Тендер - Поставка фреона Р-22, баллон 13,6 кг №299319206

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_поставка_ФРЕОН_БАЛЛОН_13.6_кг)

Техническое задание

на поставку ФРЕОНА Р-22, БАЛЛОН 13.6 кг

Адрес поставки: г.Кемерово, пр.Октябрьский,53/1

Цели: Обеспечение функционирования магниторезонансного томографа

Срок поставки: в течение 1 рабочего дня от даты заключения договора.

Ассортимент, требования к качеству, количество товаров: - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству поставляемого товара: товар должен иметь сертификат соответствия. Срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев

Требования к безопасности товара: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.

Договор_поставки_ККДЦ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Кемерово «____» _________2025 г.

Заказчик – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского», в лице Главного врача, д.м.н., профессора Колпинского Глеба Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Поставщик – _________________, в лице _______________, действующего на основании__________________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик берет на себя обязательство по поставке фреона Р-22, баллон 13,6кг, согласно спецификации (далее – товар), а Заказчик принять (товар) в соответствии со счет - фактурой, товарной накладной.

спецификация

- Посмотреть таблицу с данными2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет _______ рублей (________________________), в том числе НДС _____ рублей/или без НДС на основании .

2.2. Цена предлагаемого товара указана с учетом затрат на транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ на склад Заказчика, хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные документы могут быть подписаны представителем исполнителя и представителем заказчика неквалифицированной электронной цифровой подписью. Документы, подписанные с использованием вышеуказанной ЭП, признаются электронными документами, равнозначными бумажным документам, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.

2.5. В целях настоящего Договора под электронным документом понимается документ, созданный в электронной форме, подписанный УКЭП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

С использованием ЭДО могут подписываться Договор, приложения к договору, дополнительные соглашения, товарные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, акты сверок и другие документы, связанные с исполнением своих обязательств по Договору Сторонами.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар с момента подписания настоящего Договора в течение 1 рабочего дня.

3.2. Товар доставляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр. Октябрьский, 53/1 (склад).

3.3. Ответственное лицо Заказчика за исполнение условий договора тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОльга Александровна.

3.4. Товар должен иметь сертификат соответствия. Срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки. Обязательство по поставке считается исполненным после доставки товара, проведения погрузочно-разгрузочных работ на склад Заказчика, передачи товара Заказчику, приемки его по количеству и качеству в соответствии с документацией указанной в 1.1.

3.5. Заказчик вправе осуществлять приемку товара и оформление документов приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.6. Право собственности на товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. 1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.3. Поставить товар Заказчику собственным транспортом;

4.1.4. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет;

4.1.5. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов-фактур и подписанные Поставщиком;

4.1.6. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, в течение 30 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять товар в соответствии с Договором;

4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Гарантии качества товара

5.1. Изготовление, приемка и оценка качества товара осуществляются в полном соответствии с требованиями (ГОСТ, ТУ).

Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

С каждым комплектом товара поставляется следующая документация:

- техническая и эксплуатационная документация;

- копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию на русском языке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства Заказчиком. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 2,5 % от цены Договора.

6.4. Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 10 % от цены Договора.

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

7. порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до 10.06.2025года.

8.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с

последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик гарантирует и заверяет Заказчику, что:

9.1.1. Поставщик, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах Поставщика, его аффилированных лиц или бенефициаров (далее – «Связанные лица»), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее – «Запрещённые действия»):

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права,

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- прямо или косвенно, в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников Заказчика или аффилированных лиц Заказчика, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий, заключения, исполнения или прекращения Договора и любых связанных с ним обязательств Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей.

9.1.2. Поставщик и Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах Заказчика каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции;

Поставщик предоставил Заказчику всю полную и достоверную информацию о цепочке собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также информацию об исполнительных органах Поставщика.

9.2. К Запрещённым действиям не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т.ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Заказчика или его аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств.

9.3. В случае возникновения у Поставщика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных п.9.1 («Антикоррупционные заверения»), Поставщик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Поставщик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных гарантий и заверений.

После получения такого письменного уведомления Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений.

9.4. Заказчик вправе запрашивать и получать любые документы, связанные с исполнением Поставщиком Договора, для проверки соблюдения Поставщиком Антикоррупционных заверений.

9.5. В случае нарушения Поставщиком, предусмотренных настоящим Приложением антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10% от стоимости договора, а также

возмещения убытков и ущерба, понесённого Заказчиком и его аффилированными лицами, а также их работниками в результате такого нарушения.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными