Тендер - Поставка катионита №315456200

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1_Извещение.doc
• 2_Конкурсная_документация.doc
• 3_Спецификация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ивановская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.10.2025 по 30.10.2025Место предоставления документации:155043, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22Порядок предоставления документации:По письменному запросуОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:155043, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22Дата начала срока подачи заявок:20.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):30.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:На бумажном носителе в запечатанном конверте
Подведение итоговМесто подведения итогов:155043, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22Дата подведения итогов:31.10.2025Порядок подведения итогов:Указано в документации x

Спецификация и технические требования на поставку катионита

Общий объем поставляемой продукции составляет 6456 кг. единоразово:

Катионит КУ 2-8, первый сорт меш. 20 кг ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Доставка до Заказчика должна быть включена в стоимость Продукции и осуществляться автомобильным транспортом по адресу:

котельная №1 Ивановская область,г.Тейково ,ул.Советской Армии, д.1Б - 1,152 тн

котельная №2 Ивановская область,г.Тейково,ул. Маршала Неделина,д.20А. - 5,304 тн

Обоснование_НМЦ_катионит - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

от 20.10.2025 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Способ размещения закупки: запрос предложений.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные Энергетические Системы-Тейково» (ООО «КЭС-Тейково»), адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22.
Контактная информация:
Тел./факс: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Планируемая дата публикации: 03.04.2024г.

Предмет закупки: Поставка катионита для нужд ООО «КЭС-Тейково».

Начальная (максимальная) цена договора:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот один) рубль 52 копейки с НДС.
- Валюта: Российский рубль;
- Классификация по ОКПД-2: 20.41.20.120
- Классификация по ОКВЭД-2: 20.41.2
- Единица измерения: кг.;
- Количество (объем) товаров, работ и услуг: 6456;

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Ивановская область, г. Тейково.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 10.11.2025г. до 31.12.2025г.

Документы, предоставляемые Поставщиком: указано в Конкурсной документации.

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ по факту в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ и получения от Подрядчика оформленных в соответствии с НК РФ счета-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в договоре, в т.ч. путем передачи векселя.

Срок предоставления документации: до 09 ч 00 мин 30.10.2025г.
Место предоставления документации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22.
Порядок предоставления документации: по письменному запросу.

Дата и время окончательной подачи заявок: 30.10.2024г. 09 ч 00 мин.

13. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: 30.10.2025г. 10 ч 00 мин.

14. Место рассмотрения заявок:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, их оценки и сопоставления: 31.10.2025г. в 10 ч 00 мин.

15. Срок отказа от проведения запроса предложений: до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками запроса предложений.

16. Критерии оценки заявок: указано в конкурсной документации.

17. Срок подписания договора: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента определения победителя открытого конкурса.

18. По согласованию с Заказчиком, а также при условии подписания дополнительного соглашения, Подрядчик вправе после заключения договора с ним передавать/переуступать третьим лицам полностью или частично свои права и/или обязательства по заключенному договору.

19. Информация о настоящей закупке размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет www.zakupki.gov.ru

20. На момент размещения публикации закупки – финансирование закупки не подтверждено.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по запросу предложений на поставку стальных труб и деталей трубопровода

для нужд ООО «КЭС-Тейково»

г. Тейково, 2024

Оглавление

Общие положения 3
1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений 3
1.2. Правовой статус процедур и документов 3
1.3. Обжалование 3
1.4. Прочие положения 4

Техническое задание 5

Проект Договора 8

Общий порядок проведения ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 13
4.1. Общий порядок проведения запроса предложений 13
4.2. Публикация Извещения о проведении запроса предложений 13
4.3. Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам 13
4.4. Подготовка заявок 13
4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 14
4.6. Подача заявок и их прием 16
4.7. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов 16
4.8. Оценка заявок и проведение переговоров 16
4.9. Рассмотрение заявок участников. Подведение итогов. Определение Победителя запроса предложений 18
4.10. Подписание Договора 18
4.11. Уведомление Участников запроса предложений о результатах 18
4.12. Альтернативные заявки 18

Образцы основных форм документов, включаемых в заявку 19

5.1. Письмо о подаче оферты 19

5.2. Техническое предложение на выполнение работ 20

5.3. График выполнения работ 21

5.4. График оплаты выполнения работ 22

5.5. Анкета Участника 23

5.6. Согласие на обработку персональных данных 24

Общие положения

Общие сведения о процедуре запроса предложений
Заказчик, являющийся Организатором запроса предложений – Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные Энергетические Системы-Тейково» (ООО «КЭС-Тейково»), (почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22 (далее — Организатор)), копиями Извещения и Документации о проведении, опубликованными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее — официальный сайт) в разделе Закупки от 03.04.2024г., пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Подрядчики) к участию в процедуре запроса предложений на поставку стальных труб и деталей трубопровода для нужд ООО «КЭС-Тейково», согласно технического задания на выполнение работ, изложенного в разделе 2 настоящей Документации.
1.1.1. Способ закупки: запрос предложений
1.1.2. Для справок по вопросам проведения процедуры закупки обращаться к ответственному сотруднику Организатора – Бобылев Николай Владимирович, тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
1.1.3. Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе . Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявок, приведены в разделе 5.

Правовой статус процедур и документов

1.2.1. Запрос предложений проводится в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные Энергетические Системы-Тейково», утвержденным Решением единственного участника ООО «КЭС-Тейково» от 06.09.2022г.

1.2.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Извещение вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемой частью, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3. Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.2.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в заявке Победителя);

Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

Заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.

1.2.6. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2.8. Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект Договора как ее часть) и Заявка победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

Обжалование

1.3.1. До заключения договора разногласия направляются в комиссию по закупкам. О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь комиссии по закупкам незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящего закупку и руководство ООО «КЭС-Тейково». На время рассмотрения разногласий в комиссии по закупкам процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

1.3.2. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, комиссия по закупкам заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

обоснование мотивов принятия решения;

меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

1.3.3. Комиссия по закупкам вправе принять одно или несколько из следующих решений:

при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, комиссия по закупкам вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

признать заявление участника необоснованным.

1.3.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в комиссию по закупкам заказчика, разрешаются в Арбитражном суде Ивановской области.

Прочие положения

1.4.1. Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.4.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.4.3. Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Организатору не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающего требованиям Документации, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его заявки.

1.4.4. Организатор вправе отклонить заявку участника, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие комиссией по закупкам решения по определению Победителя.

1.4.5. Организатор вправе отклонить заявку Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.

Техническое задание

Требование к месту проведения работ: Ивановская область, г. Тейково.

Требование к сроку поставки: Начало поставки – 30 апреля 2024 г., окончание поставки – 30 мая 2024 г.

Требования к поставляемой продукции: указано в спецификации

Объем поставляемых МТР:
Спецификация №1 - Посмотреть таблицу с данными
Возможный толеранс поставки от согласованного сторонами объема поставки составляет +/- 5 (пять) % по каждой позиции. Фактическое количество поставляемого Товара указывается в УПД.
В случае толеранса поставки + 5 (пять) % , Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость излишне поставленного Товара.
В случае толеранса поставки – 5 (пять) %, Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость излишне оплаченного Товара.
Поставка Товара в пределах - 5 (пяти) % по каждой сортаментной позиции не является недопоставкой.

Срок и условия оплаты поставки МТР: Заказчик производит оплату следующим образом: предоплата 50% в течении 3 календарных дней с момента выставления счета на основании заключенного договора, 50% с отсрочкой платежа 10 календарных дней с момента фактического получения Товара на склад Покупателя.

Порядок поставки: в соответствии с заключенным договором на основании спецификации.

Проект Договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________________________________

(на поставку товара)

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные Энергетические Системы-Тейково» (ООО «КЭС-Тейково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зимина Артема Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

(указать наименование юр.лица)_______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____(указать должность и ФИО) , действующего на основании ____(указать документ, определяющий полномочия) , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить стальные трубы и детали трубопровода (далее Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1) Заказчику на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара.
1.2. Наименование, количество, качественные характеристики товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять объём поставки по Договору в сторону уменьшения путём направления заказным письмом Поставщику уведомления об уменьшении объёма поставки Товара. В этом случае общая стоимость поставляемого Товара по Договору уменьшается на стоимость Товара, не подлежащего поставке Поставщиком.
1.4. Стороны гарантируют отсутствие ограничений полномочий лица, подписавшего Договор.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
2.1. Общая стоимость «Товара» (стоимость Договора) составляет (указать сумму цифрами) (__________указать сумму прописью ) руб.,_____коп., кроме того НДС 20% - _____ (указать сумму цифрами) (___________указать сумму прописью ) руб., ________коп., ИТОГО _(указать сумму цифрами) (___________указать сумму прописью ) руб., _____коп., и подтверждается Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Стоимость «Товара» по Договору является твёрдой.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Оплата за Товар производится следующим образом: предоплата 50% в течении 3 календарных дней с момента выставления счета на предоплату на основании заключенного договора, 50% с отсрочкой платежа 10 календарных дней с момента фактического получения Товара на склад Покупателя и подписания акта приёма-передачи Товара, на основании полученных от Поставщика документов для оплаты (счета, счета фактуры и/или УПД), в которых должны быть указаны номер и дата Договора, по которому произведена поставка, а также реквизиты необходимые для оплаты.
3.2. Расчеты по договору производится денежными средствами, а так же могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ.
3.3. Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, доставку до места поставки Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий Договора.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

4.1. Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:

Cрок начала поставки Товара - «__» ____ 20__ года;

Срок окончания поставки Товара – «__» ____ 20__ года.

4.2. Сроки поставки «Товара» и соответственно сроки оплаты могут быть изменены (уточнены, детализированы) по инициативе Заказчика путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

4.3. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора и до 30.06.2023г. по предварительной заявке Заказчика с указанием ассортимента, количества и места доставки Товара, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по московскому времени. Срок поставки товара указан в Спецификации (Приложение №1).

4.4. Датой поставки товара является дата подписания приемо-сдаточного документа, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и предоставления документов, подтверждающих качество товара.

4.5. Изменение срока промежуточной поставки товара, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, возможно по соглашению сторон. Соглашение об изменении Договора совершается в письменной форме. При изменении Договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде

4.6. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Договора, а также некомплектный товар считается не поставленным.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. Факт передачи товара оформляется путем подписания Сторонами приемо-сдаточного документа.

4.8. Право собственности на товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами приемо-сдаточного документа.

4.9. При передаче товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета (счета-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Договора и иные необходимые документы. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

4.10. При передаче товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счета-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Договора и иные необходимые документы. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА.

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях Договора.

5.1.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога и т.п.

5.1.3. Осуществить поставку Товара надлежащего качества и предоставить на поставляемый Товар всю необходимую документацию о качестве, предусмотренную действующим законодательством и Сертификатом Соответствия.

5.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договору сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренного Договору.

5.1.5. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала, транспортных средств, спецтехники для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Заказчика.

5.1.6. Нести ответственность за свой персонал по соблюдению им правил охраны труда, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства и других действующих норм, правил и законодательных актов, применяемых в РФ, в том числе нормативных актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

5.2. Права Поставщика:

5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты за поставленный в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к Договору) Товар надлежащего качества, переданный Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Обязанности Заказчика:

6.1.2. Обеспечить приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и объему требованиям, установленным Договором.

6.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе, для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу.

6.1.4. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

6.1.5. В случае обнаружения Заказчиком в поставленном товаре недостатков товара по количеству, качеству или иных несоответствий условиям Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору), которые невозможно было выявить при приемке товара (скрытые недостатки), Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан заменить (допоставить) такой товар в согласованные Сторонами разумные сроки с момента получения уведомления от Заказчика.

6.1.6. Оплатить за поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.1.7. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику об обнаруженных недостатках товара

6.2. Права Заказчика:

6.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Поставщиком обязательств по Договору и (или) лиц, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Договору.

6.2.3. Осуществлять контроль за ходом поставки Товара Поставщиком по Договору.

6.2.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком.

6.2.5. Создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки поставленного товара.

6.2.6. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОСТАВКА И СОХРАННОСТЬ «ТОВАРА».

7.1. Доставка товара осуществляется на склад Заказчика по адресу: Ивановская область, Приволжский район, село Пеньки (котельная). Доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика осуществляется Поставщиком за счет собственных сил и средств.

8. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «ТОВАРА».

8.1. Надзор и контроль качества, объемов и сроков поставки «Товара», осуществляет Заказчик либо соответствующая организация, действующая на основании договора, заключенного с Заказчиком.

8.2. При осуществлении надзора и контроля поставки «Товара» Заказчик или третьи лица, привлекаемые Заказчиком, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА.

9.1. Приемка каждой партии Товара осуществляется Заказчиком по месту поставки Товара в соответствии с действующим законодательством РФ и Спецификацией (Приложение №1 к Договору) с участием представителя Поставщика или перевозчика и оформляется путем подписания товарной накладной, подтверждающей передачу Товара от Поставщика к Заказчику.

9.2. При осуществлении приемки товара Заказчик проверяет соответствие количества и качества Товара требованиям, установленным Договором. Приёмка товара по количеству определяется «Инструкцией о порядке приёмки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г № П-6

9.3. Приёмка товара по качеству определяется «Инструкцией о порядке приёмки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г № П-7.

9.4. В случае обнаружения при приемке в товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Договора, в т.ч. спецификации (Приложение №1 к Договору) Заказчик не позднее чем в сроки указанные в «Инструкции о порядке приёмки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г № П-6 и «Инструкции о порядке приёмки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г № П-7, письменно уведомляет об этом Поставщика.

9.5. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара составляется акт о недостатках, подписываемый обеими Сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

9.6. Уведомление об обнаружении Заказчиков скрытых недостатков в поставленном товаре должно быть направлено Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

9.7. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

98. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

9.9. При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет Сторона, допустившая просрочку..

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний, эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами или по вине другой Стороны.

10.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.8. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

10.10. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

10.11. По настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса РФ либо иным аналогичным положением нормативно-правого акта.

10.12. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине третьим лицам при оказании услуг по Договору, в том числе при ненадлежащем качестве оказания услуг, повлекших причинение вреда третьим лицам.

10.13. При отсутствии письменного согласия Заказчика, Поставщик не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Подрядчика к Заказчику по Договору и (или) иные обременения, касающиеся Объекта/предмета Договора, в том числе не допускается обременение (уступка прав) в отношении каких-либо промежуточных результатов работ/услуг или имущественных прав в отношении Объекта/предмета Договора (и/или проектной, Технической, Эксплуатационной или Исполнительной документации).

В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере равном сумме уступленных, обремененных прав (требований) по такой сделке.

Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Подрядчику своего согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.

Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Подрядчика в соответствии с настоящим пунктом Договора, к Подрядчику не будет применяться ответственность, установленная Договором.

10.14. Поставщик несет административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность за нарушения действующего законодательства, допущенные при исполнении Договора.

10.15. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

10.16. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

11.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из Сторон Договора.

12. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие непреодолимые обстоятельства.

12.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 дней с момента их наступления в письменной форме.

12.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения.

13.2. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к соглашению, они вправе обраться в арбитражный суд Ивановской области.

14. ГАРАНТИИ.

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение всей «Работы» в полном объеме, в установленные сроки и с качеством, соответствующим действующим нормам, правилам и законодательным актам.

14.2. Подрядчик гарантирует устранение всех недостатков и дефектов «Работы», выявленных во время приемки «Работы» и в течение гарантийного срока, указанного в п.12.3. и п.12.4. Договора, собственными силами и за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

14.3. Гарантийный срок на выполненную «Работу» составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы «Оборудования» и «Работы», выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение недостатков «Работы».

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Договор заключается путём направления почтой Подрядчику Договора, подписанного Заказчиком. Договор должен быть подписан Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента его получения от Заказчика. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

15.2. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «___»_________г.

15.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

15.4. Уступка права требования по Договору без письменного согласования Заказчика не допускается.

15.5. В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

15.6. Условия Договора имеют приоритет по отношению к отраслевым нормам и правилам, ссылка на которые имеется в Договоре.

15.7. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, «Работы» подлежат оплате в размере стоимости фактически выполненных Подрядчиком «Работ» на основании двухсторонних Актов выполненных работ.

15.8. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде в двух оригинальных экземплярах и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

15.9. Зачёт взаимных однородных требований допускается только по письменному согласованию Сторон.

15.10. Подтверждение аутентичности текста Договора осуществляется путём парафирования каждой страницы двух экземпляров Договора юридической службой Заказчика.

15.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 «Спецификация»;

16. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными4. Общий порядок проведения Запроса предложений 4.1. Общий порядок проведения запроса предложений

4.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

Публикация Извещения о проведении запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Предоставление Документации по запросу предложений подрядчикам, осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Подготовка Участниками своих заявок и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Подача заявок и их прием (подраздел 4.7), осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов (подраздел 4.8), осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Оценка заявок (подраздел 4.9), осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Определение Победителя, осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Подписание Договора, осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений;

Извещение Участников о результатах запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры запроса предложений.

4.2. Публикация Извещения о проведении запроса предложений

4.2.1. Копия Извещения о проведении запроса предложений и Документация опубликованы в порядке, указанном в пункте 1.1.

4.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора никаких последствий.

4.3. Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам

4.3.1. Подрядчики должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Извещении о проведении запроса предложений.

4.4. Подготовка заявок

4.4.1. Общие требования к заявке

Участник должен подготовить заявку, включающую:

4.4.1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.1);

4.4.1.2. Техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.2);

4.4.1.3. График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.3);

4.4.1.4. График оплаты выполненных работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.4.);

4.4.1.5. Сметные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями, приведенными в п. 4.6.4. настоящей Документации;

4.4.1.6. Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика;

4.4.1.7. Анкета Участника (подраздел 5.6);

4.4.1.8. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (подраздел 4.6);

4.4.1.9. Участник имеет право подать только одну заявку. В случае нарушения этого требования все заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.4.1.10. Разбиение лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого требования заявки такого Участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения по существу.

4.4.1.11. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке.

4.4.1.12. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

4.4.1.13. Входящие в состав заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

4.4.1.14. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

4.4.1.15. Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

4.4.1.16. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.4.2. Требования к сроку действия заявки

4.4.2.1. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов с заявками.

4.4.2.2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

4.4.3. Требования к языку заявки

4.4.3.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

4.4.3.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

4.4.3.3. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

4.4.4. Требования к валюте заявки

4.4.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

4.4.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.4.5. Начальная (предельная) цена

4.5.5.1. Начальная (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот один) рубль 52 копейки с НДС.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:

В стоимость работ включены - НДС, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.4.6. Разъяснение Документации по запросу предложений

4.4.6.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации и Извещения с момента публикации закупки. Запросы на разъяснение должны подаваться в бумажном виде по месту нахождения Организатора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22.

4.4.6.2. Заказчик с момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема заявки.

4.4.6.3. Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить на него в разумное время до установленного срока подачи заявок.

4.4.7. Внесение изменений в Документацию и продление срока приема заявок

4.4.7.1. Изменения, вносимые в Документацию, Извещение о проведении, разъяснения положений Документации размещаются Организатором на официальном сайте не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений, предоставления разъяснений.

4.4.7.2. При внесении изменений в Извещение или Документацию, срок подачи заявок продлевается согласно правил и регламента Системы.

4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.5.1. Обязательные требования к Участникам

4.5.1.1. Участвовать в данной процедуре запроса предложений может либо любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

4.5.1.2. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

4.5.1.3. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

4.5.2. Желательные требования к Участникам:

4.5.2.1. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет в объеме ежегодного выполнения работ на сумму не менее 5 млн рублей с НДС и необходимые профессиональные знания (подтверждается справкой о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров);

4.5.2.2. Несоответствие Участника запроса предложений желательным требованиям не будет являться критерием для отклонения заявки участника, однако при выборе Победителя при прочих равных условиях предпочтение будет отдаваться Участникам, соответствующим обязательным и желательным требованиям.

4.5.3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

4.5.3.1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

4.5.3.2. заверенную Участником копию Устава, Учредительного договора, Положения и изменений к нему;

4.5.3.3. заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений, что участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданную не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема заявок;

4.5.3.4. оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов управления участника;

4.5.3.5. оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны участника всех изменений, вносимых в учредительные документы в течение 20 календарных дней с момента внесения таковых, в период действия договора;

4.5.3.6. заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется заверенная Участником копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

4.5.3.7. заверенные Участником копии документов о правах юридического (физического) лица на имущество;

4.5.3.8. оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки Службой безопасности ООО «КЭС-Тейково» на предмет благонадежности, подписывается должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица;

4.5.3.9. оригинал письма о согласии на обработку персональных данных (Приложение №10 к заявке) представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;

4.5.3.10. отзывы о работе Участника, данные контрагентами, а также рекомендательные письма и другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров и подтверждения деловой репутации (в случае наличия);

4.5.3.11. иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

4.5.3.12. В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные настоящей документацией. В случае если в соответствии с действующим законодательством страны Участника представление тех или иных документов невозможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

4.5.3.13. Все указанные документы прилагаются Участником к заявке.

4.5.3.14. В случае, если Участник в 2025г. предоставлял Организатору в составе своих заявок документы, указанные в п.п. 4.5.3. и данные документы на момент подачи заявки по процедуре не изменялись, повторное предоставление этих документов в рамках проводимой процедуры не требуется. Однако Участник в составе заявки должен предоставить справку, выполненную в произвольной форме, где он должен указать в составе каких закупочных процедур вышеуказанные документы были представлены Организатору.

4.5.3.15. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию или о предоставлении требуемого документа в срок не позднее 3 –х дней с момента вскрытия конвертов на бумажном носителе.

4.5.3.16. Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может служить основанием для отклонения заявки.

4.5.4. Требования к сметным расчетам

4.5.4.1. Участник в составе заявки должен предоставить сметную документацию, обосновывающую заявленную в заявке стоимость.

4.5.4.2. Сметные расчеты должны быть подготовлены на основании Технического задания с целью заключения договора и выполнены в действующих расценках (ГЭСН, ФEP).

4.5.4.3. Сметные расчеты должны быть утверждены уполномоченным лицом и предоставлены в составе заявки в бумажном виде, а также в электронном виде в следующих форматах: Word (*; либо x), либо Excel (*.xls; либо *), и Adobe Reader сметы отдельным файлом (*.pdf) ; A0Win (*.pr; *.os; *.ls), либо АРОС (*.awe), в зависимости от используемой программы.

4.5.4.4. Не предоставление участником сметных расчетов, подготовленных в соответствии с п. 4.6.4, может являться основанием для отклонения заявки без рассмотрения по существу.

4.6. Подача заявок и их прием

4.6.1. Подача заявок осуществляется на бумажном носителе путем направления заявки Организатору по адресу, указанному в пункте п.4.6.5. Дата начала подачи заявок – с момента публикации запроса предложений.

4.6.2. Заказчик заканчивает принимать заявки в 09.00 (время московское) 30.10.2025г.

4.6.3. Перед подачей заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет, ящик и т.п.). Заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурентная заявка».

4.6.4. На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

4.6.4.1. наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1;

4.6.4.2. полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый адрес;

4.6.4.3. предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.

4.6.4.4. слова «Не вскрывать до (время московское) 2025 года. Вскрывать только на заседании комиссии по закупкам».

4.6.4.5. Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника запроса предложений.

4.6.5. Участники запроса предложений должны обеспечить доставку заявки по адресу Организатора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22. Ответственный сотрудник за прием конкурентных заявок – Бобылев Николай Владимирович, телефон (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Участникам рекомендуется предварительно позвонить по телефону (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки заявок.

4.7. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов

4.7.1. Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов начиная с (время московское) 10 час. 00 мин. 30.10.2025 г. по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22, в присутствии не менее чем пятьдесят процентов общего числа комиссии по закупкам.

4.7.2. В ходе данной процедуры комиссия по закупкам вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах заявки:

4.7.2.1. наименование и адрес Участника запроса предложений;

4.7.2.2. общую цену заявки;

4.7.2.3. иные сведения, которые комиссия по закупкам считает нужным огласить.

4.7.3. По ходу процедуры вскрытия комиссия по закупкам ведет соответствующий протокол, в котором отражена вся информация, оглашенная комиссией по закупкам.

4.8. Оценка заявок и проведение переговоров

4.8.1. Общие положения

4.8.1.1. Оценка заявок осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

4.8.1.2. Оценка заявок включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

4.8.2. Отборочная стадия

4.8.2.1. В рамках отборочной стадии комиссия по закупкам проверяет:

4.8.2.1.1. правильность оформления заявок и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

4.8.2.1.2. соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей Документации (правоспособность, квалификация);

4.9.2.1.3. соответствие технической заявки на предлагаемые работы (услуги) требованиям настоящей Документации;

4.8.2.1.4. соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей Документации;

4.8.2.2. Требования, по которым устанавливаются обязательные критерии оценки:

- Посмотреть таблицу с данными

4.8.2.3. В рамках отборочной стадии комиссия по закупкам может запросить Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом комиссия по закупкам не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.

4.8.2.4. При проверке правильности оформления заявок комиссия по закупкам вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. Комиссия по закупкам с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.8.2.5. По результатам проведения отборочной стадии комиссия по закупкам отклоняет заявки, которые:

4.8.2.5.1. в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

4.8.2.5.2. поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;

4.8.2.5.3. поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им работе (услуге);

4.8.2.5.4. содержат заявки, не соответствующие установленным условиям настоящей Документации;

4.8.2.5.5. поданные Участниками запроса предложений, которые не согласились с заявками комиссией по закупкам по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их заявке;

4.8.2.6. В случае, если подавшие заявки Участники удовлетворяют следующему условию:

Исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц.

4.8.3. Проведение переговоров

4.8.3.1. После рассмотрения заявок Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников, заявки которых не были отклонены, по любому положению его Предложения.

4.8.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных заявок, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

4.8.3.2.1. любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

4.8.3.2.2. ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

4.8.4. Оценочная стадия

4.8.4.1. В рамках оценочной стадии комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет заявки, которые по результатам отборочного этапа не были отклонены, при этом экспертами производится оценка заявок по установленным критериям, определяющим качество заявки Участника, и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

4.8.4.1.1. Коммерческие (договорные) условия заявки:

- Условия осуществления платежей (условия оплаты)

- Цена заявки

4.8.4.1.2. Квалификация участника

- Оценка квалификации сотрудников

- Оценка материально-технических ресурсов

4.8.4.2. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливаются следующие весовые коэффициенты:

- Посмотреть таблицу с данными

4.8.4.3. Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое.

4.9. Рассмотрение заявок участников. Подведение итогов. Определение Победителя запроса предложений

4.9.1. Рассмотрение заявок и подписание протокола по рассмотрению конкурентных заявок и подведению итогов запроса предложений состоится в 10 час. 00 мин. (по московскому времени) 31.10.2024г. по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.

4.9.2. комиссия по закупкам на своем заседании определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика.

4.9.3. Решение комиссии по закупкам по определению Победителя, или признании запроса предложений не состоявшимся, оформляется протоколом по рассмотрению конкурентных заявок и подведению итогов запроса предложений.

4.9.4. Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Победителем.

4.9.5. В случае если предложение только одного участника соответствовало запросу предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, при этом заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на условиях, указанных в заявке участника, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры.

4.10. Подписание Договора

4.10.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента определения победителя запроса предложений.

4.10.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием участников и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

4.10.3. По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса предложений, настоящей Документации и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры. В частности, в процессе преддоговорных переговоров по взаимному согласию сторон:

- в текст проекта договора могут быть внесены изменения, в частности, Заказчик оставляет за собой право в процессе согласования Договора вместо одного Договора представить 2 или более Договоров на общую сумму, равную цене заявки Победителя;

- на основе Технических требований (п.2 Документации) и заявки Победителя согласовываются тексты Приложений к Договору.

4.10.4. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

4.10.5. Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.1.

4.11. Уведомление Участников запроса предложений о результатах

4.11.1. Организатор публикует копии протокола по рассмотрению конкурентных заявок и подведению итогов запроса предложений на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со дня подписания протокола.

4.11.2. Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например, вследствие отказа), Организатор публикует итоги запроса предложений на официальном сайте о новом победителе в том же порядке.

4.12. Альтернативные заявки

4.12.1. Подготовка и подача Участниками альтернативных заявок, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего запроса предложений не предусмотрены.

5. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку 5.1. Письмо о подаче оферты

5.1.1. Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

/НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ/

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается дата публикации Извещения о проведении запроса предложений], и Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_______________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение работ

________________________________________________________________________,

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сметой расходов и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявка, на следующих условиях

- Посмотреть таблицу с данными

Начало выполнения работ, услуг: ___________________________________

Окончание выполнения поставок, работ, услуг: _____________________________.

Условия оплаты: _________________________________________.

Настоящая Конкурентная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая Конкурентная заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

— на ____ л;

Техническое предложение — на ____ л;

…….

Анкета Участника — на ____ л;

…….

Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2. Инструкции по заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость заявки в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости выполнения поставок, работ (услуг) (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Участник должен указать срок действия заявки (предложения) согласно требованиям Документации.

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации.

5.2. Техническое предложение на выполнение работ

5.2.1. Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ ________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица № 1. Основные условия предложения

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 2. Техническое предложение на выполнение работ

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 3. Техническое предложение на поставляемую продукцию

- Посмотреть таблицу с данными

(Здесь Участник приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнения работ в соответствии с требованиями разделов и ).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2 Инструкции по заполнению

5.2.2.1. Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел ).

5.2.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.2.2.3. Цена единицы и общая стоимость в таблице № 1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (в т. ч. НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку, согласно требованиям разделов 2 и 3.

5.2.2.4. В техническом предложении описываются все позиции раздела с учетом предлагаемых условий Договора (раздел ). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

5.2.2.5. Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки приложений № 1 – 4 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.2.2.6. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

5.3. График выполнения работ

5.3.1. Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

(рублей)

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2. Инструкции по заполнению

5.3.2.1. Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел ).

5.3.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3. В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов.

5.3.2.4. График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.3.2.5. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

5.4. График оплаты выполнения работ

5.4.1. Форма графика оплаты выполнения работ

начало формы

Приложение к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(рублей)

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.4.2. Инструкции по заполнению

5.4.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел ).

5.4.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.4.2.3. График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (приложение №3 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел ).

5.4.2.4. График оплаты выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оплаты выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.4.2.5. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

5.5. Анкета Участника

5.5.1. Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2. Инструкции по заполнению

5.5.2.1. Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел ).

5.5.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

5.5.2.4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5.5.2.5. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

огласие на обработку персональных данных

5.6.1. Форма Согласия на обработку персональных данных

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты. от «____»_____________ г. №__________

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,

ФИО полностью

_______________________________________________________________________________________

должность, организационно-правовая форма Участника ____________________________________________________________________________________________

паспортные данные, в т.ч. адрес регистрации, серия, номер, когда и кем выдан

____________________________________________________________________________,

даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальные Энергетические Системы-Тейково», юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22, на обработку в документальной и (или) электронной форме нижеследующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства, сведений о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договорных отношений с ООО «КЭС-Тейково».

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления уведомления в ООО "КЭС-Тейково" по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодежная, д.22.

- Посмотреть таблицу с данными