Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТ» проводит процедуру закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по выбору поставщика горюче-смазочных материалов.
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293.
Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293.
Количество поставляемого товара: зависит от производственной потребности Покупателя и может быть выбрано в пределах суммы договора.
Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 293.
Начальная (максимальная) цена договора установлена в соответствии с частью 5.6.2. раздела 6 главы 1 «Положения о закупках товаров, работ, услуг» в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, в том числе НДС 20%.
Меры предоставления национального режима, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не применяются.
Дата проведения процедуры: «22» октября 2025 года.
133_Проект_договора
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Ростов-на-Дону «____» ________ 2025 года
_______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ООО «ЛОТ», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Остапенко Максима Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить горюче-смазочные материалы (в дальнейшем именуемый - "Товар") поименованные и обозначенные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.
Количество и ассортимент товара указываются в заявке и могут изменяться ежемесячно в зависимости от производственных потребностей Покупателя.
Количество поставляемого Товара согласовывается в заявках и с ценой указываются в накладных.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
2. ЦЕНА ТОВАРА
Цена и ассортимент товара указаны в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена Товара указывается в рублях и включает в себя расходы на доставку, в том числе погрузку и разгрузку, с учетом оплаты таможенных пошлин, налогов (НДС 20%), сборов и других обязательных платежей.
Оплата Товара производится Покупателем в рублях.
Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар предлагаемые Поставщиком.
Поставщик не в праве в одностороннем порядке увеличивать цену товара в течение срока действия спецификации.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Покупатель оплачивает стоимость товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта передачи товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, по выставленному счету. При этом датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
Общая стоимость продукции, отпускаемой покупателю по настоящему договору не должна превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (без НДС, при применении победителем УСН, при этом сумма договора уменьшается на долю НДС).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим договором, согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.
Передать Покупателю товарные накладные и счета-фактуры на Товар, в течение пяти рабочих дней со дня получения Товара.
Передать Покупателю все сертификаты (сертификаты/декларации соответствия - ТР ТС 030/2012) и иные документы на передаваемый товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.
За 2 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Покупателю о ее готовности способом, позволяющим подтвердить получение такого сообщения Покупателем (по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора)
Покупатель обязан:
Оплатить стоимость поставленного Товара.
Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.
Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя. Срок выполнения заявки в течение 3 (трех) рабочих дня после получения заявки Поставщиком.
Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара.
Указанная в п.п. 5.1 - 5.2 настоящего договора заявка Покупателя может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора.
Поставка осуществляется транспортом Поставщика на центральный склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького,293. В случае необходимой потребности получения товара, уменьшения срока поставки, предоставить возможность самостоятельной доставки товара Покупателем, со склада поставщика на удалении до 30 км от склада Покупателя.
Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар согласно заявкам.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в акте передачи Товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Покупателя.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.
Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.
Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
5.12. Покупатель не обязуется выбрать весь указанный объем. Услуги выполняются партиями, согласно заявок Покупателя.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Покупателем.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.
При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан в течение 3-х суток известить Поставщика о выявленных недостатках Товара в форме, позволяющей подтвердить получение такого извещения Поставщиком (по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора). Вызов представителя Поставщика обязателен.
По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения эксперт будет определяться Покупателем. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае несвоевременной оплаты полученного имущества Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара. В случае отказа Покупателя от договора в связи с нарушением Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней, либо при отказе Поставщика от поставки товара (части товара) - Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50 % стоимости непоставленной (недопоставленной) продукции.
Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
Положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям по настоящему договору не применяются
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением (отказом от исполнения) настоящего договора подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 10 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора.
Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
/_________________/
Покупатель: ООО «ЛОТ»
344019, Россия, Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 293
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
