Тендер - Поставка дезинфицирующих средства №308149561

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_контракт_поставки_п.4_ст.93_44-ФЗ_поставка_по_заявке

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

(приложение к электронному контракту, сформированному с использованием ЕАТ)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Нижний Новгород

Информация о заказчике и поставщике, именуемых в дальнейшем стороны, указывается в Электронной версии контракта по закупке в автоматическом режиме.

В соответствии п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт на поставку (далее-Договор/Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в обусловленном месте в обусловленный срок передать в собственность Заказчика Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) в порядке и сроки, определяемые Сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора.

Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в Спецификации, в накладной, счете-фактуре на Товар.

На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

Поставка Товара осуществляется исключительно на основании подписанной Сторонами Спецификации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора в соответствии со Спецификацией составляет (Информация указана в электронном контракте, сформированном с использованием ЕАТ).

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), стоимость тары (упаковки) Товара, затраты по хранению Товара до передачи Заказчику, стоимость страховки, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять цену Договора в течение срока действия Договора.

Заказчик производит оплату поставленного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.8., п.4.11. Договора, на основании счета Поставщика в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

Сумма, причитающаяся к выплате Поставщику за поставленный Товар, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии со статьей 5 Договора.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе документации завода-изготовителя на дату поставки и приемки Товара. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (регистрационное удостоверение; сертификат соответствия, декларация соответствия и/или т.п.), в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (то есть не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

3.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5. Не допускается отгружать Товар, поставляемый по разным товарным накладным/УПД, в одной упаковке.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.2. Сроки поставки: с даты заключения контракта по 30.03.2026 г.

Поставка товара осуществляется по заявкам покупателя.

Срок поставки - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки.

Заявка передается Заказчиком Поставщику по факсу или электронной почте, указанной Поставщиком в реквизитах Контракта. Заявка, переданная Заказчиком посредством факсимильной связи или электронной почты, считается надлежаще оформленной, обладает юридической силой и является достаточным и надлежащим указанием для Поставщика на поставку Товара. При этом Заявка о получении (выборке) Товара и иные связанные с ней документы считаются исходящими от Заказчика, если они направлены с адреса электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или любого другого адреса электронной почты в домене @pomc.ru. в том числе, когда письмо не содержит сведений об отправителе.

Каждое электронное письмо, направленное с адреса электронной почты Поставщика, указанной в реквизитах Контракта, и с адреса Заказчика в указанном выше домене, допустимо рассматривать как подписанное простой электронной подписью Стороны.

Передача Товара осуществляется по адресу (Информация указана в электронном контракте, сформированном с использованием ЕАТ), в присутствии представителя Поставщика, ответственного за передачу Товара, и Заказчика.

Предусматривается возможность досрочной и частичной поставки Товара. В случае досрочной поставки Товара Заказчик вправе досрочно принять и оплатить его. Частичная поставка Товара должна быть согласована с Заказчиком.

Заказчик вправе выбрать не весь объем Товара, согласованный Сторонами в п. 1.1 настоящего Договора, без применения к нему мер ответственности перед Поставщиком.

Приемка Товара по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам Поставщика. Приемка Товара по количеству и ассортименту, товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.
Подписание накладной (УПД) свидетельствует только о принятии Товара по количеству и ассортименту и не означает приемку Товара по качеству.
При несоответствии поставленного Товара указанным в накладной (УПД) сведениям о количестве и ассортименте, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
Поставщик, допустивший недопоставку Товара или некомплектность поставленного Товара, обязан восполнить недопоставку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, если иное не указано Заказчиком.
При поставке некачественного Товара, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней заменить за свой счет Товар на соответствующий требованиям Договора, если иное не указано Заказчиком.
Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

Заказчик вправе не принимать Товар в случае несоответствия его качества, количества, комплектности, маркировки и (или) её отсутствия требованиям стандартов, техническим условиям, условиям Договора либо несоответствие информации, указанной в маркировке сопроводительным документам.

Приемка Заказчиком поставленного Товара, включая проведение экспертизы результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней после поставки Товара и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных настоящим Договором.
Принятие результатов поставки Заказчик оформляет на бумажном носителе и подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее-Акт по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в соответствии с российским законодательством. Акт по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сформированный Заказчиком на основании документов, подтверждающих поставку Товара, является основанием для оплаты поставленных Товаров.
При наличии технической возможности у обеих сторон Акт по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается в электронном виде с применением ЭЦП.
Стороны согласовали возможность утверждения Акта по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбез подписи Поставщика при условии направления Заказчиком в его адрес на электронную почту, указанную в реквизитах Договора, скан-копии Акта по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае отказа Заказчика от принятия Товара в связи с необходимостью устранения выявленных при приемке недостатков, Поставщик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе за свой счет.

4.10. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действия третьих лиц, либо в результате действия непреодолимой силы.

4.11. Датой приемки поставленного товара считается дата утверждения Заказчиком акта по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042) и условиями настоящего Договора.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства либо дня определенного заявкой на поставку Товара, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта в соответствии с направленной заявкой на поставку Товара), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. N 1042 (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов). Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа), то есть рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с направленной заявкой на поставку Товара.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042.

В случае нарушения требований к качеству Товара или нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа, установленного в п. 5.4 Договора, а также вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;
-потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.

Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

Заказчик вправе уменьшить сумму, причитающуюся к выплате Поставщику за Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.
Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Поставщику за Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом Договора, не является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий Договора, решаются путём переговоров.

В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора Товаров.

Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней после начала их действия и прекращении соответственно.

Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.

Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Договором.
В случае одностороннего отказа Заказчика Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в том числе при следующих существенных нарушениях Поставщиком условий Договора:
- неоднократное нарушение Поставщиком срока поставки Товара;
- однократное нарушение срока поставки Товара по конкретной Заявке на поставку;
- при ненадлежащем исполнении Поставщиком ассортимента, условий качества, при несоответствии качественных и технических характеристик Товара требованиям Договора, комплектности, количества Товара, т.е. с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.
Прекращение действия Договора не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств Поставщика.

Все документы, в том числе заявки на поставку товара, сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 10 Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны. При этом все документы и иные юридически значимые сообщения считаются исходящими от Заказчика, если они направлены с адреса электронной почты Заказчика, указанным в реквизитах Договора, или с доменным именем @pomc.ru. в том числе, когда письмо не содержат сведений об отправителе, и признаются направленными уполномоченными лицами Заказчика и надлежащим образом. Каждое электронное письмо, направленное с адреса электронной почты Поставщика, указанной в реквизитах Договора, и с адреса Заказчика в указанном выше домене, допустимо рассматривать как подписанное простой электронной подписью Стороны.

Подписывая настоящий Контракт Поставщик декларирует своё соответствие единым требованиям ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К Договору прилагаются следующие приложения, которые являются его неотъемлемой частью.

Приложение 1 – Спецификация на поставку товаров.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров

Информация указана в электронном контракте, сформированном с использованием ЕАТ

- Посмотреть таблицу с данными