Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: поставка лакокрасочные материалы №315806643

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

тз_на_лкм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку красок для ремонта

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Подлубово Кармаскалинский район Республики Башкортостан

1. Требования, установленные ЗАКАЗЧИКОМ:

1.1.- количество поставляемых товаров, требования к потребительским свойствам

- Посмотреть таблицу с данными

1.2.- требования к качеству поставляемого товара

Поставка товара должна быть осуществлена с предоставлением сертификатов соответствия на партию товара.

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, без видимых следов повреждений.

Передать одновременно с передачей Товара Заказчику всю необходимую документацию на Товар, в том числе паспорт качества, сертификат соответствия. Документация должна содержать: сведения о юридическом адресе Поставщика, данные о качестве, основных потребительских свойствах Товара, гарантийные обязательства и другие сведения, предусмотренные установленными нормативными актами.

1.3- требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.4.- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям ЗАКАЗЧИКА

Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров, должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.

Доставка товара должна производиться транспортом ПОСТАВЩИКА. Доставка товара должна осуществляться до местонахождения Заказчика: Респ. Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Подлубово.

1.5.- место поставки товара

Респ. Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с.Подлубово

2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1. - к объему предоставления гарантий качества

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров, указанных в п. 1.1. Технического задания.

2.2 - срок поставки товара

В течении 2 дней

проект_Договора_Подлубово_поставки_лакокраски

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

(по факту поставки)

«___»________2025 года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны и

МОБУ СОШ с.Подлубово муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Калимуллиной Г.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает лакокрасочную продукцию (далее - продукцию) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и иные условия поставки продукции указываются в счете-фактуре и накладной, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Сроки поставки продукции: в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

Качество поставляемой продукции

2.1. Качество продукции, передаваемой по настоящему договору, должно удовлетворять сертификату качества на каждую поставляемую партию товара и соответствовать техническим показателям, предусмотренным ГОСТ и ТУ.

2.2. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6).

3.Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан поставить Покупателю лакокрасочную продукцию надлежащего качества, количества, ассортимента в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами спецификаций к настоящему договору.

3.2. Покупатель обязан принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4. Стоимость продукции и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость партии продукции: ________ (_____________ )рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%: ___________ рублей.

4.2. Оплата производится в размере 100% по факту поставки, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки (передачи) продукции Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или по согласованию сторон иным способом, не запрещенным действующим законодательством. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности, вне зависимости от причин ее возникновения, поступившие средства погашают в первую очередь имеющийся долг. При этом назначение платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается.

5. Порядок передачи продукции Покупателю

5.1. Покупатель осуществляет заказ продукции путем направления Поставщику заявки по факсам: ___________________________ или электронной почте: ___________________

В заявке должны быть указаны: наименование, ассортимент, количество, порядок, сроки, способ доставки и иные необходимые условия поставки продукции. О принятии заявки Поставщик в течение 2(Двух) рабочих дней со дня получения заявки уведомляет Покупателя путем направления ему по электронной почте либо по факсу счета на оплату.

При невозможности выполнить заявку на условиях Покупателя Поставщик сообщает ему об этом в письменной форме с указанием возможных условий поставки. Покупатель направляет Поставщику письменное подтверждение о согласии или несогласии приобрести продукцию на условиях Поставщика. Согласованные условия поставки стороны оформляют счетом-фактурой, накладной к настоящему договору.

5.2. Поставка продукции осуществляется в порядке самовывоза товара со склада Поставщика, находящегося по адресу: ________________________________________________________, если иное не предусмотрено спецификацией к настоящему договору. При доставке продукции транспортом Поставщика, все транспортные расходы оплачиваются Покупателем дополнительно.

5.3. Поставщик вправе приостановить поставку продукции до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязанностей по настоящему договору. Такая приостановка поставки продукции не является ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке и не влечет применение санкций за просрочку поставки.

5.4. Приемка по количеству продукции осуществляется Покупателем в момент ее получения.

5.5. Риск гибели или повреждения продукции, а также право собственности на нее переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи ее Покупателю / его полномочному представителю – в случае самовывоза продукции либо передачи ее первому грузоперевозчику/ грузополучателю – в иных случаях.

5.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке продукции в момент передачи ее Покупателю / его полномочному представителю – в случае самовывоза продукции либо передачи ее первому грузоперевозчику/ грузополучателю – в иных случаях.

.5.7. Отгрузка товара производится при условии наличия у Поставщика оригиналов подписанных и оформленных надлежащим образом следующих документов: Договора поставки; Товарной накладной; Доверенности на право получения товара – при необходимости.

6. Ответственность сторон

6.1. Покупатель при нарушении Поставщиком договорных обязательств имеет право взыскать с Поставщика неустойку (штраф, пени). В случае взыскания, неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.2. Поставщик при нарушении Покупателем договорных обязательств имеет право взыскать с Покупателя неустойку (штраф, пени). В случае взыскания, неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в части неурегулированной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, при невозможности их решения путем переговоров они подлежат передаче в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2. Срок предъявления претензии Поставщику по качеству поставленного товара – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поставки. Претензии по количеству продукции предъявляются Покупателем в течение 3 (трех) дней с момента приемки продукции.

Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов - до полного их завершения. В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий год. Аналогичный порядок пролонгации действует автоматически на каждый последующий год.

8.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договору.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон

9.2. До подписания настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику должным образом заверенные копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав (первые три и последняя страницы); приказ или решение о назначении директора либо доверенность на право подписания договора; выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 30 дней до даты подписания договора; бухгалтерский баланс за последний отчетный период (формы 1 и 2).

9.3. В случае изменения почтовых, платежных и отгрузочных реквизитов, стороны обязаны сообщить об этом друг другу не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. При отсутствии такого сообщения любые сведения (уведомления, сообщения), платежи, направляемые по указанным в настоящем договоре реквизитам, считаются должным образом доставленными / исполненными. Указанное сообщение должно быть направлено посредством факсимильной, электронной, почтовой или иной связи, позволяющей достоверно установить отправляющего адресата.

9.4. Настоящий договор и спецификации к нему, имеющие подписи и печати сторон и переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с обязательной последующей заменой на оригиналы в течение 10 календарных дней с момента их подписания.

9.5. В случае расхождении условий, предусмотренных в настоящем договоре и спецификациях (приложениях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, преимущественными являются условия, предусмотренные спецификациями.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

9.7. Ответственный исполнитель по настоящему Договору от имени Поставщика –

Ответственный исполнитель по настоящему Договору от имени Покупателя- ____________________________

9.8 В случае смены ответственных исполнителей, указанных в п. 9.7. настоящего Договора, стороны обязаны уведомить друг друга путем направления письма с указанием новых данных (должность, ФИО, моб.тел.) посредством факсового или электронного сообщения, в течение трех дней с момента наступления таких изменений.

9.9. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

10.Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

На поставки лакокрасочные материалы

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_Договора_Подлубово_поставки_лакокраски

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

(по факту поставки)

«___»________2025 года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны и

МОБУ СОШ с.Подлубово муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Калимуллиной Г.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает лакокрасочную продукцию (далее - продукцию) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и иные условия поставки продукции указываются в счете-фактуре и накладной, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Сроки поставки продукции: в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

Качество поставляемой продукции

2.1. Качество продукции, передаваемой по настоящему договору, должно удовлетворять сертификату качества на каждую поставляемую партию товара и соответствовать техническим показателям, предусмотренным ГОСТ и ТУ.

2.2. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6).

3.Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан поставить Покупателю лакокрасочную продукцию надлежащего качества, количества, ассортимента в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами спецификаций к настоящему договору.

3.2. Покупатель обязан принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4. Стоимость продукции и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость партии продукции: ________ (_____________ )рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%: ___________ рублей.

4.2. Оплата производится в размере 100% по факту поставки, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки (передачи) продукции Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или по согласованию сторон иным способом, не запрещенным действующим законодательством. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности, вне зависимости от причин ее возникновения, поступившие средства погашают в первую очередь имеющийся долг. При этом назначение платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается.

5. Порядок передачи продукции Покупателю

5.1. Покупатель осуществляет заказ продукции путем направления Поставщику заявки по факсам: ___________________________ или электронной почте: ___________________

В заявке должны быть указаны: наименование, ассортимент, количество, порядок, сроки, способ доставки и иные необходимые условия поставки продукции. О принятии заявки Поставщик в течение 2(Двух) рабочих дней со дня получения заявки уведомляет Покупателя путем направления ему по электронной почте либо по факсу счета на оплату.

При невозможности выполнить заявку на условиях Покупателя Поставщик сообщает ему об этом в письменной форме с указанием возможных условий поставки. Покупатель направляет Поставщику письменное подтверждение о согласии или несогласии приобрести продукцию на условиях Поставщика. Согласованные условия поставки стороны оформляют счетом-фактурой, накладной к настоящему договору.

5.2. Поставка продукции осуществляется в порядке самовывоза товара со склада Поставщика, находящегося по адресу: ________________________________________________________, если иное не предусмотрено спецификацией к настоящему договору. При доставке продукции транспортом Поставщика, все транспортные расходы оплачиваются Покупателем дополнительно.

5.3. Поставщик вправе приостановить поставку продукции до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязанностей по настоящему договору. Такая приостановка поставки продукции не является ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке и не влечет применение санкций за просрочку поставки.

5.4. Приемка по количеству продукции осуществляется Покупателем в момент ее получения.

5.5. Риск гибели или повреждения продукции, а также право собственности на нее переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи ее Покупателю / его полномочному представителю – в случае самовывоза продукции либо передачи ее первому грузоперевозчику/ грузополучателю – в иных случаях.

5.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке продукции в момент передачи ее Покупателю / его полномочному представителю – в случае самовывоза продукции либо передачи ее первому грузоперевозчику/ грузополучателю – в иных случаях.

.5.7. Отгрузка товара производится при условии наличия у Поставщика оригиналов подписанных и оформленных надлежащим образом следующих документов: Договора поставки; Товарной накладной; Доверенности на право получения товара – при необходимости.

6. Ответственность сторон

6.1. Покупатель при нарушении Поставщиком договорных обязательств имеет право взыскать с Поставщика неустойку (штраф, пени). В случае взыскания, неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.2. Поставщик при нарушении Покупателем договорных обязательств имеет право взыскать с Покупателя неустойку (штраф, пени). В случае взыскания, неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в части неурегулированной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, при невозможности их решения путем переговоров они подлежат передаче в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2. Срок предъявления претензии Поставщику по качеству поставленного товара – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поставки. Претензии по количеству продукции предъявляются Покупателем в течение 3 (трех) дней с момента приемки продукции.

Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов - до полного их завершения. В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий год. Аналогичный порядок пролонгации действует автоматически на каждый последующий год.

8.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договору.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон

9.2. До подписания настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику должным образом заверенные копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав (первые три и последняя страницы); приказ или решение о назначении директора либо доверенность на право подписания договора; выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 30 дней до даты подписания договора; бухгалтерский баланс за последний отчетный период (формы 1 и 2).

9.3. В случае изменения почтовых, платежных и отгрузочных реквизитов, стороны обязаны сообщить об этом друг другу не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. При отсутствии такого сообщения любые сведения (уведомления, сообщения), платежи, направляемые по указанным в настоящем договоре реквизитам, считаются должным образом доставленными / исполненными. Указанное сообщение должно быть направлено посредством факсимильной, электронной, почтовой или иной связи, позволяющей достоверно установить отправляющего адресата.

9.4. Настоящий договор и спецификации к нему, имеющие подписи и печати сторон и переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с обязательной последующей заменой на оригиналы в течение 10 календарных дней с момента их подписания.

9.5. В случае расхождении условий, предусмотренных в настоящем договоре и спецификациях (приложениях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, преимущественными являются условия, предусмотренные спецификациями.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

9.7. Ответственный исполнитель по настоящему Договору от имени Поставщика –

Ответственный исполнитель по настоящему Договору от имени Покупателя- ____________________________

9.8 В случае смены ответственных исполнителей, указанных в п. 9.7. настоящего Договора, стороны обязаны уведомить друг друга путем направления письма с указанием новых данных (должность, ФИО, моб.тел.) посредством факсового или электронного сообщения, в течение трех дней с момента наступления таких изменений.

9.9. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

10.Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

На поставки лакокрасочные материалы

- Посмотреть таблицу с данными