Тендер - Поставка фтористоводородной кислоты №302148764

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.06.2025 по 23.06.2025Место предоставления документации:не установленоПорядок предоставления документации:не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_ед.поставщик

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения

Российской академии наук

(ИГХ СО РАН)

Утверждаю:

Директор ИГХ СО РАН

______________ Перепелов А.Б.

«___» _______________ 2025 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика

на поставку фтористоводородной кислоты

№ 07-ЕП223/25

Согласовано:

Главный бухгалтер И.В. Ладыгина

Зам. директора по ОВ Л.М. Емельянов

Разработано:

Гл. специалист ОЗ С.Н. Ожогина

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему извещению прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Приложение № 2. Проект договора.

- Приложение № 3. Обоснование цены договора

Приложение № 1

Обоснование потребности в

закупке у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

ОБОСНОВАНИЕ

потребности в закупке у единственного поставщика

Учитывая, что проведение конкурентного способа закупки (запрос котировок в электронной форме № 14-ЗК-223/25, извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 размещенное в ЕИС) не привело к заключению Договора в связи с отсутствием заявок и запрос котировок в электронной форме признан безрезультативным, то согласно пункту 31 части 1 раздела 2 Положения о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденным заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Нарукавниковым 15.04.2022г. Заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Договор заключается с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией о закупке по цене, предложенной поставщиком, желающим заключить такой договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке.

Для обоснования начальной (максимальной) цены Договора, заключаемого с единственным поставщиком, был проведён анализ рынка услуг на основании предложений от трёх потенциальных поставщиков, исходя из фактических объемов закупки. Обоснование цены договора включая все расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи представлено в анализе данных КП (Приложение №3 к извещению о закупке)

Заказчиком принято решение заключить Договор с единственным Поставщиком, предложившим наиболее низкую цену Договора и согласившимся со всеми условиями поставки товара, Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТехКомплект» (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6) в соответствии п.п. 31 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ИГХ СО РАН.

Приложения:

Копия выписка из ЕГРЮЛ.

Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя поставщика на подписание Договора.

Приложение № 3

Обоснование начальной

(максимальной) цены Договора

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению

Договор № 07-ЕП223/25

на поставку фтористоводородной кислоты

г. Иркутск «___» _______ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Перепелова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТехКомплект» (ООО «ЛабТехКомплект»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бабуковой Ольги Викторовны действующего на основании Устава, с другой стороны и являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства (ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»),, вместе именуемые «Стороны» и каждое по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 31 части 1 раздела 2 главы IV «Положение о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук», утвержденным заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Нарукавниковым 15.04.2022 г. (в новой редакции с изменениями от 21.03.2024г.), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику фтористоводородную кислоту (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.2. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, общая стоимость товара, указаны и в Спецификации (Приложение № 1), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок поставки товара: не позднее 29 августа 2025 года.
1.4. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Фаворского, стр.1а
1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается в рублях. В цену Договора включены затраты на поставку Товара по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.
2.3. Оплата за Товар, поставляемый по Договору, производится Заказчиком в рублях РФ.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Расчет производится в течение 7 (Семь) рабочих дней по факту поставки Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на основании представленных и надлежаще оформленных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) Поставщиком.
2.6. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.7. Финансирование по договору осуществляется за счет внебюджетных средств.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора, нормативно-технической документации завода-изготовителя, нормативным актам, действующим на территории РФ.
3.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.4. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.
Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых предупредительных надписей и возврату Поставщику не подлежит.
3.5. Год изготовления поставляемого товара – 2025 год.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на весь Товар, поставленный по Договору.
4.2. Гарантийный срок на товар быть не менее срока гарантии, введенного изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара.
4.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за Товар в пределах гарантийного срока.
4.4. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик осуществляет поставку товара не позднее 29 августа 2025 года. Поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).
5.2. Датой поставки товара считается дата подписания товаросопроводительных документов Заказчиком (товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующим законодательством).

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка представленных результатов исполнения договора осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. При приемке Товара Заказчик вправе провести экспертизу.
Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.
6.2. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика, или уполномоченный им работник.
6.3. Стороны Договора определили следующий порядок осуществления приемки Товара:
6.3.1. Товар считается поставленным после принятия Товара Заказчиком и подписания им товаросопроводительных документов (товарной накладной или универсального передаточного акта, оформленных в соответствии с действующим законодательством), если Заказчиком не выявлено несоответствия или недостатков Товара и не направлено уведомление Поставщику о выявленных несоответствиях или недостатках Товара либо об отказе от подписания товаросопроводительных документов поставленного Товара.
6.3.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого результата и устранено поставщиком.
6.3.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если недостатки товара, работы, услуги устранены поставщиком в срок не более 5 календарных дней с даты мотивированного отказа в приемке.
6.4. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен содержать техническую документацию на русском языке (паспорт изготовителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Товара, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Товара) передается Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Товаром.
6.5. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Поставщик гарантирует, что Товар является новым, а также качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.6. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. произвести поставку Товара в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору);
7.1.2. своевременно предоставлять (посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты) достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
7.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
7.2. Поставщик имеет право:
7.2.1. требовать оплаты поставленного Товара в размере и порядке, предусмотренных Договором;
7.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.3. Заказчик обязан:
7.3.1. своевременно и в полном объеме производить платежи по Договору в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора;
7.3.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
7.4. Заказчик имеет право:
7.4.1. на получение полной и достоверной информации от Поставщика о ходе исполнения Договора;
7.4.2.расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик и поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договором таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
8.9. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042
8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:
9.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
9.1.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
9.1.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных п. 8.1 1. настоящего подпункта;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия
9.1.4 иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем запроса котировок в электронной форме.
9.4. Расторжение и изменение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также путем одностороннего отказа Сторон настоящего Договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.
10.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи с заключением и исполнением Договора (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных требований), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней.
10.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
10.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
10.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения Контракта, Стороны решают в Арбитражном суде Иркутской области.
11.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если невыполнение обязательств было связано с обстоятельствами форс-мажора, а именно: стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, военные действия, блокады, эмбарго, гражданские беспорядки, срок выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается автоматически на период действия таких обстоятельств, при этом не выполняющая обязательства сторона должна объявить о форс-мажоре и по окончанию такового предоставить подтверждение о сроке действия обстоятельств из торгово-промышленной палаты страны, на территории которой действовали такие обстоятельства.
11.3. Данный Договор составлен в форме электронного документа и заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, подписан электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон.
11.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:
- Приложение № 1 – Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № 07-ЕП223/25 на поставку фтористоводородной кислоты

от «____» _____________ 2025г.

Спецификация

на поставку фтористоводородной кислоты

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные маркировку и этикетки. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.

Товар подлежит упаковке и маркировке в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов и технических условий (ТУ).

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам на данный вид товара. Поставляемый товар должен иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством. Сертификаты и свидетельства должны быть действительны на момент поставки

Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а.

- Посмотреть таблицу с данными