Тендер - Поставка гелий газ марки А №318785280

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский крайМесто поставки (адрес):357601, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Анджиевского зд.8
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.12.2025 по 09.12.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:357601, Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Анджиевского зд. 8, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:09.12.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке 17-ЗК-2025_поставка_гелий_газ_марки_А УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГБУ «Санаторий «Москва»

_____________ Т. А. Трофимчук

«01» декабря 2025г.

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме № 17-ЗК-2025/223

на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения

на поставку гелий газ марки А

Запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Санаторий «Москва»

и положениями настоящего извещения

г. Ессентуки

2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА №1 ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Оформляется на фирменном бланке участника закупки, при его наличии)

Предложение о характеристиках товаров

Дата: «____»______________202__ г.

КУДА:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ессентуки, ул. Анджиевского, д 8

КОМУ: федеральному государственному бюджетному учреждению

«Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации

Изучив размещенное Вами на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок_____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок на _____________________

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок _____________(Наименование участника запроса котировок)______________________

следующим требованиям:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

е) отсутствие фактов привлечения участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

з) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

и) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

к) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

л) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

м) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

н) наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа, соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (представитель коллективного участника закупки);

о) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

п) участник закупки не входит в перечень лиц, установленный Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны Договор в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения Договора с ФГБУ «Санаторий «Москва», мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и условиями настоящей заявки.

В случае если мы будем признаны единственным участником запроса котировок, мы обязуемся подписать Договор с ФГБУ «Санаторий «Москва» в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и условиями настоящей заявки.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе цен юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Приложения к заявке на участие в запросе котировок:

1.

Руководитель _____________ _____________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 2 ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Оформляется на фирменном бланке участника закупки, при его наличии)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: «____»______________202_ г.

КУДА:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ессентуки, ул. Анджиевского, д 8

КОМУ: федеральному государственному бюджетному учреждению

«Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации

Изучив размещенное Вами на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок_____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок на _____________________

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора с учетом включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг: _____________________________________________руб. (цифрами и прописью), в том числе НДС (если применяется)_____________(цифрами и прописью).

Руководитель _____________ _____________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 3 СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

начало формы

СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Запрос котировок № ___________________

Наименование Участника________________

Я ____________________________________________________________________

проживающий по адресу: ________________________________________________

паспорт серии ___________ № ____________, выдан _________________________

______________________________________________________________________

(орган, выдавший паспорт / дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации согласие на обработку и передачу своих персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации моих персональных данных и действует до окончания срока действия Заявки на участие в запросе котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкция по подготовке формы:

1 Участники должны заполнить приведенную выше форму по всем пустующим позициям.

ФОРМА № 4 ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(формат Word)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Сведения об участнике запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________ ______________ ______________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку гелий газ марки А

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Анджиевского зд. 8.

Срок поставки: с момента заключения договора в течение 10 (десяти) календарных дней, с правом поставки товара досрочно.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

№ _________ «___»__________ 20___ г.

г. Ессентуки

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трофимчук Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательства поставить в обусловленный настоящим Договором срок Заказчику ______________________________ (далее по тексту «Товар») соответствующие техническим регламентам, нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к Договору), по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, зд. 8, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

Полное наименование, цена, количество, и другие сведения о товаре приведены в спецификации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Настоящий Договор заключен по итогам ______ №____ (извещение о проведении закупки было размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru/223 за № ___________ от __________) Протокол заседания единой комиссии по осуществлению закупок Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации от « » 20_ г. № _______.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________________. (____________ рублей 00 копеек), (далее этот пункт Договора излагается в одной из следующих редакций):

- в том числе НДС ___%, что составляет___руб.(___ руб. ___коп.)

- НДС не облагается

2.2. Цена Договора включает расходы на уплату налогов, пошлин и прочих сборов, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, расходы по страхованию, транспортные расходы по доставке Товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и все иные расходы, связанные с исполнением обязательства по поставке Товара. Заказчик вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. Указанная цена Договора является ориентировочной и не налагает на Заказчика обязательств по заказу товаров в объеме, соответствующем данной цене.

2.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

Расчеты производятся на условиях оплаты каждой партии товара по факту поставки. Заказчик оплачивает поставляемый Товар безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком заявленной партии товара и подписания Заказчиком товарной накладной, оформленной на данный товар. Оплата за поставленный товар производится согласно счету Поставщика после предоставления всех отгрузочных документов (товарная накладная ТОРГ 12, счет-фактура или УПД-универсального передаточного документа), составленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Непредоставление Поставщиком счета-фактуры или УПД в установленные сроки, а также предоставление первичных документов, составленных с нарушением действующего законодательства, является основанием для отсрочки платежа до момента их исправления

2.4. Оплата Товара производится за средств от приносящей доход деятельности в размере _______ руб. (_______________ рублей 00 копеек)

2.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере стоимости этого товара с расчетного счета Заказчика.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг, но не более чем на 30 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемых товаров, работ, услуг, но не более чем на 30 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг;

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или несвоевременным исполнением заказчиком своих обязательств по договору;

в) цену договора:

путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора);

в случаях, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта;

в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).

• На дату окончания действия Договора не поставленный и не заказанный товар не оплачивается Заказчиком. Заказчик вправе определять при исполнении договора соотношение объема поставки отдельных наименований товара в соответствии со своей потребностью, не изменяя цену за единицу товара и не превышая сумму договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик при отсутствии замечаний обязуется принять в установленном настоящим Договором порядке Товар по количеству, качеству, комплектности в соответствии со Спецификацией или предоставить мотивированный отказ в приемке Товара.

Право собственности на Товар и риск случайной утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.

Срок поставки Товара устанавливается – с момента заключения договора в течение 10 (десяти) календарных дней, с правом поставки товара досрочно. В рабочее время Заказчика с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). Погрузка, разгрузка товара его доставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки Товара в место доставки.

Датой и временем поставки считается дата и время поступления Товара на склад Заказчика. Товар по настоящему Договору должен быть поставлен на условиях «Франко-склад» Заказчика.

Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и подъем Товара своими силами и за свой счет. Вместе с товаром Поставщик направляет Заказчику комплект документов на поставляемый Товар, включающий в себя:

- счет на оплату, счет-фактуру (или универсальный передаточный документ);

- товарные накладные (в трех экземплярах), из них два экземпляра с приложениями. Приложение к товарной накладной должно представлять собой таблицу с указанием сведений по каждой позиции поставляемого товара: наименование, единица измерения, количество, серия, срок годности.

-. акт приемки товара по форме ОКУД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(приказ Минфина от 15.04.2021 №61Н)

При отсутствии у Покупателя претензий к качеству поставленного товара Покупатель оформляет и подписывает в одностороннем порядке без участия Поставщика Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденный Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»

• Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
• Отпуск товара производится в исправные баллоны, реципиенты и криоемкости, соответствующие требованиям «ФНП в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
• Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
• Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака».
• Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), предназначенным для страны Заказчика в соответствии с Техническим заданием.
• Поставляемый Товар должен содержать руководства пользователя и эксплуатационную документацию на русском языке, в случае если это предусмотрено при поставке товара.
• При передаче товара Заказчику Поставщик обязуется предоставить все принадлежности и документы, относящиеся к Товару (копии сертификатов или деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с Положением об ответственных за приемку товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Договора при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации.

Заказчик в течение не более 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно участвующее (-их) в контроле за ходом приемки Товара, для проверки соответствия его ассортимента, количества, качества и иных характеристик требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим Договором.

Поставщик в течение не более 1 (одного) рабочего дня со дня заключения настоящего Договора определяет ответственное лицо, непосредственно участвующее в контроле за ходом исполнения Договора и доводит соответствующую информацию до сведения Заказчика.

Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику копии следующих документов на Товар:

- копию сертификата или декларации о соответствии Товара или документ, подтверждающий качество товара соответствие ГОСТ или ТУ;

- копию регистрационного удостоверения, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (при наличии);

- иные товаросопроводительные документы, предоставление которых предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации, если такие требования установлены.

• Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству: согласно предоставленных документов на Товар;

- по количеству - согласно количеству коробов (ящиков), указанному в Товарно-транспортных накладных (по трафарету - путем умножения количества коробов (ящиков) на вес, указанный на каждом коробе (ящике), если все коробы (ящики) имеют один стандартный вес, или путем пересчета количества коробов (ящиков) и веса каждого короба (ящика)).

В случае поставки Товара в поврежденной упаковке количество поставленного Товара определяется путем перевеса.

• Сдача-приемка Товара подтверждается соответствующими отметками в товарной накладной (товарно-транспортной накладной) или УПД (универсальном передаточном документе).
• При получении Товара Заказчик обязан поставить подпись и печать в счете-фактуре или УПД (универсальном передаточном документе) на соответствующую партию Товара.
• Заказчик должен принять Товар и проверить его по количеству в момент поставки Товара, а по качеству - не позднее 24-х часов с момента получения.
• При обнаружении недопоставки Товара по количеству ответственное лицо Заказчика приостанавливает приемку Товара и незамедлительно информирует руководство Заказчика для составления в присутствии представителя Поставщика акта о недопоставке Товара. Кроме того, Заказчик вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 2 дней со дня составления акта о недопоставке Товара.
• При обнаружении поставки Товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Заказчик принимает Товар на ответственное хранение. Поставщик обязан распорядиться таким Товаром не позднее 4-х часов с момента принятия его на ответственное хранение.
• При обнаружении Товара несоответствующего ассортимента ответственное лицо Заказчика приостанавливает приемку Товара и незамедлительно информирует руководство Заказчика для составления в присутствии представителя Поставщика акта о несоответствии Товара условиям об ассортименте. Заказчик вправе отказаться от Товара, не соответствующего условию об ассортименте, и потребовать поставить Товар соответствующего ассортимента в течение 2-х дней со дня подписания акта о несоответствии Товара условиям об ассортименте.
• При обнаружении недостатков по качеству ответственное лицо Заказчика приостанавливает приемку Товара и незамедлительно информирует руководство Заказчика для составления в присутствии представителя Поставщика акта о недостатках Товара и его замене. Кроме того, Заказчик вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить Товар, надлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 2-х дней с момента составления акта о недостатках Товара и его замене.
• В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и приёмке (скрытые недостатки) и были выявлены лишь в процессе обработки, использования или хранения Товара, Заказчиком в течение 4-х часов с момента обнаружения скрытых недостатков Товара в присутствии представителя Поставщика также составляется акт о недостатках Товара и его замене.
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
• До момента вывоза некачественного Товара Заказчик принимает Товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар в момент поставки Товара на замену.
• Получение Товара осуществляет представитель, уполномоченный Покупателем, прошедший курс обучения «ФНП в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и имеющий удостоверение на право обслуживания сосудов.
• Покупатель не вправе без имеющихся разрешений, выданных органом Госгортехнадзора, самостоятельно производить ремонт и испытание: баллонов, реципиентов, криоемкостей, вентилей, предохранительных клапанов, манометров, указателей уровня жидкости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Уплата неустойки, предусмотренной пунктами 5.2, 5.3 и 5.4 настоящего Договора, не освобождает виновную сторону, от исполнения обязательства в натуре.

За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 10 процентов цены Договора.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 2,5 процента цены Договора.

Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Поставщику денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ФОРС-МАЖОР

Если в ходе поставки Товара обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Договором сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Договору и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Договора, либо об изменении условий Договора. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемого по настоящему Договору.

В случае обнаружения скрытых дефектов в течение 10 (Десяти) дней с момента поставки Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить его на новый в течение 3 (Трех) дней с момента подписания сторонами акта о наличии дефекта.

• Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

7.2.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.2.2. Поставщик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

7.2.3. За последние два года Поставщик не нарушал Договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА

Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям государственных стандартов, норм и правил, установленных для Товаров, подлежащих поставке в процессе исполнения настоящего Договора.

Соответствие качества Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копий сертификатов или деклараций о соответствии, заверенных печатью поставщика на поставляемые товары в момент осуществления поставки (в случае, если законодательством Российской Федерации в отношении продукции, подлежащей поставке, установлено требование об обязательном подтверждении соответствия), регистрационных удостоверений, иных товаросопроводительных документов, предоставление которых предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации, если такие требования установлены.

Товары должны быть изготовлены так, чтобы при предназначенном использовании в надлежащих условиях и (при необходимости) с применением технических знаний, опыта, образования или подготовки потенциальных пользователей, они обеспечивали безопасность и не подвергали риску состояние здоровья пациентов, пользователей или других лиц. Любые риски, связанные с предназначенным использованием Товаров, должны быть допустимыми и меньшими, чем приносимая польза пациенту, а также соответствовать высокому уровню защиты здоровья и обеспечения безопасности.

Технические характеристики и функциональные свойства Товаров не должны ухудшаться в течение срока службы изделия медицинского назначения, указанного изготовителем, под действием внешних факторов до такой степени, чтобы подвергать опасности пользователей и других лиц при нормальной эксплуатации изделий медицинского назначения в условиях, соответствующих инструкциям изготовителя.

Если Товар предназначен для применения в комбинации с другими изделиями медицинского назначения или оборудованием, то вся такая комбинация, включая систему соединения и взаимодействия частей, должна быть безопасной и не должна ухудшать функционирование изделия медицинского назначения. Любые ограничения применения должны быть указаны на маркировке изделия медицинского назначения или в инструкциях по применению.

Товары должны быть разработаны, изготовлены и упакованы таким образом, чтобы их технические характеристики и функциональные свойства в период гарантийного срока эксплуатации не ухудшались в результате перевозки и хранения, осуществляемых в соответствии с инструкциями и другой информацией изготовителя.

Заказчик оставляет за собой право проведения экспертизы качества любой партии поставляемого Товара в аккредитованной испытательной лаборатории с оформлением соответствующего заключения.

При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. №1875, не допускается замена товаров российского происхождения на товар из иностранного государства, а допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

Упаковка Товара должна обеспечивать их безопасность и неизменность идентификационных признаков при обращении изделий медицинского назначения в течение их срока службы.

Материалы упаковки должны соответствовать требованиям безопасности, установленным соответствующими техническими регламентами.

Изделия медицинского назначения, поставляемые в стерильном состоянии, должны быть спроектированы, изготовлены и упакованы в одноразовую упаковку, стерилизованы и (или) подготовлены подтвержденным способом так, чтобы обеспечивать их стерильность при вводе в эксплуатацию, а также обеспечить сохранение стерильности в установленных условиях хранения и транспортирования до повреждения или вскрытия защитной упаковки.

Системы упаковывания нестерильных изделий медицинского назначения должны обеспечивать сохранность изделий на установленном уровне чистоты и сводить к минимуму риск инфекционного загрязнения. При необходимости изготовитель должен информировать пользователя о требуемой стерилизации изделий перед использованием. Система упаковывания должна выбираться с учетом метода стерилизации, указанного изготовителем.

Поставщик обязан предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об изделиях медицинского назначения с учетом уровня подготовки и знаний потенциальных пользователей.

На упаковке Товаров, подлежащих закупке, должна содержаться информация для приобретателей, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей и требованиям настоящего Федерального закона.

Информация, содержащаяся в маркировке Товара, должна быть изложена на русском языке. Указанная информация также может быть изложена на других языках, при этом ее содержание должно быть идентично содержанию информации на русском языке.

Информация, необходимая для безопасного применения Товара должна, если возможно, помещаться на самом изделии и (или) на каждой его упаковке, или на групповой упаковке. Если индивидуальная упаковка каждой единицы изделия медицинского назначения невозможна, то информации должна помещаться на листке-вкладыше, поставляемом с одним или несколькими изделиями.

На каждую единицу групповой упаковки должна быть нанесена маркировка, содержащая следующую информацию для приобретателей:

наименование медицинского изделия;

наименование и место нахождения изготовителя таких изделий медицинского назначения;

товарный знак изготовителя таких изделий медицинского назначения (при наличии);

масса нетто и масса брутто групповой упаковки, многооборотной тары или транспортной тары таких изделий медицинского назначения;

количество единиц потребительской упаковки таких изделий медицинского назначения в групповой упаковке, многооборотной таре или транспортной таре;

срок годности, срок службы таких изделий медицинского назначения;

дата производства изделий медицинского назначения;

условия хранения изделий медицинского назначения;

масса нетто потребительской упаковки изделий медицинского назначения (при необходимости);

обозначение стандарта, нормативного или технического документа, в соответствии с которыми произведены изделия медицинского назначения;

номер партии таких изделий медицинского назначения;

где применимо, надпись «СТЕРИЛЬНО»;

где применимо, код серии (партии), после надписи «серия»/«партия» или номер серии/партии;

где применимо указание, что данное изделие предназначено для однократного применения;

если изделие индивидуального назначения, указание «изделие индивидуального назначения»;

если изделие предназначено для клинических исследований, указание «только для клинических исследований» (при необходимости);

любые особые инструкции;

любые предупреждения и меры предосторожности, которые необходимо исполнять;

где применимо, метод стерилизации

В случае, если это приемлемо для приобретателей, информация должна предоставляться в виде символов. В случае неприменения изготовителем национальных стандартов или отсутствия соответствующих национальных стандартов, используемые символы и цвет подлежат описанию в документации, поставляемой с данным средством. В случаях, когда изделие медицинского назначения содержит вещество, которое можно рассматривать опасным, с учетом его природы, количества и формы, в котором оно присутствует, должны применяться соответствующие символы, предупреждающие об опасности. При наличии достаточного места для размещения всей этой информации на самом изделии медицинского назначения или на его этикетке, соответствующие символы опасности должна быть размещена на этикетке, а другая информация должна быть приведена в инструкции по использованию.

В случае, если в обращении имеются идентичные или аналогичные изделия медицинского назначения, вводимые в обращение как в стерильном, так и не в стерильном видах, то маркировка изделий должна быть такова, чтобы пользователь мог надежно различать стерильные и нестерильные изделия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный «Заказчиком» счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику». Способ обеспечения исполнения договора определяется «Поставщиком» самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора независимой гарантии, независимой гарантия должна соответствовать условиям извещения. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере _____ руб.

Обеспечение исполнения договора должно быть представлено Заказчику до заключения договора.

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на весь объем предусмотренных договором обязательств. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

Обеспечение исполнения договора подлежит возврату Поставщику после исполнения Сторонами обязательств по договору.

При форме обеспечения исполнения договора (депозит) - денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения договора.

Заказчик оставляет за собой право при предоставлении в качестве обеспечения исполнения договора: независимой гарантии осуществить следующие мероприятия путем обращения в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи независимой гарантии и ее достоверности.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в действие с момента заключения договора до «31» декабря 2025 г., а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По окончании срока действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Порядок расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора:

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством на основании мотивированного представления Заказчиком в следующих случаях:

- поставка Товаров ненадлежащего качества (под Товарами ненадлежащего качества понимаются Товары, не соответствующие требованиям к Товару, установленным в документации о закупке и в Договоре е, а также Товары не соответствующие установленным законодательством для данного вида Товара нормам и стандартам), в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о поставке Товаров надлежащего качества;

- поставка Товаров с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок;

- недопоставка Товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о допоставке Товаров;

- неоднократного (три и более раза) или существенного нарушения сроков поставки Товаров.

12.2.2. Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам закупок, либо представил недостоверные сведения, которые позволили ему стать победителем открытого аукциона в электронной форме.

12.2.3. Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения Договора, возникли по его вине.

12.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. 15 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в п. 15 настоящего Договора. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Поставщику соответствующего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.2.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.2.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы Товара (партии Товара). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.3. Порядок расторжения Договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора:

12.3.1. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товаров.

12.3.2. Поставщик не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения Договора, возникли по его вине.

12.3.3. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в п. 15 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

12.3.4. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.3.5. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.5. В случае расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено документом, являющимся основанием расторжения Договора Заказчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора направить Поставщику Акт сверки расчетов по Договору, а Поставщик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Заказчика Акта сверки расчетов подписать его и вернуть Заказчику.

12.6. В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Поставщик в 10-дневный срок передает Заказчику Протокол разногласий к Акту сверки расчетов. При неполучении Заказчиком в установленный срок подписанного Поставщиком Акта сверки расчетов или Протокола разногласий к такому Акту, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Поставщиком на условиях, определенных Заказчиком.

12.7. В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Договора, разницы между стоимостью фактически поставленного Поставщиком на дату расторжения Договора Товара на основании товарных накладных и выплаченными Заказчиком суммами по настоящему Договору, соответствующая сумма будет оплачена стороной Договора другой стороне в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов.

12.8. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору, после вступления в силу соглашения о расторжении Договора и урегулирования взаимных платежей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 13.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Все изменения и дополнения к данному Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «РТС-ТЕНДЕР», а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.

14.5. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ставропольского края.

14.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

- Приложение № 1 – «Спецификация»

14.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «____» ____ 20___ г. № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с даннымиИзменение_к_Плану_закупок_товаров_(работ,_услуг)_ФГБУ_Санаторий_Москва_01.12.2025 - Посмотреть таблицу с данными