Тендер - Поставка коагулянта полиоксихлорида алюминия марки Аква-Аурат 30 (или эквивалент) №311100983

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Белгородская облМесто поставки (адрес):308519, Российская Федерация, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Северный, тер. АТП, ЗД. 2, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ДОКУМЕНТАЦИЯ_Коагулянт_на_сайт

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Акционерное общество

«Единая транспортная компания»

______________ А.А. Дударенко

«____» сентября 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОАГУЛЯНТА ПОЛИОКСИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ МАРКИ «АКВА- АУРАТ 30» (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)

ТОЛЬКО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

пгт. Северный

2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку коагулянта полиоксихлорида алюминия марки «Аква- аурат 30»

(или эквивалент)

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коагулянта полиоксихлорида алюминия марки «Аква- аурат 30»

(или эквивалент)

Заказчик: АО «ЕТК».

Поставщик: ____________ (в договоре указывается лицо, с которым заключен договор по результатам котировочной заявки) [1] .

1. Место поставки товара: Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, тер. АТП, зд. 2.

2.Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не восстановленным, не обремененным правами третьих лиц. Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия - изготовителя, но сроком действия не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной.

3.Требования к качеству и безопасности: Поставляемый товар должен соответствовать указанным ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации на данный вид товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара.

Поставляемая продукция должна быть новой, без загрязнений, не бывшей в употреблении, по своему качеству должна соответствовать сертификату качества завода- изготовителя.

4.Требование к упаковке: Полипропиленовый мешок вместимостью 25 кг с вкладышем.

Реагент должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении. Поставка в заводской упаковке (если упаковка предусмотрена заводом изготовителем), обеспечивающей сохранность товара.

5.Условия поставки товара: с момента получения заявки в течение 10 рабочих дней.

Приемка товара заказчиком осуществляется в рабочие дни- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Время приемки товара с 8:00 до 16:00.

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара (УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО)

«УТВЕРЖДАЮ»

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

№______________

на поставку коагулянта полиоксихлорида алюминия марки «Аква- аурат 30» (или эквивалент)

Изучив извещение о проведении запроса котировок № _________________, мы,

- Посмотреть таблицу с данными

выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме № _____________, и готовы ________________________________ в следующем порядке, а именно:

Наименование, количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки поставки: ________________________________

Общая стоимость товара, с указанием сведений о включенных/не включенных (указать конкретные сведения) расходах, в том числе расходах, связанных с исполнением Договора, а также налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, составляет ______________________________ рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора оценивалась, исходя из цен, предложенных потенциальными поставщиками данного товара по запросу АО «ЕТК»

Источники информации для определения начальной (максимальной) цены, а также исходные данные и расчет средней цены товара приведены в Таблице № 1.

Используемый метод определения НМЦД:

Для обоснования НМЦД был использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), являющийся приоритетным при обосновании НМЦД.

НМЦД определяется по формуле

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

рын

1

v

НМЦД =

n

i

i

ц

n

=

*

е

- НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

4. ДОГОВОР №______________

на поставку .

- Посмотреть таблицу с данными

«__________________» (краткое наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Единая транспортная компания» (АО «ЕТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола от _______________года № _______________________ по результатам проведения запроса котировок в электронной форме и с учетом положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить ____________________ (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______________ (_____) рублей __ копеек (цифрами и прописью), в том числе НДС _____ (______) рублей ___ копеек (НДС не облагается). Цена каждой единицы и общая стоимость товара указывается в Спецификациях к Договору.

2.2. В случае достижения указанного лимита по настоящему Договору, он считается автоматически прекращенным. Заказчик вправе не выбирать полную стоимость Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней после поставки товара Грузополучателю, предоставления платежных документов, сопроводительной документации.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Заказчик вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности не оплачивать Товар при отсутствии документов счета, товарной накладной и счет-фактуры или Универсальный передаточный документ, а также, если полученные от Поставщика документы, не соответствует требованиям действующего законодательства РФ и/или порядка и сроков составления/выставления документов, до предоставления надлежаще оформленных документов Поставщиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.1.2. обеспечить пропуск представителя Поставщика, в соответствии с установленным в АО «ЕТК» пропускным режимом.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. требовать поставки товара в соответствии с условиями Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

3.2.2. в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке товара. Требовать от Поставщика устранения недостатков товара, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

3.2.3. отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать замены данного товара;

3.2.4. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.2.5. требовать оплаты неустойки (пени, штрафных санкций) в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.6. запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.2.7. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией;

3.3.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

3.3.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.3.4. обеспечить сохранность товара до приемки его Заказчиком.

3.3.5. передать универсально передаточный документ (УПД), транспортные накладные Т1, счета – фактуры, сертификаты соответствия, паспорт и инструкцию на русском языке и иную документацию, подтверждающую соответствие качества товара всем обязательным требованиям.

3.3.6. заверяет, что (если) является плательщиком НДС, своевременно и в полном объёме отражает в налоговой отчётности свои обязательства и представляет в налоговый орган по месту учёта бухгалтерскую и налоговую отчётность.

3.3.7. гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчётности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Поставщику в составе цены Товара.

3.3.8. обязуется возместить убытки в случае отказа налоговым органом Заказчику в праве на налоговый вычет, либо в возмещении НДС по причине несоблюдения Поставщиком требований законодательства.

3.3.9. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

3.4.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

3.4.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке товара.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется одной партией Заказчику по адресу: Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, тер. АТП, зд.2, с момента получения заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней (Приложение №3).

4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение 1), в которых указывается: наименование (ассортимент и номенклатура) Товара, цена за единицу, общая стоимость Товара, количество Товара, условия поставки, место поставки, грузополучатель, дополнительные (особые) условия поставки, требования к качеству (комплектности) Товара.

4.3. С письменного согласия Заказчика Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара. При этом Поставщик обязуется письменно уведомить Заказчика о досрочной поставке Товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой поставки. В случае досрочной поставки Товара без письменного уведомления Поставщиком Заказчика, срок разгрузки/приемки Заказчиком Товара может быть соразмерно увеличен.

4.4. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. При транспортировке (доставке) Товара Поставщик руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующими перевозку грузов тем или иным видом транспорта.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке (передаче) Товара считаются выполненными в момент передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика путем подписания сопроводительных документов. Подпись представителя Поставщика должна быть удостоверена надлежаще оформленной доверенностью.

4.6. Условия Поставки, согласованные в договоре, являются жесткими и могут быть изменены сторонами до полного исполнения обязательств только путем двустороннего подписания дополнительного соглашения настоящему Договору.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.2. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара (далее по тексту Акт) (Приложение №2), УПД или товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру.

5.3. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отражает указанное несоответствие в Акте.

5.4. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.5. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2 Договора.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.7.Акт заполняется представителем Заказчика и подписывается обеими Сторонами: представителем Поставщика (водителем, поставившим Товар (при доставке Товара Поставщиком) либо кладовщиком или иными уполномоченными лицами (при выборке Товара)) и представителем Заказчика (кладовщиком и иными уполномоченными лицами (при доставке Товара Поставщиком) либо водителем, прибывшим для получения Товара у Поставщика (при выборке Товара)).

5.8. Поставщик соглашается, что подпись его представителя (в том числе водителя, доставившего Товар) является легитимной, и несет за нее соответствующую ответственность.

5.9. В случае отказа представителя Поставщика от подписания Акта, Заказчик подписывает Акт в одностороннем порядке. Подписанный в одностороннем порядке Заказчиком Акт имеет полную юридическую силу и является обязательным для сторон.

5.10. После подписания Акта, представитель Заказчика передает его копию представителю Поставщика.

5.11. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить все расхождения, указанные в Акте и/или в претензии Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления Акта или с даты получения соответствующей претензии от Заказчика и в этот же срок поставить надлежащий Товар по количеству и качеству по месту нахождения Заказчика.

5.12. В случае невозможности устранения расхождений в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям и количеству, указанных в Акте и/или в претензии Заказчика. Поставщик не имеет права настаивать на приемке не соответствующего качества Товара и обязуется вывезти его по первому требованию Заказчика в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в Приложении №1.

6.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока оплаты поставляемого товара, предусмотренного п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик вправе требовать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. В случае недопоставки (по количеству, ассортименту, комплектности) либо просрочки поставки товаров Заказчик вправе требовать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

7.4. В случае нарушения сроков поставки, поставки некачественного Товара, а также иного неисполнения обязательств Поставщиком, Заказчик имеет право потребовать от Поставщика расторжения договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возврата денежных средств, уплаченных по договору, Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления. В случае задержки возврата денежных средств Заказчик имеет право взыскать штраф в размере 30% от стоимости соответствующей партии Товара.

7.5. Стороны пришли к соглашению о неприменении ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по договору.

7.6. Прямой ущерб, нанесенный Заказчику транспортным средством Поставщика (грузоперевозчиком, нанятым Поставщиком) на территории Заказчика, подлежит возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления и расчета убытков .

7.7. Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства. Неустойка может быть рассчитана до даты фактического исполнения нарушенного обязательства. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки и штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. В случае если Поставщик отказывается от поставки Товара по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости товара, согласованной настоящим Договором.

7.9. В случае несоблюдения п. 5.11. Договора, в т.ч. по срокам замены/устранению недостатков Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости продукции ненадлежащего качества.

7.10. Каждая из Сторон, подписав Договор, удостоверяет правильность указанных в нем реквизитов (юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, ИНН, КПП, платежные, отгрузочные и иные реквизиты). В случае изменения реквизитов любой из Сторон, Стороны в 5-дневный срок обязуются сообщить об этом другой стороне путем направления уведомления с указанием измененных реквизитов.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств непреодолимой силы как наводнение, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие после заключения договора, кроме того, запрет экспорта или иные изменения законодательства, не зависящие от волеизъявления сторон, и препятствующие или делающие поставки невозможными или неэффективными для сторон.

8.2. Экономические трудности или изменение общей экономической ситуации, любые колебания курсов валют, цен и тарифов на любые Товары и услуги не считаются случаями возникновения обстоятельств непреодолимой силы и не рассматриваются в качестве форс-мажорных обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы также не относится невыполнение по любым причинам своих обязательств перед Стороной любым третьим лицом.

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств без оформления отдельных изменений или дополнений к Договору.

8.4. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки или иные документы, выданные соответствующей по территориальности Торгово-Промышленной палатой РФ или иным компетентным органом.

8.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении и о механизме их влияния на исполнение Договора. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на соответствующие обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать для одной из Сторон непрерывно свыше 1 (одного) месяца, то другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив письменное уведомление об этом первой Стороне. Договор считается расторгнутым с момента получения этого уведомления.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Все споры между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров. Претензионный срок рассмотрения составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.

9.2. При не достижении согласия в переговорах споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Белгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует по «31» декабря 2025 года при условии полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Об изменении или прекращении настоящего договора инициативная сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты фактического изменения или расторжения договора.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив Поставщика за 10 (десять) рабочих дней до даты фактического расторжения договора. Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения только фактически понесенных расходов в связи с исполнением Договора.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1.Любая информация, касающаяся хозяйственной, производственной, финансовой, коммерческой, организационной и иной деятельности, полученная Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением считается конфиденциальной информацией (далее по тексту – «Информация»), за исключением Информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Конфиденциальная информация является таковой независимо от ее формы (письменной, устной) и/или материальных носителей, на которых Конфиденциальная информация передается.

11.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется обеспечить охрану Информации во избежание её раскрытия любому третьему лицу, какое требуется в отношении собственной Конфиденциальной информации; обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать третьим лицам Информацию каким либо способом, в том числе посредством фотокопирования, воспроизведения, предварительного письменного согласия Стороны, которой принадлежит Информация.

11.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на сохранении конфиденциальности Информации.

11.4. Конфиденциальная информация может быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства, по предъявлению законного требования государственных или иных компетентных органов. При этом Сторона, получившая данное требование обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону о поступлении запроса уполномоченных государственных органов, их должностных лиц, направленного в случае и порядке, предусмотренных законами Российской Федерации, и предоставить копию требования о передаче Конфиденциальной информации.

11.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

11.6. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.

11.7. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование одной из Сторон Информации, ставшей известной ей в связи с Договором, может нанести другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны) вред.

11.8. Сторона, не исполнившая свои обязательства по сохранению и не разглашению конфиденциальной информации, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Каждая из Сторон, подписав Договор, удостоверяет правильность указанных в нем реквизитов (юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, ИНН, КПП, платежные, отгрузочные и иные реквизиты). В случае изменения реквизитов любой из Сторон, Стороны в пятидневный срок обязуются сообщить об этом другой стороне путем направления письменного уведомления с указанием измененных реквизитов. Каждая из Сторон несет всю ответственность за убытки, причиненные ей или другой Стороне по Договору в связи с не уведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, теряют силу.

12.4. При заключении настоящего Договора каждая из Сторон обязуется по требованию другой Стороны предоставить копии учредительных документов, бухгалтерского баланса за последние 3 года и на последнюю отчетную дату, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Договор от ее имени.

12.5. Подписание настоящего Договора, документов по его расторжению, изменению или дополнению согласованных его условий, предоставление отгрузочных разнарядок, производятся путем обмена документами посредством электронной, а в случае необходимости- почтовой связи

12.6. Стороны договорились использовать для взаимодействия, в том числе для заключения настоящего Договора, электронную почту и телефон. Документы, направленные по электронной почте, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. Номера телефонов для связи и адреса электронной почты, с которой/на которую будут направляться сообщения, указаны в разделе «Реквизиты и подписи сторон». Эти адреса признаются простыми электронными подписями сторон, достаточными для аутентификации отправителя и получателя. Сканированные и фотокопии документов, переданные по электронной почте, в том числе в виде вложения, равны по юридической силе оригиналам документов, при условии соблюдения всех условий их обмена установленных в настоящем Договоре. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и гарантируют отсутствие возможности отправки и получения сообщений неуполномоченными лицами. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о смене адреса и о нарушении режима конфиденциальности электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения вследствие неисправности систем связи, действия/бездействий провайдеров или иных независящих от нее обстоятельств.

12.7. Поставщик заверяет и гарантирует, что:

12.7.1. исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации);

12.7.2 для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, которые необходимы в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

12.7.3. имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

12.7.4. не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;

12.7.5. лицо, подписывающее (заключающее) настоящий договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора;

12.7.6. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы, а также ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

12.7.7. все операции Поставщика по продаже товара Заказчику полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

12.7.8. Поставщик отражает в регистрах налогового учета и отчетности все операции по приобретению товаров (работ, услуг) у поставщиков и по реализации товаров (работ, услуг) Заказчику, в том числе НДС, выставленный Заказчику и уплаченный Заказчиком Поставщику в составе цены товара (работы, услуги);

12.7.9. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Поставщику в составе цены товара;

12.7.10. Поставщик предоставит Заказчику первичные документы, соответствующие законодательству РФ, которыми оформляется продажа товара (включая, счета-фактуры, товарные накладные, ТТН, спецификации, акты приема-передачи и т. п.);

12.7.11. Поставщик предоставит по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т. ч. при проведении встречной налоговой проверки) надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

12.8. В случае нарушения Поставщиком заверений, указанных в п. 12.7. договора, Поставщик обязуется возместить убытки Заказчика, понесенные последним вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений, отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, решений об отказе в возмещении НДС, в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Заказчиком Поставщику в составе цены товара, решений (требований) об уплате пеней и штрафов, процентов на указанный размер НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов об уплате;

12.9. Поставщик, нарушивший изложенные в п. 12.7. договора заверения, возмещает Заказчику, помимо определенных выше сумм, все иные убытки, вызванные таким нарушением.

12.10. Требование о возмещении убытков должно быть направлено Заказчиком Поставщику заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу организации, указанному в разделе 14 настоящего договора. Поставщик в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Заказчика, обязан возместить указанные убытки Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

12.11. При получении Уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном источнике для принятия к вычету сумм НДС по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа, Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления.

12.12. Если Поставщик или его контрагенты не устранят признаки несформированного источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика, в срок, указанный в п. 12.11. договора, Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Заказчика, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику.

12.13. Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие не устранения признаков несформированного источника по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика, для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм налогов, уплаченных Заказчиком в бюджет, вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком, при наличии выявленных налоговым органом признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС по цепочке поставщиков товаров;

- сумм налогов, пеней, штрафов, процентов, указанных в требованиях органом власти, предъявленных к Заказчику, связанных с выявлением налоговым органом признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС по цепочке поставщиков товаров.

12.14. Требование о возмещении имущественных потерь должно быть направлено Заказчиком Поставщику заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу организации, указанному в разделе 14 настоящего договора. Поставщик в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2- Акт приема-передачи Товара

Приложение № 3- Заявка на поставку Товара

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №__________

от «___»______________ 20___ года

Спецификация

пгт Северный «___»_____________20___г.

Основные параметры заказа

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму _______________ (_____) рублей __ копеек (цифрами и прописью), в том числе НДС _____ (______) рублей ___ копеек (НДС не облагается).

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:

_

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №__________

от «___»______________ 20___ года

Акта приема - передачи товара

пгт Северный "_____" _____________202 г.

Акционерное общество «Единая транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с другой Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором от ______ 20__ г № ____ (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товара соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям условий Договора.

3. Адрес поставки: ___________________________________________________________

4. Товар передан в полном/неполном объеме (нужное подчеркнуть).

5. Товар поставлен в следующие сроки __________________

6. Заказчик имеет / не имеет (нужное подчеркнуть) претензии к Поставщику по исполнению обязательств, предусмотренных Договором.

_

(указываются претензии при их наличии)

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № ______________

от «___»______________ 20___ года

Заявка на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

«_____» ___________ 20___ г.

ФИО исполнителя

тел.:

- Посмотреть таблицу с данными

↑