Тендер - Поставка клея МОМЕНТ №304691038

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Общие_требования_к_участникам_закупки

Требования к участникам закупки

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; (предоставить сведения из УФНС).

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

предоставить на этапе подачи ценовых предложений декларации соответствия;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

если предполагаемый поставщик ранее срывал заключения контрактов (договоров), не добросовестно исполнял свои обязательства (поставка б/у товаров, уклонение от исполнения услуг) или отказывался от заключения договоров – договора с такими поставщиками заключены не будут.

Соответствие вышеперечисленным требованиям Участник декларирует на этапе подачи ценовых предложений (прилагается отдельным файлом к ценовому предложению).

Описание_объекта_закупки

Приложение: описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку клея МОМЕНТ

- Посмотреть таблицу с данными

Подготовил:

Начальник отдела закупок _____________Дворниченко Е.В.

Договор_проект

Договор №

на поставку клея МОМЕНТ

г. Белгород «___» ___________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области (далее – ООО «ЦЭБ», Общество), в лице исполняющего обязанности генерального директора Щёкиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

в , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЦЭБ», утвержденного Протоколом заседания Наблюдательного совета ООО «ЦЭБ» от 29.05.2025 (далее – Положение) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, руководствуясь решением комиссии по осуществлению конкурентных закупок ( ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является поставку клея Кристалл МОМЕНТ (далее - товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками согласно «Спецификации» (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью) с заносом товара в помещение заказчика.

Заказчик обеспечивает прием и оплату товара в установленном настоящим Договором порядке.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость товара составляет рубля ( ), в том числе НДС 20 % , в случае, если поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС (__%) (____________________) рублей ________ копеек» заменяются на слова «НДС не облагается»). Цена единицы товара указана в «Спецификации» Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью.

Указанная сумма Договора может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке с учетом потребностей в поставляемых товарах. Цена единицы товара указана в «Спецификации» Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью.

Цена договора включает в себя общую стоимость товара, все расходы поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки с заносом товара в помещение Заказчика, гарантийное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, если таковые расходы имеют место быть, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЦЭБ» и настоящим Договором.

Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара/каждой отдельной партии товара, указанной в заявке Заказчика, и подписания документов о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарных накладных), в течение 7 рабочих дней, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Авансовый платеж не предусмотрен.

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

• Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
• В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора.
• В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны вправе подписать акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленных Поставщиком счетов.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Место поставки товара: г. Белгород, ул. Вокзальная, д.2, этаж 3, помещ.3.

Срок поставки: Поставка Товара производится в полном объеме одной партией
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора, с заносом товара в помещение Заказчика. Поставка осуществляется: с понедельника по пятницу в рабочее время с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, обеденный перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в выходной день – по согласованию Сторон.

Срок исполнения договора: с момента заключения по 31.12.2025.

Стороны условились, что заявка на поставку товара и требование о замене товара ненадлежащего качества считаются сделанными и переданными надлежащим образом
и надлежащим лицом (Заказчиком), если Заказчик направит данную заявку или требование электронным письмом с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика, указанной в реквизитах Поставщика в разделе 13 Договора (в том числе и без наличия на заявке подписи директора Заказчика или иного уполномоченного им на это лица,
а также без печати Заказчика) При этом подтвердить достоверность заявки Поставщик вправе по телефону Заказчика тел.: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 305.

В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий день до фактического дня поставки Товара) извещает Заказчика (возможно по телефону) о намечаемой отгрузке Товара с указанием номера транспортного средства. Без подтверждения Заказчиком готовности принять Товар его отгрузка не проводится.

Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается непоставленным.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Отказаться от приема товара, не соответствующего условиям Договора.

Заказчик обязан:

Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать документы о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарные накладные) и передать один экземпляр Поставщику.

Оплатить принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик вправе:

Требовать приема товара в соответствии с условиями Договора.

Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).

Поставщик обязан:

Поставить товар своими силами и средствами.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет. Осуществить доставку и разгрузку товара способом, обеспечивающим его сохранность.

Представить и передать Заказчику вместе с товаром все документы, относящиеся к нему: подписанные оригиналы документов о приемке товара (счет-фактуры, УПД, товарные накладные), счетов и/или других документов необходимых для оформления поступления товара, а также копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

Поставщик обязан своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к дате окончания срока действия Договора предоставить Заказчику результаты поставки товара. Информировать Заказчика о готовности Товара к отгрузке, сообщает Заказчику точное время и дату поставки Товара Заказчику.

Поставщик обязан соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима Заказчика / Грузополучателя.

ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМА ТОВАРА,
ПОРЯДОК И СРОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА ТОВАРА

Доставка товара осуществляется Поставщиком с использованием специализированного транспорта в условиях, полностью исключающих возможность их порчи и загрязнения. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении №1 к настоящему Договору «Спецификация», качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам, действующему законодательству, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику оригиналы документов о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарные накладные) и счетов, копию документа (заверенную в установленном порядке) и иные товаросопроводительные документы, а также копии документов (заверенные в установленном порядке), подтверждающие соответствие товара ГОСТу, иным стандартам в форме (и/или):

1) декларация соответствия;

2) сертификат соответствия;

3) паспорт качества;

5) иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
• Приемка товара по количеству и качеству производится приемочной комиссией / уполномоченным представителем заказчика в соответствии с приложением №1 Спецификацией к настоящему Договору по товаросопроводительным документам. Количество товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в приложении №1 «Спецификации» к настоящему Договору и товаросопроводительных документах. Одновременно Заказчик проверяет наличие товаросопроводительных документов на товар, предусмотренных пунктом 5.3 и пунктом 4.4.3 настоящего Договора.

Приемка Товара по количеству и комплектности со вскрытием упаковки проводится Заказчиком совместно с уполномоченным представителем Поставщика на территории Заказчика.

• Если при приемке товара будет обнаружена недостача, иное количественное несоответствие, приемочная комиссия / уполномоченный представитель заказчика составляет акт о выявленной недостаче товара, о чем Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика.

Уведомление направляется Заказчиком на адрес электронной почты поставщика, указанного в п.13 Договора в реквизитах Поставщика, с электронного адреса Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В уведомлении указывается наименование товара, номер документа о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарной накладной), счета (при наличии), количество недостающего товара, характер недостачи и иное количественное несоответствие.

• Приемка товара по качеству производится путем ее осмотра на предмет недостатков. При приемке товара по качеству приемочная комиссия/уполномоченный представитель Заказчика вправе осуществить выборочную проверку товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию поставляемого товара.
• В случае обнаружения скрытых недостатков приемочной комиссией / уполномоченным представителем заказчика составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.
• Приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, со стандартами, техническими условиями, приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Договору, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность поставляемого товара. При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них приемочная комиссия/уполномоченный представитель заказчика вправе не приостанавливать приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
• Одновременно с приемкой товара по качеству производится проверка комплектности товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям технических регламентов Таможенного союза, стандартов, технических условий, приложению № 1 «Спецификация» к настоящему Договору, других обязательных для сторон правил. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Нарушение целостности тары и упаковки не допускается. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.
• В случае установления недостатков товара, неукомплектованности на основании акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе потребовать замены товара с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать товар и вернуть уплаченную за товар денежную сумму. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.
• Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается непоставленным и подлежит замене или возврату денежных средств, уплаченных за этот товар, в течение 3 (трех) дней. Расходы, связанные с заменой товара, до укомплектации либо в случае невозможности замены, возврата товара, несет Поставщик. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, либо в случае невозможности устранения недостатков возвратом товара несет Поставщик.
• Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае:
• поставки фальсифицированного, контрафактного товара;
• нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 10 дней;
• отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пунктах 4.4.3 и 5.3. настоящего Договора;
• несоответствия по стоимости;
• несоответствия по количеству, указанному в документе о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарной накладной) и/или в заявке Заказчика;
• несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям;
• несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).
• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком.
• Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
• В случае недопоставки или поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик вправе не подписывать документы о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарные накладные) накладную. Причины отказа оформляются в мотивированном отказе, который подписывается двумя сторонами в момент передачи товара по документу о приемке товара (счет-фактуре, УПД, товарной накладной). В случае отсутствия представителя Поставщика мотивированный отказ направляется в течение 3(трех) дней в адрес Поставщика по электронной почте, указанной в п.13 Договора. По телефону Заказчика, указанному в вышеуказанном пункте, Поставщик вправе получить информацию о причинах отказа. В случае если товар не будет принят Заказчиком в отсутствие представителя поставщика, последний не вправе ссылаться на неправомерный отказ Заказчика от приемки некачественного товара/части товара или отказ Заказчика от приемки товара вне оговоренного срока поставки (вне обозначенного в Договоре периода времени или даты).
• В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия (или представитель заказчика, ответственный за приемку товара) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• По факту приема всего товара, предусмотренного договором, Заказчиком составляется в двух экземплярах акт приема-передачи товаров (Приложение №2) и направляется Поставщику, уполномоченные лица которого подписывают в течение 3 (трех) рабочих дней и возвращают подписанные экземпляры акта приема-передачи Заказчику. Подписанный уполномоченным лицом Поставщика акт приема-передачи товаров подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней и скрепляется печатями Сторон (при наличии), после чего акт приема-передачи считается подписанным Сторонами. Один экземпляр подписанного Сторонами акта приема передачи Заказчик направляет в течение 3 (трех) рабочих дней Поставщику, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Гарантии качества ТОВАРА

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

При исполнении настоящего Договора одностороннее изменение Поставщиком технических характеристик и качества Товара не допускается.

• Товар должен отвечать требованиям ГОСТ, а также иным требованиям сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
• Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
• При поставке товара Поставщик, наряду с документами, указанными в п. 5.3. настоящего договора предоставляет Заказчику:

- гарантию производителя данного товара и срок действия такой гарантии (при наличии, в соответствии с Российским законодательством).

• Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения, Поставщик обязан за свой счет, либо устранить дефекты, либо заменить дефектный Товар новым высококачественным Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, который должен быть доставлен в срок не более 3 (трех) календарных дней с даты письменного уведомления о неисправности/некачественности Товара.
• Документов о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарная накладная) на отпущенную партию товара/товар должна быть выдана Заказчику. При этом дата отгрузки, указанная в документе о приемке товара (счет-фактур, УПД, товарной накладной), должна соответствовать дате фактического поступления товара Заказчику.
• Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям технических регламентов таможенного союза, обеспечивающей его сохранность в течение всего срока годности, а также защиту от всякого рода повреждений при транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.
• Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства РФ, технических регламентов таможенного союза.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 11 настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены Договора и устанавливается в виде фиксированной суммы.

• Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
• Неустойка (пеня, штраф) удерживается по соглашению сторон из суммы, подлежащей к оплате Заказчиком, с последующим перечислением в соответствующий бюджет согласно положениям бюджетного законодательства РФ или перечисляется Поставщиком самостоятельно на соответствующий счет.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Изменение условий Договора при его исполнении осуществляется по соглашению сторон и только в случаях, установленных законодательством РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЦЭБ», настоящим Договором. Договор считается измененным с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

• Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 50 % (пятидесяти процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору:

- заключенному по результатам конкурентной закупки - в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору или по иным объективным причинам;

- заключенному по результатам неконкурентной закупки – в случае, если условиями договора предусмотрена возможность его пролонгации;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта Положения о закупке;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- так же Заказчик вправе изменить цену договора, уменьшив ее на размер ставки НДС в случае, если участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС. Договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС, в размере ставки, определенной налоговым законодательством

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Срок исполнения договора.

11.3. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем,

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

11.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном

гражданским законодательством и договором.

11.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.6. В случае существенного (более 10 (Десяти) рабочих дней) нарушения сроков исполнения договорных обязательств, либо поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный настоящим Договором со стороны Поставщика, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении Заказчика о расторжении договора.

11.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор действует со дня его подписания обеими Сторонами и по 31.12.2025 года включительно, а в части расчетов – до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные на электронный адрес Поставщика указанной в реквизитах Поставщика в разделе 13 договора с электронного адреса Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, признаются имеющими юридическую силу.

Стороны вправе проверить достоверность полученного ими сообщения по телефону, указанному в разделе 13 договора.

• Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
• Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение №1 - Спецификация поставляемого товара;

- Приложение №2 – Акт приема-передачи товара.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору №

от «____» _______________ 2025 г.

Спецификация

на поставку клея МОМЕНТ

(заполняется по итогам проведения закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №

от «____» _______________ 2025 г.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Белгород «___» ___________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области (далее – ООО «ЦЭБ», Общество), в лице исполняющего обязанности генерального директора Щёкиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № от «____» _______________ 2025 г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно ___________________________________________________________

_

2. Фактическое качество товара и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договора должны быть выполнены «___» ________ 2025 г., фактически выполнены «___» _________ 2025 г.

4. Недостатки товара, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)_____________________________________________________

5. Результат по Договору:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 25.07.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка клея МОМЕНТ

Наименование предмета договора: Поставка клея МОМЕНТ

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными