Тендер - Поставка Глазури №316087226

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Спецификация

Основные характеристики товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_контракта

КОНТРАКТ № __-МЗ/2025

__________ «___» __________ 2025 года

- Посмотреть таблицу с данными

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является: Поставка художественных (декоративных) глазурей (далее - Товар). Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Контракт заключается в соответствии с пунктом 56 Перечня первоочередных расходов, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18 апреля 2024 года № 280-р «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики и признании утратившим силу распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2022 года № 333-р «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики» (с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства УР от 27.07.2024 года № 700-р).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Место доставки, срок и условия поставки Товара

2.1. Место поставки (доставки): Удмуртская Республика, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 75

2.2. Срок поставки: однократно, в течение 15 календарных дней с момента поступления Поставщику от Заказчика предоплаты, указанной в пункте 3.4.1. настоящего Контракта.

В срок поставки входят: доставка Товара в место поставки (доставки), его разгрузка.

2.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц, соответствует требованиям государственных стандартов РФ.

2.5. Не допускается поставка Товара Заказчику сверх объема, указанного в заявке Заказчика. Товар, поставленный сверх объема, указанного в заявке, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

2.6. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:

2.6.1. товарная накладная, подтверждающая факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику;

2.6.2. счет (счет на оплату);

2.6.3. счет-фактура, оформленная в соответствии с законодательством и содержащая ссылку на Контракт (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);

2.6.4. документы, подтверждающие качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на каждую поставленную серию (партию) Товара или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации;

2.6.5. документ, подтверждающий государственную регистрацию товара на территории Российской Федерации, в случае если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации или его копия, заверенная надлежащим образом;

2.6.6. документы, подтверждающие страну происхождения Товара (при наличии);

2.6.7. технический паспорт (при наличии).

2.7. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, не принимается и считается непоставленным.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ________________ (___________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается.

3.2. В цену настоящего контракта включаются все расходы по исполнению настоящего контракта Поставщика (стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, погрузкой, разгрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование), в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.4.1. Заказчик перечисляет предварительную оплату (аванс) в размере 30.00% от цены Контракта на расчетный счет Поставщика для осуществления расходов, связанных с поставкой Товара по Контракту, в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта на основании счета Поставщика для перечисления предварительной оплаты (аванса). Поставщик обязан предоставить Заказчику счет для перечисления предварительной оплаты (аванса) в течение 10 календарных дней со дня заключения Контракта.

3.4.2. Окончательная оплата производится Заказчиком с учетом предварительной оплаты (аванса) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной и акта приема передачи товара.

3.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в рублях.

3.8. Источник финансирования Контракта – Бюджет Удмуртской Республики.

3.9. В случае, если товар по Контракту подлежит оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Сторонами устанавливается возможность изменения по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, Заказчик вправе не принимать решение о расторжении Контракта, подлежащего оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительного соглашения к Контракту, определяющему условия его исполнения в плановом периоде (Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»).

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

4.1. В день передачи Товара в месте поставки Заказчик осуществляет проверку Товара по количеству грузовых мест, внешнему виду на наличие видимых повреждений тары и (или) упаковки и не позднее следующего рабочего дня подписывает накладную или универсальный передаточный документ и делает отметку о получении Товара, с указанием даты, фамилии, имени, отчества ответственного лица, либо в указанный срок Поставщику направляется мотивированный отказ от подписания с указанием недостатков и сроков их устранения.

Проверка Товара включает в себя также следующее:

а) проверку по сопроводительным документам номенклатуры поставленного Товара на соответствие условиям контракта;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта.

Подписание Заказчиком (Получателем) накладной или универсального передаточного документа не означает факт приемки Товара и его соответствия всем условиям контракта.

4.2. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной или универсального передаточного документа Заказчиком (Получателем).

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком (Получателем) Товара в месте поставки Поставщик формирует и направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акт приема-передачи Товара.

4.4. Общий срок приемки Товара, оказанных услуг (если их оказание предусмотрено контрактом) по контракту составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Поставщиком Акта приема-передачи Товара. В указанный срок Заказчик осуществляет проверку предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, на предмет их соответствия условиям контракта, подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Поставщику.

В ходе приемки Заказчиком (Получателем) также осуществляется проверка:

а) наличия необходимых документов (копий документов) на Товар, предусмотренных условиями контракта;

б) наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

в) комплектности и целостности поставленного Товара.

4.5. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Контракта, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные изготовителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

4.6. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.

4.7. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Контракта по количеству, ассортименту, качеству, комплектности Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения). Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 4.6 Контракта, либо оформлены в виде отдельного документа.

4.8. Датой приемки поставленного Товара по считается подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком.

5. Качество Товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать условиям Контракта по качеству Товара, требованиям безопасности и иным требованиям, предъявляемым к такого рода товарам.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении). На Товаре не должно быть механических повреждений.

5.3. Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. В момент поставки Товара Поставщик предоставляет гарантию производителя в соответствии с эксплуатационными документами на Товар, оформленную соответствующим гарантийным талоном. Срок предоставления гарантии производителя на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке.

Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к таким видам Товарам, и должен подтверждаться документами от производителя.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со Стороны Заказчика.

5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта/этапа/начальной (максимальной) цены Контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

Срок действия и порядок расторжения Контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 декабря 2025 года, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.2. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 2-7 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прочие положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по контракту, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого товара, а также обязательств, связанных с недостатками поставленного товара.

10.5. Адреса Сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких изменений. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой Стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет Сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

10.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими Сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

10.8. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

10.9. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

10.10. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

10.11. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.

Перечень приложений

11.1. Неотъемлемой частью Контракта является Спецификация (Приложение № 1 к Контракту).

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № __-МЗ/2025

от «____» _________ 2025 года

Спецификация

Основные характеристики товаров:

- Посмотреть таблицу с данными