в соответствии с условиями договора, датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара в срок указанный в договоре, считается дата подписания Заказчиком накладной.

4.8. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.11. Заказчик вправе заявлять претензии по скрытым дефектам товара в течение гарантийного срока. Замена, ремонт и доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара несет его собственник в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Товар должен быть растаможен, освобожден от обязательств третьих сторон и сопровождаться следующими сопроводительными документами:

• Первичные учетные документы;
• акт приема-передачи.

4.14. Поставщик обязуется передать, также иные документы в соответствии с действующим законодательством, подлежащие передаче Заказчику.

5. Гарантия качества товара

5.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

5.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя.

5.3. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи товара Заказчику.

5.4. Гарантия распространяется на весь товар.

5.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.6 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 3 % от начальной (максимальной) цены контракта (договора), что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

6.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

6.5. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком. Заказчик имеет право удерживать обеспечение исполнения договора в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора в случаях, если Поставщик не исполнит условия заключенного Договора.

6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и содержать:

6.7.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;

6.7.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

6.7.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6.7.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6.7.5. Срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.;

6.7.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

6.7.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.7.8. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.7.9. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.7.10. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора.

6.7.11. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора, номер закупки с Единой информационной системы в сфере закупок и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора.

6.7.12. Сумма, банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6.7.13. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.14. Адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.15. Возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому путем внесения денежных средств:

6.8.1. Денежные средства в обеспечение исполнения Договора перечисляются по следующим реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Западно-Сибирском банке ПАО "Сбербанк-России" г. Тюмень, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.8.2. Денежные средства возвращаются Поставщику в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия Договора) при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору, на основании письменного требования Поставщика, в течение десяти банковских дней со дня получения требования Заказчиком, на банковский счет, указанный в требовании.

6.9. В случаях, предусмотренных частью 8 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положения об обеспечении исполнения Договора не применяются.

6.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам конкурентной закупки, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 (десять) процентов цены договора (этапа).

Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 календарных дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

7.3. Если Заказчиком просрочено исполнение обязательства, предусмотренного договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

8. Разрешение споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Договоре.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора с проведением взаиморасчетов.

10. Порядок изменений и (или) дополнения и расторжения Договора

10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 августа 2025 года, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон договора. После заключения договора в форме электронного документа стороны изготавливают и подписывают копии договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.

12.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Перемена Поставщика при исполнении Договора не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщика. Об указанных преобразованиях юридического лица Поставщик сообщает Заказчику письменно в течение 10 (десяти) дней со дня официальной регистрации в соответствующих органах. Все изменения оформляются в письменном виде.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Приложение № 1- Техническое задание.

- Приложение № 2- Спецификация.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору от «__» ________ 2025 г.

Техническое задание на поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

1. Заказчик: Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «Водоканал»).

2. Наименование поставляемого товара: поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

3.Источник финансирования: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

4. Гарантия качества товара.

4.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

4.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя.

4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи товара Заказчику.

4.4. Гарантия распространяется на весь товар.

4.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5 Условия поставки товара.

5.1. Место поставки товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.

5.2. Транспортировка и передача товара Заказчику осуществляется в соответствии с условиями настоящего технического задания;

5.3. Период времени от даты изготовления товара до даты поставки товара, должен составлять не более 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней.

5.4 Срок поставки товара: В течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

7. Комплект поставки:

Поставляемый товар должен иметь сопровождаемый документ о качестве. Документ должен содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта, дату изготовления, массу брутто и нетто; сертификат соответствия, требование безопасности, область применения товара, фракционный состав.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору № ____от «__» ________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными/Техническое задание.docx - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание на поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

1. Заказчик: Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «Водоканал»).

2. Наименование поставляемого товара: поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

3.Источник финансирования: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

4. Гарантия качества товара.

4.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

4.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя.

4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи товара Заказчику.

4.4. Гарантия распространяется на весь товар.

4.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5 Условия поставки товара.

5.1. Место поставки товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.

5.2. Транспортировка и передача товара Заказчику осуществляется в соответствии с условиями настоящего технического задания;

5.3. Период времени от даты изготовления товара до даты поставки товара, должен составлять не более 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней.

5.4 Срок поставки товара: В течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

В техническом задании часть показателей указаны без применения ГОСТов, поскольку действующие ГОСТы содержат ограниченный перечень параметров, характеризующий общие технические требования, предъявляемые к товару. А именно: Назначение, Соответствие, Марка, Свойства и назначение, Прочность при истирании; Фракция; Содержание в химическом составе породы SiO2; Содержание в химическом составе породы Al2O3; Содержание в химическом составе породы Fe2O3; Содержание в химическом составе породы MgO, MnO и прочих веществ; Условная механическая прочность,%; Насыпная плотность кг/м3% Вид упаковки; Масса нетто в упаковке;

Обоснование указания в документации о закупке сведений о производителе товара и (или) товарном знаке, торговой марке без уточнения возможности поставить эквивалент:

В соответствии с п.п. «а», п. 6.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в связи с необходимостью обеспечения совместимости товара с уже существующими товарами, с целью взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а именно для соблюдения технологии очистки в фильтрах водоочистки, так как закупаемый товар приобретается для замены, в описании поставляемого товара указывается товарный знак без сопровождения словами «или эквивалент». На основании вышеизложенного поставка эквивалентов не допустима.

7. Комплект поставки:

Поставляемый товар должен иметь сопровождаемый документ о качестве. Документ должен содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта, дату изготовления, массу брутто и нетто; сертификат соответствия, требование безопасности, область применения товара, фракционный состав.

Составил:

Начальник Цеха водоснабжения Смирнов Д.В.

Проверил

Зам. директора по производству Иванов Д.В.

Начальник контрактной службы Ялунин А.И