Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №317344219

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. Извещение_дезы - Посмотреть таблицу с данными

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85

на поставкудезинфицирующих средств.

(ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Чебоксары

Закупка осуществляется в соответствии с Приказом Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 15.07.2020 N 01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с использованием электронного ресурса».

Наименование заказчика: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики;

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 47;

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 47;

Адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Ответственное за заключение Договора должностное лицо заказчика: Заместитель начальника контрактной службы Апполонова Марина Викторовна;

Наименование и описание объекта закупки, объем поставляемого товара, оказываемых услуг или выполняемых работ:поставка дезинфицирующих средств в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1) ;

Дата и время окончания подачи заявок: 13.11.2025, г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место поставки товара: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 47, складское помещение.

Сроки поставки товара:в течение 3-х (трех) календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка допускается.

Условия поставки товара: с 8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:30 часов в рабочие дни по предварительному уведомлению Заказчика по телефонной связи не позднее, чем за 1 (один) день до дня доставки.

Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

В стоимость товара должны быть включены стоимость самого товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, все прочие расходы необходимые для исполнения Договора.

Источник финансирования заказа: за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Валюта, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

Срок и условия оплаты товара:в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Требования, предъявляемые к участникам (в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ):

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:не установлено.

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Дополнительное требование, предъявляемые к участникам (помимо указанных в п. ):

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ);

В состав предложения на закупку включается следующая информация:

наименование товара (с указанием модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости), соответствующие потребностям заказчика, указанным в извещении;

в случае, если заказчик осуществляет закупку работ, услуг - согласие исполнить условия договора, указанные заказчиком в извещении;

сведения о цене, которая не должна превышать цену, установленную в извещении.

Порядок определения победителя закупки:

Договор заключается заказчиком с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сделавшим наименьшее ценовое предложение и соответствующим требованиям, установленным в извещении, по предложенной таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цене. При поступлении нескольких одинаковых ценовых предложений приоритет имеет ценовое предложение, которое поступило раньше остальных.

Порядок подачи заявок участников закупки:

Участник закупки вправе подать только одно предложение на закупку в отношении каждого объекта закупки.

Внесение изменений в поданное предложение на закупку не предусмотрено.

Участник закупки вправе отозвать предложение на закупку до даты окончания срока подачи предложений на закупку, указанного в извещении.

Рассмотрение заявок:

Заказчик в течение двух рабочих дней после окончания срока подачи предложений на закупку рассматривает поданные предложения на закупку и принимает решение об их соответствии или несоответствии объявленным в извещении условиям. По итогам рассмотрения поданных участниками закупки предложений на закупку заказчик формирует протокол рассмотрения предложений на закупку в электронной форме.

Причины отклонения заявок участников:

предложение на закупку не соответствует требованиям, установленным в извещении;

предложение на закупку содержит цену договора, превышающую начальную цену договора, установленную в извещении.

Заключение договора:

Договор заключается заказчиком с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сделавшим наименьшее ценовое предложение и соответствующим требованиям, установленным в извещении, по предложенной таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цене. При поступлении нескольких одинаковых ценовых предложений приоритет имеет ценовое предложение, которое поступило раньше остальных.

Форма заключения договора:

В случае, если по окончании срока подачи предложений на закупку не подано ни одного предложения на закупку или по результатам рассмотрения предложений на закупку заказчиком отклонены все поданные предложения на закупку, такая закупка признается несостоявшейся.

Договор заключается в письменной (бумажной) форме.

По результатам закупки заказчик заключает договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который предложил лучшие условия исполнения договора. Договор заключается в электронной форме на Портале или в письменной форме на бумажном носителе.

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня опубликования на Портале протокола рассмотрения предложений на закупку направляет через личный кабинет поставщику (подрядчику, исполнителю) проект договора с включенными условиями, предусмотренными предложением на закупку, после чего документ с текстом договора отображается в личном кабинете этого поставщика (подрядчика, исполнителя).

Договор в электронной форме на Портале заключается при наличии у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленной квалифицированной электронной подписи.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного рабочего дня со дня получения проекта договора направляет на подпись заказчику договор, подписанный лицом, уполномоченным на подписание договора от имени поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не представит заказчику подписанный договор в течение срока, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, такой поставщик (подрядчик, исполнитель) считается отказавшимся от заключения договора.

Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения договора, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подписывает договор.

В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) отказался от заключения договора, то заказчик обязан направить предложение заключить договор поставщику (подрядчику, исполнителю), сделавшему лучшее предложение на закупку, следующее после предложения на закупку поставщика (подрядчика, исполнителя), отказавшегося от заключения договора. В случае согласия такой поставщик (подрядчик, исполнитель) признается победителем закупки и с ним заключается договор.

Договор считается заключенным с момента его подписания заказчиком и участником закупки в электронной форме или на бумажном носителе.

Проект Договора:

в соответствии с Приложением № 3.

Примечания:

44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Все Приложения к настоящему извещению о проведении закупки малого объема являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ООЗ;

Приложение № 2 – образец (форма) предложения на закупку;

Приложение № 3 – проект Договора;

Приложение № 4 – обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 1 к извещению

о проведении закупки малого объема № _______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка дезинфицирующих средств.

1. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям изготовителя и подтверждаться сертификатом или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия).

2. Требования к упаковке: товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

3. Требования к отгрузке товара: отгрузка товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на товар, к моменту отгрузки на товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5. Пересчет фасовки товара возможен, при этом количество фасовки в упаковке, заявленное Заказчиком, должно быть кратным количеству фасовки в упаковке, которое предлагает участник закупки, количество предлагаемых упаковок при этом изменяется пропорционально без нарушения целостности упаковки.

6. Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке должна содержать сведения о товаре: его наименование, дату изготовления и/или срок годности, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

Средство должно соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»,ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики», ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования», СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

7. Поставка продукции должна сопровождаться следующими документами:

- Копия свидетельства о государственной регистрации на продукцию, выданного Роспотребнадзором согласно ст. 43 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. 20 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от 02.12.2015).

- Копия обязательного сертификата соответствия ГОСТу РФ или декларации о соответствии на продукцию (при наличии).

- Инструкция по применению на русском языке.

Остаточный срок годности продукции на момент поставки: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование дополнительных характеристик (в случае применения позиции из КТРУ):

В связи с отсутствием или недостаточным объемом характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет свое техническое описание объекта закупки.

Ответственное лицо за описание объекта закупки

Врач эпидемиолог БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии _________ И.И.Зайцев

Приложение № 2 к извещению

о проведении закупки малого объема № _______

Форма предложения на закупку

ОБРАЗЕЦ

«____»_________________ 2025 г.

№________________

- Посмотреть таблицу с данными

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗАКУПКУ

Изучив извещение о проведении закупки малого объема на _____________________(от ________________, № извещения ______________________) и проект договора, мы,

- Посмотреть таблицу с данными

готовы поставить товар, в полном объеме и в сроки, указанные в извещении о проведении закупки малого объема (проекте договора).

Наименование и характеристика поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Подачей настоящего предложения на закупку участник декларирует свое соответствие требованиям, установленным в п. 17 и в п. 18 извещения о проведении закупки малого объема, извещение № ______________

3. копии документов, требуемые в извещении:

Подпись уполномоченного лица __________ (Ф.И.О., должность)

Приложение № 3 к извещению

о проведении закупки малого объема № _______

ДОГОВОР № ___

на поставкупоставка дезинфицирующих средств.

(ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

- Посмотреть таблицу с данными

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача___________________,действующего на основании ___________________, с одной стороны и______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в соответствии с п.4 ч. 1 ст.93Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), Приказом Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 15.07.2020 N 01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием «электронного ресурса», на основании протокола рассмотрения предложений на закупку малого объема № ___________ от «____» ________ года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии с Приложением №1 (Спецификация) и Техническим заданием (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в срок, установленный Договором.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действуетпо 30.12.2025 г., в части оплаты – до полного исполнения обязательств.

2.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по договору.

2.3. Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

3.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

3.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Качество поставляемого Товара должно удостоверяться копиями документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поставке товара Поставщик должен приложить:

- Копию свидетельства о государственной регистрации на продукцию, выданного Роспотребнадзором согласно ст. 43 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. 20 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от 02.12.2015).

- Копию обязательного сертификата соответствия ГОСТу РФ или декларации о соответствии на продукцию (при наличии).

- Инструкцию по применению на русском языке.

3.5. Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уполномоченным должностным лицом Заказчика по приемке Товара. Должностным лицом Заказчика по приемке Товара является Петрова Алина Алексеевна – медсестра аптеки, телефон 8/8352/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Товар должен быть новым, ранее не использованным. Товар поставляется в упаковке производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность товара в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие замятин, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Остаточный срок годности Поставщика на товар со дня подписания Заказчиком документа о приемке не менее 12 месяцев.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Получателям. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1 Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

4.2.2 Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.2.3 Принять товар в соответствии с Приложением №1 настоящего договора.

4.2.4 Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.5 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

4.2 Поставщик обязуется:

4.2.1 Передать Заказчику товар в количестве, ассортименте согласно спецификации поставляемых товаров (приложение №1 к настоящему договору) и в установленные сроки, в таре (упаковке), за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания (упаковки).

4.2.2 Передать новый Товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), являющийся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

4.2.3 Передать Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора.

4.2.4 Товар, на который установлен срок годности, Продавец обязан передать Заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

4.3 Заказчик вправе:

4.3.1 Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Договора.

4.3.2 При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в срок, установленный Заказчиком, потребовать по своему выбору:

-соразмерного уменьшения покупной цены;

-безвозмездного устранения недостатков товара в 7-дневный срок;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков товара в 7-дневный срок.

4.4 В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

-потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.

4.5 Поставщик вправе:

4.5.1 По своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Товар.

4.5.2 В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Договора, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением Договора. При этом Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1 Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 47.

5.2.Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика.

5.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Договоре, а также некомплектный Товар считается не поставленным.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных поформе N ТОРГ-12 (или иного заменяющего его по российскому законодательству документа).

5.5. Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных (или иного заменяющего его по российскому законодательству документа).

5.6. При передаче товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземпляpах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Договора и иные необходимые документы. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

5.7. Поставка Товара осуществляется в течение 3-х (трех) календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка допускается.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка по количеству и качеству при передаче товара Заказчику:

6.2 Приемка товара осуществляется уполномоченным лицом Заказчика в течение 5 рабочих дней по количеству и качеству, предусмотренным приложениям №1 к настоящему Договору.

6.3 Приемка товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия упаковки, производится Заказчиком непосредственно при передаче товара.

6.4 При приеме товара уполномоченное лицом Заказчика проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям настоящего договора, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе.

6.5 Количество поступившего товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено настоящим договором.

6.6.Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи товара Поставщиком Заказчику, что подтверждается подписанием товарной накладной поформе N ТОРГ-12 (или иного заменяющего его по российскому законодательству документа).), счет-фактуры.

6.7 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузочно-разгрузочных работах.

6.8 Если в процессе передачи товара будут обнаружена недостача или излишки товара по количеству мест, Заказчик вправе принять данный товар. При этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку товара, оформляют Акт об установленном расхождении и вносят соответствующую запись в ТН/ТТН (УПД). В тот же день Заказчик направляет копию Акта об установленном расхождении в адрес Поставщика письмом по электронной почте и по почте.

6.9 В случае выявления недостачи товара Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, поставить недостающий товар в течение 7 (семи) дней со дня оформления данного Акта. В случае невозможности поставки недостающего товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

6.10 Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

- отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пункте 5.6. настоящего Договора;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в ТН/ТТН (УПД) и/или в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки и маркировки товара;

- несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

6.11 В случае отказа Заказчика от приемки товара по основаниям, установленным в п. 5.6, повторная поставка товара должна быть произведена в течение 7 дней после такого отказа.

6.12 С момента подписания уполномоченным лицом Заказчика ТН/ТТН (УПД) товар считается принятым Заказчиком по количеству и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары (упаковки).

6.13 Окончательная приемка товара по количеству и качеству:

6.13.1 Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение 10 дней с момента передачи-приемки Товара.

6.14 При выявлении недостатков товара по качеству Заказчик признает поставленный товар товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию, которая направляется Поставщику письмом по почте и по электронной почте. В претензии должны быть указаны:

- Дата поставки;

- реквизиты ТН/ТТН (УПД),

- суть претензии по качеству и наименование товара, признанного товаром ненадлежащего качества;

- количество ненадлежащего товара ненадлежащего качества;

- уведомление о том, что товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение;

- срок, в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить товар надлежащего качества и вывезти товар ненадлежащего качества.

6.15 Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1 Цена на поставляемый Товар составляет _________(___________________) рублей 00 копеек, ____ НДС________%.

7.2 Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

7.3 Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

7.4 Стоимость расходов на перевозку, разгрузочно-погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена Поставщиком в цену поставляемого товара.

7.5 Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщикав течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (ТН/ТТН /УПД).

7.6 За счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

7.7 Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

7.8 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.3 В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.4 В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.6 договора): 10 процентов цены договора.

9.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

9.7 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

9.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.10 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.11 Общая сумма` начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.12 СТОРОНА ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ ПЕНИ, ЕСЛИ ДОКАЖЕТ, ЧТО НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПРОИЗОШЛО ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ИЛИ ПО ВИНЕ ДРУГОЙ СТОРОНЫ.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества товара и иных условий договора.

10.2 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

10.3.1 Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а именно в течение трех дней со дня обнаружения такого недостатка.

10.3.2 Нарушение Поставщиком сроков поставки товара свыше, чем на три дня.

10.3.3 В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.4 Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

10.4.1 Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты товара.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

11.2 Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному вразд. 15 Договора.

11.3 Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

11.4 Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

11.5 В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1 Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

13.2 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

13.3 Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

13.4 Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

13.5 Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.

13.6 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.7 Поставщик, допустивший недопоставку товаров обязан восполнить недопоставленное количество товаров в том числе и за пределами срока действия договора.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору № ___

от «____» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара по договору составляет ______________________ (______________) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору № ___

от «____» ____________ 2025 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к извещению

о проведении закупки малого объема № _______