Тендер - поставка краски для окрашивания льда №317432414

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Калужская облМесто поставки (адрес):248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.57 x

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

Поставка краски для окрашивания льда

Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с п. 9.2.4.-9.2.6. Положения о закупке товаров для нужд ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» с использованием ценовой информации из коммерческих предложений.

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги) (в случае расчета начальной цены единицы товара, работы, услуги v = 1);

n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с указанием источника ценовой информации, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Проект_договора_ГАУ_КО_Дворец_спорта_Центральный

ДОГОВОР № ________________

г. Калуга «___» ______ 2025 г.

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение Калужской области «Дворец спорта «Центральный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лопухова Станислава Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.п. 34 п. 31.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный», протоколом рассмотрения закупки у единственного поставщика № _______________ от __________________ 2025 г., и постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 31.01.2024) «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Поставщик» обязуется передать в собственность «Заказчику» краску белую сухую для окрашивания ледовой поверхности (далее – Товар) в ассортименте и количестве, установленном Договором, а «Заказчик» обязуется принять этот Товар и уплатить за него денежную сумму.
1.2. «Поставщик» передает «Заказчику» следующий товар: - Посмотреть таблицу с данными
Цена по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста восемьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается .
1.3. Цена единицы Товара включает стоимость: товара, упаковки, оформление необходимой документации, доставку товара по адресу «Заказчика», налоги, сборы и другие обязательные платежи, определенные законодательством РФ.
1.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.
1.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения иных условий исполнения Договора.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
2.1. «Поставщик» по согласованию с «Заказчиком» выставляет Счёт «Заказчику» на Товар на условиях, установленных п. 1.2., 1.3. настоящего Договора.
2.2. «Заказчик» производит оплату на расчётный счёт «Поставщика» в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной «Заказчиком» Товарно-транспортной накладной и товарной накладной (или УПД). Приемка товара осуществляется в момент поставки товара.
2.3. Датой оплаты считается день поступления всех денежных средств на расчётный счёт «Поставщика».
2.4. Товар поставляется в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заключения договора.
2.5. Поставка Товара осуществляется на условиях «доставка Товара «Заказчику», до склада «Заказчика» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 57. Датой поставки считается дата передачи Товара «Заказчику» и подписания «Заказчиком» Товарно-транспортной накладной и товарной накладной (или УПД).
2.6. Право собственности на поставленный Товар переходит «Заказчику» с даты поставки.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. «Поставщик» обязан:
3.1.1. Передать «Заказчику» Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте.
3.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать «Заказчику» все относящиеся к нему документы (счёт-фактуру, товарную или товарно-транспортную накладную, технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.).
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.
3.2.2. Осуществить проверку при приёмке Товара по качеству, количеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (товарную или товарно-транспортную накладную).
3.2.3. Сообщить «Поставщику» о замеченных при приёмке недостатках проданного Товара (за исключением скрытых недостатков) в момент поставки.
3.2.4. Если «Поставщик» передал в нарушение данного Договора «Заказчику» меньше количество Товара, чем определено настоящим Договорам, «Заказчик» вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты.
3.3. При передаче «Поставщиком» предусмотренных данных Договором Товаров в ассортименте или качестве, не соответствующим Договору, Заказчик вправе потребовать заменить ассортимент или качество Товара на соответствующий Договору или отказаться от их принятия и оплаты.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА.
4.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
4.2. Товар поставляется в упаковке «Поставщика», обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.
4.3. На Товар устанавливается срок годности не менее 6 месяцев, исчисляемый с даты изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество Товара в течение установленного срока годности.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники обязуются не производить выплаты, и не предлагать выплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц, если такие выплаты и/или предложения нарушают требования законодательства о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.3. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений о нарушении пункта 5.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения такого нарушения в письменной форме. Сторона, направившая уведомление, вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив уведомление о расторжении, и требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения, в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Ни одна из сторон не несут ответственности перед другой стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение обязательств вызвано независящими от неё причинами и последствиями, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая:

военные действия, гражданская война, перевороты и революции, акты пиратства и саботажа;

природные бедствия, такие, как сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливы, наводнения, разрушения молнией, экологические катастрофы и их последствия;

взрывы, пожары, нарушения механизмов, заводов и других объектов;

бойкоты, забастовки, бунт;

действия органов власти, как правомочные, так и неправомочные.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в разумный срок известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров. При недостижении согласия путём переговоров спор разрешается в Арбитражном Суде по месту нахождения Истца.

8.2. Счета, выставленные «Поставщиком», являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г. включительно.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для «Поставщика», один – для «Заказчика».

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными