Тендер - Поставка корда для триммера №311681201

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_леска - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными1._Проект_ГК_ЕАТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку корда для триммера

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ), выступающее от имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Фёдоровой Елены Михайловны, действующего на основании Положения и Доверенности от 21.07.2025 №00-21/009, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство передать Заказчику корд для триммера (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара включает в себя монтаж Товара. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара.

1.3. Срок передачи Товара Заказчику с учетом его доставки: в течение 5 (пяти) рабочих дня с даты заключения Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.

2.2. Общая цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и составляет ____ рублей ___ копеек (_________), в том числе НДС* __ % ____ рублей ___ копеек (_________).

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе цену изготовляемого и поставляемого Товара, компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и поставку, с учетом доставки Товара Заказчику, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.6. 100% (Сто процентов) цены Контракта, установленной в пункте 2.2 настоящего Контракта, оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о приемке.

При этом Заказчик вправе осуществить оплату поставленного Товара с учетом положений, установленных пунктом 6.7 настоящего Контракта.

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. Порядок поставки Товара,

порядок оформления результатов приемки Товара

3.1. Поставщик обязан передать Товар Заказчику в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе осуществить доставку, установку, погрузку, разгрузку Товара, в срок, установленный пунктом 1.3 настоящего Контракта.

Поставщик передает Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

3.2. Поставщик передает товар путем его доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, Петрозаводск г., Чапаева ул., д 52, в рабочее время Заказчика.

Доставка, погрузка, разгрузка Товара осуществляются силами и средствами Поставщика с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 15:00 часов по московскому времени.

3.3. Поставщик за 1 (Один) рабочий день до даты передачи Товара Заказчику извещает Заказчика о дате и времени передачи Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

3.4. Передача Поставщиком Товара и его приемка Заказчиком по наименованию, количеству, комплектности осуществляется по адресу доставки Товара в день доставки Товара.

При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- документы о приемке: акт приемки товаров, работ, услуг (далее – Акт приемки) и/или товарную накладную (УПД), счет (счет-фактура – при наличии) подписанные уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (Двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику;

- документы, подтверждающие гарантию производителя на Товар, если такое требование установлено Заказчиком;

- сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации, либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В документах, передаваемых Поставщиком Заказчику, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.

3.5. При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:

- контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, комплектности Товара;

- проверку Товара на соответствие наименованиям Товара,

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки Товара;

- проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.

3.6. Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям законодательства Российской Федерации, а также некомплектный Товар считается не поставленным.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной (УПД).

3.8. При поставке Товара без передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Контракта, а также с документами, оформленными ненадлежащим образом, Товар приемке и оплате не подлежит.

3.9. При наличии замечаний к оформлению документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не позднее 20 рабочих дней после передачи Поставщиком Товара и документов направить Поставщику мотивированный отказ от подписания указанных документов. Мотивированный отказ должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Поставщик устраняет указанные в мотивированном отказе замечания в установленные Заказчиком сроки и повторно представляет Заказчику документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта.

3.10. Заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней с даты передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, осуществляет экспертизу поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта. Результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении Заказчика. В установленный настоящим пунктом срок Заказчик подписывает Акт приемки либо в этот же срок направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара с указанием недостатков и сроков их устранения.

3.11. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки Товара недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков, а также повторно передать Заказчику документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта.

3.12. Датой подписания Акта приемки считается дата его подписания Заказчиком.

3.13. Подписанный Сторонами Акт приемки подтверждает факт приемки Заказчиком Товара и является основанием для взаиморасчетов Сторон.

3.14. Права на Товар по настоящему Контракту возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приемки.

3.15. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

От Заказчика: Сапин Виталий Александрович, тел: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1087

Чернобай Наталья Владимировна , тел. (5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 1119;

От Поставщика: ____________, тел.: +7 (____) ___-__-__;

Адрес электронной почты: ___________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика за 1 (Один) рабочий день до даты передачи Товара Заказчику о дате и времени передачи Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

4.1.2. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара Заказчику с доставкой по адресу, указанному в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), на условиях настоящего Контракта.

4.1.3. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

4.1.4. Передать Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

4.1.5. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.6. В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами, с соответствующими обоснованиями.

4.1.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе: безвозмездно устранить недостатки Товара, возместить Заказчику расходы на устранение недостатков Товара, осуществить возврат уплаченной Заказчиком за Товар суммы, заменить Товар на Товар надлежащего качества, уменьшить цену единицы Товара, доукомплектовать Товар.

4.1.8. В течение гарантийного срока своими силами и за свой счет устранить недостатки Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением, в течение 10 (Десяти) дней со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) дней со дня обращения Заказчика заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.

4.1.9. На момент заключения настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Досрочно осуществить поставку Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.2. Проверять соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.

4.4.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

4.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в установленный Заказчиком срок потребовать по своему выбору:

соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (Десяти) дней со дня обращения Заказчика;

возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 10 (Десяти) дней со дня обращения Заказчика.

4.4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта, установив срок осуществления замены Товара.

4.4.8. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

доукомплектования Товара в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

4.4.9. Если Поставщик в срок, предусмотренный пунктом 4.4.8 настоящего Контракта, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать замены некомплектного Товара на комплектный Товар;

отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.4.10. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо предъявить к Поставщику следующие требования:

соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (Десяти) дней со дня обращения Заказчика;

возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 10 (Десяти) дней со дня обращения Заказчика.

4.4.11. Привлечь экспертов (экспертные организации) для проведения экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям настоящего Контракта.

5. Требования к предоставлению гарантии качества Товара,

к сроку действия такой гарантии

5.1. Настоящим Поставщик гарантирует, что:

5.1.1. Товар соответствует Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.1.2. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствуют требованиям настоящего Контракта и подтверждаются сертификатами соответствия и/или иными документами, подтверждающими соответствие Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документами по стандартизации, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и составляет 10 (Десять) процентов цены Контракта.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (Одну тысячу рублей 00 копеек).

6.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Заказчик при оплате поставленного по настоящему Контракту Товара вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику на основании Акта приемки. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

6.8. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику, при оплате поставленного по настоящему Контракту Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму таких неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

6.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

6.10. Удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику, в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания Акта приемки.

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (Одну тысячу рублей 00 копеек).

6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 8.1 настоящего Контракта.

6.17. Ответственность Стороны за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

6.18. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.19. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

7.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции по адресам, указанным в настоящем Контракте.

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (нее) не может превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня его получения Стороной.

7.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2. Письменное свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (Трех) дней с момента их возникновения и прекращения письменно известить другую Сторону о начале и окончании соответственно возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.

9.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий настоящего Контракта.

10.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:

если Поставщик отказывается передать Заказчику Товар;

в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки поставленного Товара и осуществления его оплаты.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

11.2. Срок окончания действия настоящего Контракта: 31.12.2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12. Дополнительные условия

12.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.3. Поставщик подтверждает соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, на момент заключения настоящего Контракта.

12.4. Сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, подлежат исчислению в календарных днях, за исключением случаев, когда настоящим Контрактом сроки определены в рабочих днях.

12.5. Настоящий контракт составлен и подписан уполномоченными лицами в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Протокол согласования контрактной цены.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «__» _______ 2025 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

Поставка корда для триммера

ОКПД2: 20.60.12.110 – Нити полиамидные и полиэфирные высокопрочные.

1. Предмет закупки: поставка корда для триммера.

2. Место поставки: административное здание УФНС России по Республике Карелия, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.52.

3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Комплектация, основные параметры и технические характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требование к качеству и безопасности товара:

5.1. Качество, количество, ассортимент товара должны соответствовать требованиям Технического задания Заказчика.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными для данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, которые являются обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара.

5.3. Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении заказчиком правил хранения и/или эксплуатации поставляемого Товара. Товар должен соответствовать по качеству и комплектности техническим условиям производителя товара.

5.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, не бывшим в эксплуатации.

6. Требования к упаковке и маркировке товара:

6.1. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа.

6.2. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации.

7. Требования к доставке товара:

7.1. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика и за счет средств поставщика по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.52, в рабочие дни (пн. - чт.: с 08.30 до 17.00, пт.: с 08.30 до 15.30, перерыв с 13.00 до 14.00).

7.2. Поставщик при передаче товара обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие, в том числе: техническую документацию, копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар, иные.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «__» _______ 2025 г. № ___________

Протокол согласования контрактной цены

Стороны достигли соглашения о цене Товара, поставляемого по настоящему Контракту:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена Товара, поставляемого по настоящему Контракту, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и поставку, с учетом доставки Товара Заказчику, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет ____ рублей ___ копеек (_________), в том числе НДС* __ % ____ рублей ___ копеек (_________).

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

** В проект государственного контракта, направляемого победителю закупочной сессии с использованием единого агрегатора торговли, включаются общая цена Товара, работы, услуги и цены единицы Товара, работы, услуги, определенные Заказчиком в результате пересчета в следующем порядке: после определения победителя закупочной сессии Заказчик рассчитывает коэффициент снижения цены путем деления цены, предложенной в ходе закупочной сессии победителем закупочной сессии, на стартовую цену, определенную Заказчиком. Полученный коэффициент снижения умножается на цены единиц Товара, работы, услуги, приведенные в настоящем приложении. При расчетах производится округление полученных значений до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Посмотреть таблицу с данными